3 év kiterjesztett garancia:
A garancia kiterjed a burkolólapok lerakására, durva munkákra, villanyszerelésre a komplexumban befejező munkák.
A garancia azokra a hibákra terjed ki, amelyek a Vállalat hibájából keletkeztek.
A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a helyiség nem rendeltetésszerű használatából erednek.
Vis maior esetén, nevezetesen: helyiségek elárasztása, tűz, természeti katasztrófák
A garancia nem vonatkozik a vásárló által vásárolt anyagokra.
A garancia nem terjed ki a megsértéssel végzett munkákra technológiai folyamat az ügyfél kérésére.
A komplexumban végzett minden egyéb munkára normál 1 év garancia jár!
A "20% kedvezmény és egy választott ajándék!" akció feltételei:
Az akciók feltételei: A 20% kedvezmény és az Ön által választott ajándékok március 8-ig érvényesek.
A 20% kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.
A 20% kedvezmény és az Ön által választott ajándékok 200 000 rubel összegű megállapodás megkötésekor érvényesek. a mérést követő 5 munkanapon belül.
A 20% kedvezmény és az Ön által választott ajándékok érvényesek, ha jó minőségű vázlatos anyagokat rendel a kivitelezőtől, megegyezés szerinti áron.
A társaság fenntartja a jogot az akció idő előtti megszüntetésére, amennyiben az alkalmas tárgyak száma korlátozott ezt az akciót több mint 50 darab havonta.
100 000 és 200 000 rubel közötti megállapodás megkötésekor az ügyfélnek joga van ajándékba kapni egy feszített mennyezetet vagy javítás utáni tisztítást, 20% kedvezmény nem biztosított.
1. Feszített mennyezet ajándékként tartalmazza:
"Belgium" által gyártott vászon telepítése
Fali bagett felszerelése
Maszkolószalag felszerelése
Bypass 1 fűtéscső körül 1 db.
Ezen túlmenően az ügyfél kérésére fizetett:
Beépítés világítóberendezések csatlakoztatásával
Villamos vezetékek lámpákhoz
A szerkezet felszerelése a csillár alá
Csőszegély
Sarokfeldolgozás (több mint 4)
Nem szabványos beépítés (csempére, 3 m feletti mennyezetre)
2. Az ajándékba kapott tervezési projekt a következőket tartalmazza:
Műszaki tervezés + előterv
1. szakasz. Tervezési döntés
Az Ügyfél által biztosított tájékoztató anyagok elemzése.
Ellenőrző mérések elvégzése, munkamérési rajz.
Helyiségek fotofixálása.
Tervezési megoldás kidolgozása.
2. szakasz "Műszaki tervezés"
1. Mérési terv
2. A helyiségek terve az átépítés után a bútorok és berendezések elrendezésével
3. Terv a válaszfalak lebontására
4. Válaszfalak beépítési terve az ajtónyílások és a méretek megjelölésével
5. Vízvezeték-szerelési terv kötésekkel
6. Az alaprajzot feltüntető alaprajz, padlófűtés terv.
7. Mennyezeti terv referenciákkal, magasságokkal és anyagok megjelölésével.
8. A lámpatestek elhelyezésének terve referenciákkal
9. A lámpatestcsoportok bekötési terve a kapcsolókhoz
10. Aljzatok, vezetékek és kisfeszültségű hálózatok elhelyezésének terve kötésekkel
11. Csempe elrendezésű dörzsárak a fürdőszobában és a konyhában.
Ez a csomag tartalmaz még egy találkozót az ügyféllel, a helyszíni látogatást mérés céljából és három találkozót az ügyféllel, szükség esetén telefonos egyeztetést, email, messengerekben stb., amilyen kényelmes és ismerős az ügyfél számára
3. szakasz Tervezettervezet.
Szín- és stílusmegoldás 3D-s vázlatok és analóg illusztrációk fotóválogatása formájában
Belsőépítészeti tervrajz
3. A javítás utáni takarítás ajándékként a következőket tartalmazza:
Száraz és nedves tisztítás javítás után
Építési szennyeződések eltávolítása
ablaktisztítás
Szemétszállítás 10 kg-ig
Figyelem! Beküldött szöveg egy mintaszerződés a berendezések javítására. Nak nek a feltételeinek megfelelően készítsen dokumentumot használja a FreshDoc sablont: Standard szerződési megállapodás.
A szerződés szerint a megrendelő utasít, a vállalkozó pedig vállalja, hogy bizonyos mértékig teljesít pénzösszeg a felek által a berendezések javítására megállapított határidőn belül. A berendezés javítására vonatkozó szerződés bizonyos teljesítése javítási munkálatok jutalomért.
A javítás olyan különféle munkák összessége, amelyek célja az üzemzavarok miatt működés közben megzavart berendezések működőképességének helyreállítása. Az alkatrészek sérülésének és elhasználódásának mértékétől, valamint a javítási munkák összetettségétől függően aktuális, nem tervezett és nagyobb javításokat biztosítanak.
A berendezés javítása általában a következő munkákat foglalja magában:
A szerződés tárgya a javításra szoruló berendezés. A megrendelőnek a feladat kivitelező általi elvégzése után a javítási munkát át kell vennie, ellenőriznie kell azok minőségét és ki kell fizetnie.
A javítási munkák elvégzése során a vállalkozó harmadik fél (alvállalkozó) segítségét kérheti, kivéve, ha a szerződés feltételei másként rendelkeznek. Ebben az esetben a vállalkozó felelős az alvállalkozó által elvégzett munka időzítéséért és minőségéért.
A megállapodás felei magánszemélyek és vállalkozók egyaránt lehetnek, ill különféle szervezetek. Ha az egyik fél fizikai személy, akkor a berendezés javítására vonatkozó szerződés írásban és szóban is megköthető. Ha a tranzakció összege meghaladja a legalább 10-szeresét törvényes minimálbér ( minimális méret munkabér), akkor kötelező lesz írott formában megállapodások.
Ezen ügylet jogi szabályozását a 37. fejezet tükrözi Polgári törvénykönyv RF.
A szerződéses megállapodás lényeges feltételei a tárgy és a feltétel, amelyeket meg kell határozni.
A bérmunka tárgya a jogszabályok szerint megvalósult eredmény legyen. BAN BEN ez az eset a tárgy egyrészt magának a berendezésnek a javítási munkája, másrészt annak eredménye (javított berendezés).
Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének rendelkezéseivel összhangban a megbízás kezdő és befejező dátumát a szerződésben meg kell jelölni, mert Az ügyfél célja, hogy megszerezze kívánt eredményt meghatározott időkereteken belül.
Weboldalunkról letöltheti a berendezések javítására vonatkozó szerződéssablont a kapcsolódó dokumentumokkal:
Itt megismerkedhet az új épületekben, sorházakban és más típusú befejező munkákkal kapcsolatos szerződésünk mintájával Moszkvában és a moszkvai régióban, ha az ügyfél úgy kívánja, a szerződés számos pontját kijavítják és megállapodnak. közös megegyezéssel.
"ÚJ JAVÍTÁS"
Szerződés építési szerződés № ___
Moszkva "" _____________ 2017
NOVIY-REMONT cégcsoport, a továbbiakban „Vállalkozó”, amelyet egyrészt az Alapító Okirat alapján eljáró _________________________________ társaság képvisel, valamint
A továbbiakban „Megrendelő” magánszemélyként, másrészt együttesen „Felek” jelen Építési Szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) az alábbiak szerint kötötték:
1.1. Jelen Szerződés alapján Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő utasítására a Szerződésben megállapított határidőn belül elvégzi a Szerződés 1.2. pontjában meghatározott javítási és építési munkákat (a továbbiakban: Munka), a Megrendelő pedig létrehozására vállalkozik a szükséges feltételeket a Munkák elvégzésére, a Munkák eredményének elfogadására és a Szerződésben rögzített ár megfizetésére.
Annak a létesítménynek a címe, ahol a Vállalkozó vállalja a munka elvégzését
1.2. Vállalkozó a Munkák elvégzését a Felek által az Előirányzatban (Szerződés 1. sz. melléklet) meghatározott módokon végzi, amelyek a szerves része Megegyezés.
1.3. Anyagszolgáltatási kötelezettséget a Felek a _____________________ Az ügyfél felelős nem megfelelő minőség az általa biztosított anyagokat, azok rendelkezésre bocsátásának feltételeit, valamint harmadik személyek jogaival terhelt anyagok rendelkezésre bocsátását.
2.1. A Szerződés az aláírás pillanatától lép hatályba, és a Felek kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig érvényes.
3.1. A megrendelő vállalja:
3.1.1. Megvizsgálja és a Vállalkozó közreműködésével átveszi az elkészült Munkákat (a Munkák eredményét) időben
és a Szerződésben előírt módon.
3.1.2. A Munkavégzés eredményét rontó Szerződéstől való eltérés, vagy a Munkavégzés egyéb hiányosságainak felfedezése esetén haladéktalanul jelentse ezt a Vállalkozónak.
3.1.3. Fizesse ki az elvégzett Munkákat a Szerződésben meghatározott feltételekkel és módon.
3.1.4. A Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a szükséges anyagokat a Szerződés feltételeinek megfelelően.
3.2. A vállalkozó vállalja:
3.2.1. A Munkák elvégzése a Szerződés feltételeinek megfelelően.
3.3. A vállalkozónak joga van:
3.3.1. Alvállalkozókat bevonni a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítésébe a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.
3.3.2. Nem a Munkák megkezdése, hanem a megkezdett Munkavégzés a Szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy megtagadása és a veszteségek megtérítésének követelése abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése akadályozza a Vállalkozót a Szerződés teljesítésében, valamint olyan körülmények, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy az Ügyfél ezen kötelezettségeit nem teljesíti, a megszabott határidőn belül megtörténik.
3.3.3. Fizetést követelhet az általa elvégzett Munkákért, ideértve azt is, ha a Munkák eredménye nem valósult meg, vagy az elért eredményről kiderült, hogy olyan hibái vannak, amelyek a Szerződésben meghatározott felhasználásra alkalmatlanná teszik a hibák okozta okokból. a Megrendelő által biztosított anyagban.
3.3.4. Követelheti a Munkák költségének felülvizsgálatát, ha a Munkák tényleges költsége rajta kívül álló okokból legalább 10 (tíz) százalékkal meghaladta a Munkák szerződésben megállapított költségét.
4.1. A munkálatok megkezdésének időpontja: « » ________________ 2017
A munkák befejezésének dátuma: « » ________________ 2017
4.2. A Munkák megkezdésének és befejezésének elhalasztásában a Megrendelő viszontkötelezettsége teljesítésének késedelmes idejére a Felek külön megállapodnak.
5.1. A Szerződés szerinti munkák költsége _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Az NDS nem jelenik meg. A Szerződés szerinti Munkák költségét a Felek a Szerződés elválaszthatatlan részét képező Előirányzatban (Szerződés 1. sz. melléklet) határozzák meg.
5.2. A Szerződés szerinti fizetés a Szerződés feltételeinek megfelelően elvégzett munkák szerint, legkésőbb három naptári napon belül megtörténik.
5.3. Fizetés kiegészítő munka, Nem a Szerződésben meghatározott, a Szerződés 5.1. pontjában megállapítottat meghaladóan gyártott szerződéses ár törvényben előírt módon.
5.4. A Szerződés szerinti fizetés módja: Megrendelő készpénzátutalása Pénz Vállalkozó.
6.1. A Munkák egyes szakaszainak átvétele ill végeredmény A munkavégzést a Felek aláírásával igazolják az elvégzett munka átadás-átvétele.
6.2. Nál nél korai felmondás pontokban foglalt esetek kivételével a Szerződés alapján dolgozik. A Szerződés 3.3.2., 3.3.3. pontja értelmében a Megrendelő köteles az elkészült Munkákat a Munkák megszűnésének időpontjában fennálló készültségi fokának megfelelően átvenni, és annak költségét (előleggel csökkentve) megfizetni.
7.1. A minőségbiztosítás minden, a Vállalkozó által a Szerződés alapján végzett Munára vonatkozik.
7.2. A Munkák jótállási ideje 36 hónap, attól a naptól számítva, amikor a Felek aláírták az elkészült Munkák átvételének záróokiratát.
8.1. A Megállapodás 2 (két) eredeti orosz nyelvű példányban készült, mindkét fél számára egy-egy példányban.
9.1. 1. számú melléklet „Becslés”
9.2. 2. számú melléklet „Építőanyagok listája”
11.1. Ügyfél ___________________________/ _______________________________
11.2. Vállalkozó ____________________________/ ________________________________
lakásfelújításhoz Gr. , útlevél: sorozat , szám , kiállítója , lakóhelye: , a továbbiakban: " Vevő alapján eljáró személyben, egyrészt a továbbiakban: Vállalkozó”, másrészt, a továbbiakban: „Felek”, kötötték ezt a megállapodást, a továbbiakban „ Szerződés" a következőkről:1.1. Megrendelő utasítja, Vállalkozó pedig vállalja a lakás javítási kötelezettségét: , a továbbiakban: Létesítmény, a tervnek megfelelően. költségvetési dokumentáció a jelen szerződéshez csatolt és a Megrendelő írásban kifejezett kívánságait.
2.1. A munka és az anyagok költsége (a 2. számú melléklettel összhangban) a jelen Megállapodás értelmében rubel.
2.2. Az anyagok költségét meghatározzák tényleges árak a Megrendelő becslésének és választásának megfelelően.
2.3. A munkák befejezésének határideje attól a pillanattól számítandó, amikor a munka megkezdődik a létesítményben. Technológiai szükségszerűség miatt a feltételek közös megegyezéssel módosíthatók.
2.4. Abban az esetben, ha a jelen Megállapodás szerinti munkavégzés során szükségessé válik a becslésben nem szereplő munka elvégzése, a felek írásban megállapodnak az új feltételekről, költségekről és az elvégzés módjáról. további kötetek munkák, amelyet a jelen Megállapodás vonatkozó kiegészítései formalizálnak.
2.5. %-ot meghaladó anyagköltség emelkedés esetén, és a Vállalkozó az áremelést indokolja, a Megrendelő vállalja, hogy a becsült ill. tényleges költség anyagokat.
2.6. Az 1. számú melléklet (Becslés) jelen megállapodás szerves részét képezi.
3.1. Ügyfél kötelezettségei:
3.1.1. Megrendelő vállalja, hogy megfelelő teljesítés esetén a becslés szerinti munkát és a listán szereplő anyagokat a Vállalkozónak fizeti.
3.1.2. A jelen Megállapodás szerinti munkák megkezdésének időpontjáig gondoskodni kell a Létesítmény megfelelő felkészítéséről a munkák időben történő megkezdésére, normál lefolytatására és határidőre történő befejezésére.
3.1.3. Időben biztosítson munkát a befejező anyagokkal.
3.1.4. Az írásbeli benyújtástól számított legfeljebb napon belül megvizsgálja a Vállalkozó által a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban benyújtott értesítéseket, értesítéseket és egyéb dokumentumokat.
3.1.5. A Vállalkozó részére anyagok tárolására szolgáló helyiséget és a dolgozók számára nappalit biztosítani.
3.1.6. Lehetőséget kell biztosítani a fűtési és vízellátási felszállók kikapcsolására, a rendszer nyomáspróbálására, ha vízvezeték-szerelési munkákat végeznek.
3.1.7. Az áramellátás kikapcsolásának képessége.
3.1.8. A Vállalkozó képviselőjével együtt írja alá a tárgy átvételi okiratát a jelen Szerződés szerinti munkavégzésre.
3.2. Vállalkozó kötelezettségei:
3.2.1. Folytassa a jelen Szerződés szerinti munkák elvégzését a kézhezvételtől számított legkésőbb napon belül előleg Vevő.
3.2.2. Csináld magad és technikai eszközökkel minden munkát a jelen Szerződésben meghatározott terjedelemben és feltételekben.
3.2.3. Győződjön meg arról, hogy a javításokat az Oroszországban érvényben lévő előírásoknak megfelelően hajtják végre építési szabályzatokés szabályok (SNiP), Gosgortekhnadzor szabályok, tűzbiztonság, biztonsági felszerelés, egészségügyi szabványokés a városi munka előállítására vonatkozó szabályokat.
3.2.4. Munka végeztével napokon belül a Létesítményben átadás építési terület alól mentesül építési törmelékés technológia.
3.2.5. A Vállalkozónak jogában áll harmadik feleket bevonni a jelen Szerződés szerinti olyan munkák elvégzésére, amelyekhez különleges engedélyek és engedélyek szükségesek. Ugyanakkor a Vállalkozó felelős az ilyen személyek által végzett munka minőségéért és időzítéséért.
3.2.6. Gondoskodjon arról, hogy a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően a létesítményben végzett munkát mindenki biztosítsa szükséges anyagokat(2. számú melléklet szerint), alkatrészek és szerkezetek, valamint berendezések és építőipari gépek.
4.1. A munka finanszírozására Megrendelő legkésőbb a jelen Szerződés aláírásától számított három munkanapon belül a költség %-ának megfelelő előleget fizet a Vállalkozónak. bontási munkákés anyagok (2. számú melléklet szerint), figyelembe véve szállítási költségek. Előleg tartalmazza összköltsége művek.
4.2. Az elvégzett munkafázis kifizetése az elvégzett munkákról szóló 2. számú nyomtatvány mindkét fél általi aláírását követően történik, legkésőbb az okirat aláírását követő napon belül. Ezzel egyidejűleg a Megrendelő a munka befejezéséig az elvégzett munka költségének %-át megtartja. A visszatartott összegeket a végkielégítéskor fizetik ki az elvégzett munkáért.
4.3. A végső elszámolás a munkák átvételi és átadási okiratának mindkét fél általi aláírását követően, legkésőbb az okirat aláírását követő napon belül megtörténik.
4.3. Ha a Megrendelőnek jogos igénye van a benyújtott munka minőségével kapcsolatban, a Vállalkozó köteles a hiányosságokat és hiányosságokat saját költségén megszüntetni, ha ezek a hiányosságok és hibák nem a Megrendelő által biztosított rossz minőségű anyagok használatából erednek. . A hiányosságok és hibák meglétét, valamint azok kiküszöbölésének idejét és eljárását a Megrendelő és a Vállalkozó kétoldalú aktusa határozza meg.
5.1. A Vállalkozó munkájának minőségére vonatkozó garanciák, amelyeket az Orosz Föderáció e megállapodás megkötésének időpontjában hatályos jogszabályai írnak elő, csak a Vállalkozó és az általa érintett harmadik felek által végzett munka eredményeire vonatkoznak. jelen megállapodás feltételeivel.
5.2. A vállalkozó garantálja: Jó minőség az általa a létesítményben végzett összes munka.
5.3. A Vállalkozó által a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően elvégzett munkák eredményeire vonatkozó szavatossági idő a Vállalkozó által elvégzett munkára vonatkozó Átvételi Okirat aláírásának pillanatától kezdődik.
5.4. Az 5.3. pontban meghatározott határokon belüli észlelés esetén garancia időszak olyan hiányosságokat (hiányosságokat), amelyek a Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem megfelelő teljesítése miatt keletkeztek, a Vállalkozó köteles az ilyen hiányosságokat a Megrendelővel írásban egyeztetett határidőn belül saját költségén megszüntetni.
6.1. A jelen Megállapodásból eredő kötelezettségek elmulasztásáért vagy nem megfelelő teljesítéséért a felek az Orosz Föderáció e megállapodás megkötésének időpontjában hatályos jogszabályai szerint felelnek.
6.2. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a jelen Szerződés szerinti munkavégzéssel összefüggésben harmadik személynek okozott károkért, ha az a kötelezettségei nem megfelelő teljesítésének következménye.
6.3. A Vállalkozó a munkavégzési határidők megsértése esetén az el nem végzett munkák költségének %-ának megfelelő mértékű kötbért fizet, de legfeljebb %-a. becsült költség Megegyezés. A munkavégzés fizetési feltételeinek megszegése esetén a Megrendelő a ki nem fizetett munka költségének %-át, de legfeljebb a Szerződés becsült költségének %-át fizeti.
7.1. A körülményekből adódó kötelezettségszegésért egyik fél sem felelős a másik fél felé vis major amelyek a felek akarata és akarata ellenére keletkeztek, és amelyeket nem lehet előre látni vagy elkerülni, beleértve a katonai műveleteket a Szerződés végrehajtásának területén, polgári zavargásokat, járványokat, természeti katasztrófákat és egyebeket.
7.2. A 7.1. pont szerinti körülmények bekövetkezését megfelelően igazolni kell az illetékes hatóságokállam vagy önkormányzat.
7.3. Az a fél, aki kötelezettségeit vis maior miatt nem teljesíti, köteles a másik felet a vis maior bekövetkezésétől számított napon belül írásban bejelenteni. Ilyen értesítés hiányában ez a fél nem hivatkozhat ilyen körülmények fennállására.
7.4. Ha az erő fontosabb körülmények egybefüggő időtartamra érvényesek, a jelen Szerződést a felek a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel felmondhatják, miközben a felek kötelesek kölcsönös elszámolást kötni, az egymással szembeni követelések kizárásával.
8.1. Minden vitát és nézeteltérést, amely a jelen Szerződés felei végrehajtása során felmerülhet, a felek tárgyalások útján rendezik, és ha nem sikerül megegyezni - választottbíróság G. .
8.2. A felek közös megegyezésével a viták és nézeteltérések megoldására harmadik félként bevonhatók az illetékes szervezetek képviselői, akiknek a vitás kérdésekre adott magyarázatát a felek kimerítőnek ismerhetik el. Az ilyen személyek engedélyezésre való bevonásának költségei vitás kérdéseket azt a fél viseli, akinek az érveit helytelennek találták.
9.1. Korai feloszlás pontjában foglaltakra kölcsönösen megtörténhet írásos megállapodás feltételek szerint hatályos jogszabályok RF.
9.2. A Vállalkozónak jogában áll a Szerződést felmondani egyoldalúan, abban az esetben, ha a Megrendelő a jelen Szerződés szerinti munkavégzést a Vállalkozótól független okok miatt egy hétnél hosszabb időre leállítja.
9.3. Az a fél, aki a Szerződés 9.1-9.4 pontjaiban foglalt indokok alapján úgy dönt, hogy felmondja a Szerződést, köteles erről írásbeli értesítést küldeni a másik félnek.
9.4. pontokban meghatározott indokok alapján a Szerződés megszűnése esetén. 9.3. és 9.4. pontja szerint mindkét fél köteles megtéríteni a másik félnek a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes tényleges költséget, ideértve a pénzeszközök visszafizetését is.
10.1. A jelen Szerződés aláírását követően a felek között minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodás, levelezés, tárgyalás ez a megállapodás, elvesztik erejüket.
10.2. Valódi szerződés módosítható vagy kiegészíthető. A jelen Megállapodás bármely módosítása és kiegészítése csak akkor érvényes, ha azokat a felek megállapodtak és írásban megkötötték.
10.3. A jelen Megállapodás végrehajtása során a feleket az Orosz Föderáció jogszabályai vezérlik. A Felek kötelesek egymást írásban értesíteni a jogszabályi változásokról, amelyek a jelen Szerződésben foglaltak teljesítését jelentősen befolyásolhatják.
10.4. Jelen Megállapodás két példányban készült, és mindkét példánynak azonos jogi hatálya van.
Vevő Regisztráció: Postacím: Útlevél sorozat: Szám: Kiállító: Cím: Telefon:
Vállalkozó Jur. cím: Postacím: TIN: KPP: Bank: Elszámolás/számla: Korr./számla: BIC:
