Приложение 3
К Методические
рекомендации
по разработке условий
договоров
подряда на строительство
по
гарантиям и поручительствам
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)
ДОГОВОР
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
______________________________________________, в дальнейшем
именуемый
(наименование организации
- поручителя)
"Поручитель", в лице
________________________________________________,
действующего на основании ________________________, с
одной стороны, и
(наименование предприятия, за которое
поручается Поручитель)
_________, в
дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице
______________
___________________________________________,
действующего на основании
_______________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны",
заключили
настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется исполнить
обязательства Предприятия с
________________________________________________ по пп. ______________
(наименование организации - заказчика)
___________ Договора подряда No. ______ от
___________________ 199_ г.
(в дальнейшем - Договор
подряда) в случае, если Предприятие
окажется
несостоятельным или по
иным причинам не сможет исполнить эти
обязательства надлежащим образом.
1.2.
В обеспечение исполнения регрессных
требований Поручителя в случае исполнения
обязательств по настоящему Договору
Предприятие обязуется передать в залог
Поручителю следующее имущество,
находящееся в собственности Предприятия:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Договор залога указанного имущества
является приложением 1 к настоящему
Договору.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
Поручитель обязуется:
2.1.1. В течение
______ дн. от подписания Сторонами
настоящего
Договора предоставить
_______________________________________________,
(заказчику по Договору подряда)
в
дальнейшем именуемому "Заказчиком",
письменное поручительство (в
дальнейшем - Поручительство) исполнить
обязательства Предприятия по
пп. ____
Договора подряда в случае, если
Предприятие окажется
несостоятельным
или по иным причинам не сможет надлежащим
образом
исполнить указанные
обязательства.
2.1.2. В случае получения
от Заказчика письменного требования (в
дальнейшем - Требования) об исполнении
Поручительства:
в течение ____ дн. от даты
получения Требования приступить к
исполнению собственными силами или
организовать исполнение обязательств
Предприятия по пп. ___ Договора подряда, не
исполненных или ненадлежащим образом
исполненных Предприятием к моменту
составления Требования (и/или
приостановления исполнения Договора
подряда);
в случае необходимости за
свой счет провести исправления дефектов,
вызванных действиями или бездействием
Предприятия при исполнении обязательств по
пп. ____ Договора подряда;
в случае
необходимости заплатить все неустойки
(пени, штрафы), вызванные неисполнением или
ненадлежащим исполнением Предприятием
обязательств по пп. ____ Договора подряда.
Одновременно с Требованием Заказчик
обязан представить следующие надлежащим
образом оформленные документы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.1.3. В течение 2 дн. после получения
Требования от Заказчика письменно
уведомить об этом Предприятие.
2.1.4. В
течение ___ дн. после получения Требования
письменно уведомить Предприятие о сроке
начала исполнения обязательств по
Поручительству и о планируемых действиях
по исполнению Поручительства.
2.1.5. В
течение ______ дн. после начала исполнения
своих обязательств по Поручительству
представить Предприятию расчет суммы
регрессных требований Поручителя к
Предприятию.
В сумму регрессных
требований включаются:
сумма
причитающихся, но не уплаченных
Предприятием платежей субподрядчикам и
поставщикам (необходимых для исполнения
обязательств по пп. ____ Договора подряда);
неустойки (штрафные санкции), вызванные
действием или бездействием Предприятия при
исполнении обязательств по пп. __ Договора
подряда, уплаченные Поручителем;
издержки по исправлению строительных
дефектов, возникших по причине действия или
бездействия Предприятия при исполнении им
обязательств по пп. __ Договора подряда;
издержки в связи с обращением взыскания на
заложенное имущество, переданное
Предприятием в обеспечение
Поручительства;
расходы по передаче от
Предприятия Поручителю документации и
имущества, необходимых для исполнения
Поручительства;
иные обоснованные
расходы Поручителя по исполнению
Поручительства.
2.1.6. Поручитель
принимает на себя обязательства по
настоящему Договору в срок ____________________.
2.2. Поручитель имеет право:
2.2.1. В
течение ____ дн. от начала исполнения своих
обязательств по Поручительству обратить
взыскание на заложенное имущество и
выручку от его реализации зачесть в
погашение своих регрессных требований к
Предприятию.
В случае, если выручки от
реализации заложенного имущества будет
недостаточно для погашения суммы
регрессных требований Поручителя к
Предприятию, на остаток суммы Поручителем
оформляется ссуда Предприятию на срок ______
дн. с начислением _____% годовых.
В случае,
если выручка от реализации заложенного
имущества будет превышать сумму регрессных
требований Поручителя к Предприятию,
остаток выручки должен быть возвращен
Предприятию в течение _____ дн. после
получения такой выручки.
2.3.
Предприятие обязуется:
2.3.1. Передать в
залог принадлежащее ему имущество
(перечень имущества приводится в договоре
залога). В случае наступления
обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2,
предоставить право Поручителю обратить
взыскание на заложенное имущество.
2.3.2.
При сообщении Поручителя о получении им
Требования от Заказчика предоставить
необходимую информацию и документацию (по
запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и
причины, приведшие к необходимости
исполнения Поручительства.
2.3.3. В
течение ____ дн. после получения от
Поручителя уведомления о сроке начала
исполнения Поручительства передать
материалы и документы, необходимые
Поручителю для исполнения обязательств по
пп. ____ Договора подряда.
2.3.4. Погасить
ссуду, предоставленную Поручителем, на
условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего
Договора.
3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
Все изменения и дополнения к настоящему
Договору согласовываются Сторонами и
оформляются отдельными приложениями к
Договору.
3.2. За невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут
имущественную ответственность в
соответствии с действующим
законодательством.
3.3. В случае
оформления Поручителем ссуды Предприятию и
допущения просрочки в погашении указанной
ссуды Предприятие обязано уплатить
Поручителю штрафные санкции из расчета __%
суммы ссуды за каждый день просрочки.
В
случае просрочки, допущенной Предприятием
в погашении ссуды свыше ___________ дн. после
окончания срока, указанного в п. 2.2.1
настоящего Договора, Поручитель имеет
право обратиться с иском в арбитражный
суд.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Договор вступает в силу после подписания
Сторонами настоящего Договора.
4.2.
Действие Договора прекращается:
после
окончания исполнения обязательств
Предприятия по пп. ___ Договора подряда;
в случае передачи Предприятием
(переуступки) своих обязательств по пп. __
Договора подряда другому предприятию
(организации);
в случае исполнения
Поручительства - после окончания
взаиморасчетов между Сторонами.
4.3.
Расторжение Договора в одностороннем
порядке не допускается.
5. ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен в
двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для
каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и
дополнения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны
обязуются предпринимать все усилия к
урегулированию споров путем переговоров.
Разногласия, по которым Стороны не придут к
согласию, подлежат рассмотрению в
арбитражном суде.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Поручитель__________________________________________________
(полное наименование)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.2. Предприятие ________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: __________________________________________________________
Банковские реквизиты:
___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
За
Поручителя ________________ За Предприятие
________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
Когда компания берет кредит в банке, одной из форм обеспечения служит залог. Также нередко по договору поручительства привлекают третье лицо, которое будет отвечать за исполнение обязательства вместе с заемщиком. Поручитель может нести солидарную или субсидиарную ответственность. Для подготовки к сделке используйте образец договора.
В этой статье:
Когда контрагенты заключают какую-либо сделку, в качестве гарантий исполнения договоренностей используют разные способы. Например, указывают, какую неустойку выплатит нарушитель. Или одна сторона получает у другой задаток в счет будущих платежей. Одним из способов обеспечения служит поручительство. Договор поручительства могут комбинировать с залогом, это повышает гарантии своевременного исполнения.
Нормы о договоре поручительства присутствуют в . Обычно такой способ обеспечения используют при заключении договоров займа – например, кредитных договоров с банком . Но закон не требует, чтобы эту конструкцию использовали только в заемных сделках. Согласно ГК договор поручительства контрагенты вправе заключить в обеспечение обязательств:
Договор поручительства – это документ, который подтверждает, что одна сторона (поручитель) обязуется нести перед второй стороной (кредитором) ответственность по обязательству должника. То есть если должник допустит просрочку, кредитор вправе потребовать исполнения с поручителя . Кредитор вправе подписать соглашение как с организацией, так и с физическим лицом. Но в деловой практике чаще всего в качестве поручителей привлекают компании, так как имеет значение фактор платежеспособности.
Соглашение заключают между двумя сторонами: поручителем и кредитором. Но контрагенты вправе включить должника в договор в качестве третьей стороны. Это позволит закрепить в одном документе условия сразу двух сделок: между поручителем и кредитором, поручителем и должником. В ином случае должнику нужно подписывать с поручителем отдельный документ, в котором оговаривать все условия сотрудничества.
Вне зависимости от количества сторон сделку оформляют письменно. Иначе договор не будет действителен (ст. 362 ГК РФ). Соблюдение формы – императивное требование закона. Признание договора поручительства недействительным может произойти по разным причинам, в том числе из-за нарушения формы.
Например, кредитор потребовал от поручителя выплат, так как должник по договору лизинга не выполнил обязательств. Ответчик заявил, что не заключал спорного договора. Почерковедческая экспертиза показала, что документы подписаны неустановленным лицом. Кассация отметила, что без подписи уполномоченных лиц требование обязательной письменной формы нельзя считать выполненным. Договор признали недействительным ().
Еще одним основанием признания таких договоров недействительными в судебной практике является нарушение порядка одобрения поручительства как крупной сделки или сделки с заинтересованностью.
Например, компания-поручитель заключила договор с банком. Должник нарушил обязательства, и компания заплатила банку. Впоследствии компания обратилась в суд, так как сделка с банком была крупной, но не прошла установленную процедуру одобрения. Истец потребовал вернуть деньги. Суды признали спорный договор недействительным и обязали банк выплатить компании необходимую сумму ().
Предметом сделки является обязательство поручителя взять на себя ответственность за исполнение должником основного обязательства. Согласно Гражданскому кодексу в договоре поручительства обязательно должна быть ссылка на основной договор (п. 3 ст. 361 ГК РФ). Из соглашения должно быть ясно, кто является должником и какое обязательство обеспечивают. Если такой ссылки нет, условия не будут считаться согласованными. То есть договор признают незаключенным. Предмет относится к существенным условиям договора поручительства.
В договоре перечисляют:
Перед подписанием договора поручительства обратите внимание на условия его прекращения (ст. 367 ГК РФ). Поручительство завершается вместе с основным обязательством. Если должник ликвидировали, но кредитор успел потребовать исполнения, поручительство продолжает действовать. То же верно для реорганизации (п. 4 ст. 367 ГК РФ). А вот если долг переведут на третье лицо, поручитель вправе отказаться отвечать по этому обязательству. Об отказе нужно заблаговременно предупредить (п. 3 ст. 367 ГК РФ). Также договор перестанет действовать, если кредитор сам отказался принять надлежащее исполнение (п. 5 ст. 367 ГК РФ).
Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Смотрите, какие условия суды чаще всего оценивают по-разному. Возьмите в договор безопасные формулировки таких условий. Используйте позитивную практику, чтобы убедить контрагента включить условие в договор, а негативную – чтобы убедить отказаться от условия.
Оспаривайте постановления, действия и бездействие пристава. Освобождайте имущество от ареста. Взыскивайте убытки. В этой рекомендации все, что нужно: четкий алгоритм, подборка судебной практики и готовые образцы жалоб.
1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме рублей для целей , а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в срок до «»2019 г.
1.2. Суммой займа по настоящему Договору являются денежные средства в размере, фактически переданном Займодавцем Заемщику.
2.1. Сумма займа, указанная в п.1.1 настоящего Договора, предоставляется Заемщику путем зачисления на счет № в банке , указанный в п.6 настоящего Договора. Расходы по зачислению несет Заемщик. Заем считается предоставленным с момента поступления суммы займа на счет Заемщика.
2.2. За пользование суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу % годовых от суммы займа. Проценты за пользование суммой займа начисляются со дня поступления суммы займа на счет Заемщика и до дня возврата суммы займа в полном объеме.
2.3. Возврат полученной Заемщиком суммы займа и уплата процентов за пользование суммой займа производятся в срок до «»2019 г. ежемесячно равными долями по рублей, в том числе:
2.4. Возврат суммы займа (п.2.3 настоящего Договора) может быть произведен Заемщиком одним из следующих способов:
2.5. Обеспечением исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору является поручительство двух физических лиц и залог имущества.
2.6. Заемщик обязан обеспечить заключение договоров поручительства с физическими лицами в срок до «»2019 г. Требования к поручителям устанавливаются в Приложении №1 к настоящему Договору. Образец договора поручительства, подлежащего заключению между Займодавцем и поручителями, содержится в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.7. Заемщик передает в залог принадлежащее ему на праве собственности имущество, указанное в Приложении №3 к настоящему Договору. Образец договора залога имущества, подлежащего заключению между Займодавцем и Заемщиком, содержится в Приложении №4 к настоящему Договору. Обязанности по оформлению договора залога и расходы на его оформление несет Заемщик. Заемщик обязан обеспечить заключение договора залога имущества в срок до «»2019 г.
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Использовать полученную сумму займа строго по целевому назначению, указанному в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2. Предоставлять по требованию Займодавца документы, подтверждающие целевое использование займа.
3.1.3. Производить возврат суммы займа и процентов за пользование суммой займа в сроки и порядке, установленные настоящим Договором.
3.1.4. В случае расторжения трудового договора между Заемщиком от Займодавцем по любым основаниям досрочно возвратить сумму займа и проценты за пользование суммой займа за весь срок фактического пользования суммой займа.
3.2. Заемщик с предварительного письменного согласия Займодавца вправе досрочно возвратить сумму займа и уплатить проценты за фактическое время использования суммы займа.
3.3. Займодавец вправе:
3.3.1. Проверять целевое использование предоставленного займа.
3.3.2. Требовать досрочного возврата суммы займа и уплаты процентов при невыполнении Заемщиком обязательств, указанных в п.п. 2.6, 2.7, 3.1.1, 3.1.2 настоящего Договора.
3.4. Займодавец обязан:
3.4.1. При наличии материальной выгоды у Заемщика – исчислить и удержать НДФЛ с суммы материальной выгоды, полученной Заемщиком.
4.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, связанные с настоящим Договором, путем переговоров.
4.2. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления суммы займа Заемщику (п.2.1 настоящего Договора) и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене места жительства и местонахождения, изменении банковских реквизитов, имеющих значение для исполнения Договора, в течение дней со дня соответствующих изменений.
кол-во скачиваний: 169по разработке условий договоров
подряда на строительство по
гарантиям и поручительствам
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)
дата и место подписания
___(наименование организации - поручителя) ___, в дальнейшем именуемый"Поручитель", в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и___(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель) ___, в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:
1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с___(наименование организации - заказчика) ___ по пп. _________________________ Договора подряда N ________ от ___________________ 199_ г.(в дальнейшем - Договор подряда) в случае, если Предприятие окажетсянесостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить этиобязательства надлежащим образом.
1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия:
Договор залога указанного имущества является приложением 1 к настоящему Договору.
2.1. Поручитель обязуется:
2.1.1. В течение ______ дн. от подписания Сторонами настоящего Договора предоставить ___(заказчику по Договору подряда) ___,
в дальнейшем именуемому "Заказчиком", письменное поручительство (в
дальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по
пп. ____ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется
несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом
исполнить указанные обязательства.
2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем - Требования) об исполнении Поручительства:
в течение ____ дн. от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по пп. ___ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);
в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. ____ Договора подряда;
в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ____ Договора подряда.
Одновременно с Требованием Заказчик обязан представить следующие надлежащим образом оформленные документы:
____________ ____________ ____________ ____________
2.1.3. В течение 2 дн. после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие.
2.1.4. В течение ___ дн. после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.
2.1.5. В течение ______ дн. после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию.
В сумму регрессных требований включаются:
сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчикам и поставщикам (необходимых для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда);
неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. __ Договора подряда, уплаченные Поручителем;
издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. __ Договора подряда;
издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;
расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства;
иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.
2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок ____________________.
2.2. Поручитель имеет право:
2.2.1. В течение ____ дн. от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.
В случае, если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ______ дн. с начислением _____% годовых.
В случае, если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение _____ дн. после получения такой выручки.
2.3. Предприятие обязуется:
2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество.
2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства.
2.3.3. В течение ____ дн. после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда.
2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета __% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ___________ дн. после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. Действие Договора прекращается:
после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ___ Договора подряда;
в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. __ Договора подряда другому предприятию (организации);
в случае исполнения Поручительства - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
Договор займа между физическими лицами и договор поручительства по такому займу
Заемные правоотношения регламентируются гл. 42 ГК РФ. Обозначим основные тезисы, которые важно знать заемщику и займодавцу:
ВАЖНО! При составлении расписки нужно отразить в ней истинный заемный характер сложившихся правоотношений. Так, суд не стал рассматривать расписку о получении денег на покупку квартиры (без условия о возврате) как заемное обязательство (апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда от 27.10.2016 № 33-22457/2016).
К поручительству (ст. 361-367 ГК РФ) стороны договора займа прибегают в том случае, когда займодавец желает получить дополнительные гарантии возврата долга. Поручительство совершается только в письменной форме под угрозой недействительности данного договора.
Договор поручительства оформляется между займодавцем и поручителем. Однако такой договор может быть заменен отметкой займодавца о принятии поручительства на документе, подписанном поручителем и заемщиком (п. 1 информационного письма президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28).
Заем, получаемый от юридических лиц, может подпадать под действие специального законодательства в этой области:
Указанные законы регулируют, в частности, права и обязанности заемщика, порядок заключения договоров займа, условия, которые могут и которые не могут быть в них включены. Кроме того, большое количество норм, содержащихся в этих законах, направлено на защиту интересов гражданина, являющегося заемщиком.
Ч. 3 ст. 4 закона № 190-ФЗ прямо предусматривает возможность привлечения поручителя для обеспечения выполнения заемщиком своих обязательств. Другие законы специально не оговаривают такую возможность, однако и не содержат запрета на использование поручительства.
В остальном во взаимоотношениях между юридическими и физическими лицами, а также между юридическими лицами по поводу предоставления займа с привлечением поручителя применяются те же нормы, о которых мы упомянули в предыдущем разделе.
Термин «договор займа с поручителем» представляется не совсем корректным, поскольку может быть истолкован таким образом, что сам поручитель берет заем, в то время как в договорные отношения по поводу предоставления займа вступают только займодавец и заемщик. Поручитель заключает договор поручительства.
Исходя из сказанного, более предпочтительными можно считать формулировки:
Следуя общему принципу, дающему сторонам право заключать любые сделки (ст. 1 и 421 ГК РФ), не противоречащие закону, допустимо заключение 3-стороннего смешанного договора между займодавцем, заемщиком и поручителем. Однако такой способ оформления договорных отношений не всегда может быть удобен, ведь для внесения изменений в договор потребуется согласие и подписи всех 3 сторон.
3-сторонний договор займа следует также отличать от договора займа между займодавцем и созаемщиками. В этом случае вместо поручителя перед займодавцем будут на равных отвечать оба его заемщика.
В том случае, если на момент заключения сделки уже имеется поручитель, готовый разделить с заемщиком ответственность перед займодавцем, целесообразно сразу отразить в договоре займа все сведения о нем и его обязательстве.
В договоре займа (в том числе обеспечиваемого поручительством) следует отразить:
Образец договора займа с привлечением поручителя можно скачать по ссылке: Образец договора займа .
В заключение еще раз напомним, что граждане, одалживая друг другу деньги, должны подписать договор займа (или хотя бы оформить расписку), если сумма долга больше 10 000 руб. В качестве дополнительной гарантии возврата долга третье лицо может выступить поручителем перед займодавцем по обязательству заемщика. Сведения о таком поручительстве рекомендуется отразить в договоре займа.