1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме рублей для целей , а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в срок до «»2019 г.
1.2. Суммой займа по настоящему Договору являются денежные средства в размере, фактически переданном Займодавцем Заемщику.
2.1. Сумма займа, указанная в п.1.1 настоящего Договора, предоставляется Заемщику путем зачисления на счет № в банке , указанный в п.6 настоящего Договора. Расходы по зачислению несет Заемщик. Заем считается предоставленным с момента поступления суммы займа на счет Заемщика.
2.2. За пользование суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу % годовых от суммы займа. Проценты за пользование суммой займа начисляются со дня поступления суммы займа на счет Заемщика и до дня возврата суммы займа в полном объеме.
2.3. Возврат полученной Заемщиком суммы займа и уплата процентов за пользование суммой займа производятся в срок до «»2019 г. ежемесячно равными долями по рублей, в том числе:
2.4. Возврат суммы займа (п.2.3 настоящего Договора) может быть произведен Заемщиком одним из следующих способов:
2.5. Обеспечением исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору является поручительство двух физических лиц и залог имущества.
2.6. Заемщик обязан обеспечить заключение договоров поручительства с физическими лицами в срок до «»2019 г. Требования к поручителям устанавливаются в Приложении №1 к настоящему Договору. Образец договора поручительства, подлежащего заключению между Займодавцем и поручителями, содержится в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.7. Заемщик передает в залог принадлежащее ему на праве собственности имущество, указанное в Приложении №3 к настоящему Договору. Образец договора залога имущества, подлежащего заключению между Займодавцем и Заемщиком, содержится в Приложении №4 к настоящему Договору. Обязанности по оформлению договора залога и расходы на его оформление несет Заемщик. Заемщик обязан обеспечить заключение договора залога имущества в срок до «»2019 г.
3.1. Заемщик обязан:
3.1.1. Использовать полученную сумму займа строго по целевому назначению, указанному в п.1.1 настоящего Договора.
3.1.2. Предоставлять по требованию Займодавца документы, подтверждающие целевое использование займа.
3.1.3. Производить возврат суммы займа и процентов за пользование суммой займа в сроки и порядке, установленные настоящим Договором.
3.1.4. В случае расторжения трудового договора между Заемщиком от Займодавцем по любым основаниям досрочно возвратить сумму займа и проценты за пользование суммой займа за весь срок фактического пользования суммой займа.
3.2. Заемщик с предварительного письменного согласия Займодавца вправе досрочно возвратить сумму займа и уплатить проценты за фактическое время использования суммы займа.
3.3. Займодавец вправе:
3.3.1. Проверять целевое использование предоставленного займа.
3.3.2. Требовать досрочного возврата суммы займа и уплаты процентов при невыполнении Заемщиком обязательств, указанных в п.п. 2.6, 2.7, 3.1.1, 3.1.2 настоящего Договора.
3.4. Займодавец обязан:
3.4.1. При наличии материальной выгоды у Заемщика – исчислить и удержать НДФЛ с суммы материальной выгоды, полученной Заемщиком.
4.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, связанные с настоящим Договором, путем переговоров.
4.2. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления суммы займа Заемщику (п.2.1 настоящего Договора) и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене места жительства и местонахождения, изменении банковских реквизитов, имеющих значение для исполнения Договора, в течение дней со дня соответствующих изменений.
Приложение 3
К Методические
рекомендации
по разработке условий
договоров
подряда на строительство
по
гарантиям и поручительствам
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)
ДОГОВОР
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
______________________________________________, в дальнейшем
именуемый
(наименование организации
- поручителя)
"Поручитель", в лице
________________________________________________,
действующего на основании ________________________, с
одной стороны, и
(наименование предприятия, за которое
поручается Поручитель)
_________, в
дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице
______________
___________________________________________,
действующего на основании
_______________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны",
заключили
настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется исполнить
обязательства Предприятия с
________________________________________________ по пп. ______________
(наименование организации - заказчика)
___________ Договора подряда No. ______ от
___________________ 199_ г.
(в дальнейшем - Договор
подряда) в случае, если Предприятие
окажется
несостоятельным или по
иным причинам не сможет исполнить эти
обязательства надлежащим образом.
1.2.
В обеспечение исполнения регрессных
требований Поручителя в случае исполнения
обязательств по настоящему Договору
Предприятие обязуется передать в залог
Поручителю следующее имущество,
находящееся в собственности Предприятия:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Договор залога указанного имущества
является приложением 1 к настоящему
Договору.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
Поручитель обязуется:
2.1.1. В течение
______ дн. от подписания Сторонами
настоящего
Договора предоставить
_______________________________________________,
(заказчику по Договору подряда)
в
дальнейшем именуемому "Заказчиком",
письменное поручительство (в
дальнейшем - Поручительство) исполнить
обязательства Предприятия по
пп. ____
Договора подряда в случае, если
Предприятие окажется
несостоятельным
или по иным причинам не сможет надлежащим
образом
исполнить указанные
обязательства.
2.1.2. В случае получения
от Заказчика письменного требования (в
дальнейшем - Требования) об исполнении
Поручительства:
в течение ____ дн. от даты
получения Требования приступить к
исполнению собственными силами или
организовать исполнение обязательств
Предприятия по пп. ___ Договора подряда, не
исполненных или ненадлежащим образом
исполненных Предприятием к моменту
составления Требования (и/или
приостановления исполнения Договора
подряда);
в случае необходимости за
свой счет провести исправления дефектов,
вызванных действиями или бездействием
Предприятия при исполнении обязательств по
пп. ____ Договора подряда;
в случае
необходимости заплатить все неустойки
(пени, штрафы), вызванные неисполнением или
ненадлежащим исполнением Предприятием
обязательств по пп. ____ Договора подряда.
Одновременно с Требованием Заказчик
обязан представить следующие надлежащим
образом оформленные документы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.1.3. В течение 2 дн. после получения
Требования от Заказчика письменно
уведомить об этом Предприятие.
2.1.4. В
течение ___ дн. после получения Требования
письменно уведомить Предприятие о сроке
начала исполнения обязательств по
Поручительству и о планируемых действиях
по исполнению Поручительства.
2.1.5. В
течение ______ дн. после начала исполнения
своих обязательств по Поручительству
представить Предприятию расчет суммы
регрессных требований Поручителя к
Предприятию.
В сумму регрессных
требований включаются:
сумма
причитающихся, но не уплаченных
Предприятием платежей субподрядчикам и
поставщикам (необходимых для исполнения
обязательств по пп. ____ Договора подряда);
неустойки (штрафные санкции), вызванные
действием или бездействием Предприятия при
исполнении обязательств по пп. __ Договора
подряда, уплаченные Поручителем;
издержки по исправлению строительных
дефектов, возникших по причине действия или
бездействия Предприятия при исполнении им
обязательств по пп. __ Договора подряда;
издержки в связи с обращением взыскания на
заложенное имущество, переданное
Предприятием в обеспечение
Поручительства;
расходы по передаче от
Предприятия Поручителю документации и
имущества, необходимых для исполнения
Поручительства;
иные обоснованные
расходы Поручителя по исполнению
Поручительства.
2.1.6. Поручитель
принимает на себя обязательства по
настоящему Договору в срок ____________________.
2.2. Поручитель имеет право:
2.2.1. В
течение ____ дн. от начала исполнения своих
обязательств по Поручительству обратить
взыскание на заложенное имущество и
выручку от его реализации зачесть в
погашение своих регрессных требований к
Предприятию.
В случае, если выручки от
реализации заложенного имущества будет
недостаточно для погашения суммы
регрессных требований Поручителя к
Предприятию, на остаток суммы Поручителем
оформляется ссуда Предприятию на срок ______
дн. с начислением _____% годовых.
В случае,
если выручка от реализации заложенного
имущества будет превышать сумму регрессных
требований Поручителя к Предприятию,
остаток выручки должен быть возвращен
Предприятию в течение _____ дн. после
получения такой выручки.
2.3.
Предприятие обязуется:
2.3.1. Передать в
залог принадлежащее ему имущество
(перечень имущества приводится в договоре
залога). В случае наступления
обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2,
предоставить право Поручителю обратить
взыскание на заложенное имущество.
2.3.2.
При сообщении Поручителя о получении им
Требования от Заказчика предоставить
необходимую информацию и документацию (по
запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и
причины, приведшие к необходимости
исполнения Поручительства.
2.3.3. В
течение ____ дн. после получения от
Поручителя уведомления о сроке начала
исполнения Поручительства передать
материалы и документы, необходимые
Поручителю для исполнения обязательств по
пп. ____ Договора подряда.
2.3.4. Погасить
ссуду, предоставленную Поручителем, на
условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего
Договора.
3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
Все изменения и дополнения к настоящему
Договору согласовываются Сторонами и
оформляются отдельными приложениями к
Договору.
3.2. За невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут
имущественную ответственность в
соответствии с действующим
законодательством.
3.3. В случае
оформления Поручителем ссуды Предприятию и
допущения просрочки в погашении указанной
ссуды Предприятие обязано уплатить
Поручителю штрафные санкции из расчета __%
суммы ссуды за каждый день просрочки.
В
случае просрочки, допущенной Предприятием
в погашении ссуды свыше ___________ дн. после
окончания срока, указанного в п. 2.2.1
настоящего Договора, Поручитель имеет
право обратиться с иском в арбитражный
суд.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Договор вступает в силу после подписания
Сторонами настоящего Договора.
4.2.
Действие Договора прекращается:
после
окончания исполнения обязательств
Предприятия по пп. ___ Договора подряда;
в случае передачи Предприятием
(переуступки) своих обязательств по пп. __
Договора подряда другому предприятию
(организации);
в случае исполнения
Поручительства - после окончания
взаиморасчетов между Сторонами.
4.3.
Расторжение Договора в одностороннем
порядке не допускается.
5. ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен в
двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для
каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и
дополнения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны
обязуются предпринимать все усилия к
урегулированию споров путем переговоров.
Разногласия, по которым Стороны не придут к
согласию, подлежат рассмотрению в
арбитражном суде.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Поручитель__________________________________________________
(полное наименование)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.2. Предприятие ________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: __________________________________________________________
Банковские реквизиты:
___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
За
Поручителя ________________ За Предприятие
________________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
Договор займа между физическими лицами и договор поручительства по такому займу
Заемные правоотношения регламентируются гл. 42 ГК РФ. Обозначим основные тезисы, которые важно знать заемщику и займодавцу:
ВАЖНО! При составлении расписки нужно отразить в ней истинный заемный характер сложившихся правоотношений. Так, суд не стал рассматривать расписку о получении денег на покупку квартиры (без условия о возврате) как заемное обязательство (апелляционное определение Санкт-Петербургского горсуда от 27.10.2016 № 33-22457/2016).
К поручительству (ст. 361-367 ГК РФ) стороны договора займа прибегают в том случае, когда займодавец желает получить дополнительные гарантии возврата долга. Поручительство совершается только в письменной форме под угрозой недействительности данного договора.
Договор поручительства оформляется между займодавцем и поручителем. Однако такой договор может быть заменен отметкой займодавца о принятии поручительства на документе, подписанном поручителем и заемщиком (п. 1 информационного письма президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28).
Заем, получаемый от юридических лиц, может подпадать под действие специального законодательства в этой области:
Указанные законы регулируют, в частности, права и обязанности заемщика, порядок заключения договоров займа, условия, которые могут и которые не могут быть в них включены. Кроме того, большое количество норм, содержащихся в этих законах, направлено на защиту интересов гражданина, являющегося заемщиком.
Ч. 3 ст. 4 закона № 190-ФЗ прямо предусматривает возможность привлечения поручителя для обеспечения выполнения заемщиком своих обязательств. Другие законы специально не оговаривают такую возможность, однако и не содержат запрета на использование поручительства.
В остальном во взаимоотношениях между юридическими и физическими лицами, а также между юридическими лицами по поводу предоставления займа с привлечением поручителя применяются те же нормы, о которых мы упомянули в предыдущем разделе.
Термин «договор займа с поручителем» представляется не совсем корректным, поскольку может быть истолкован таким образом, что сам поручитель берет заем, в то время как в договорные отношения по поводу предоставления займа вступают только займодавец и заемщик. Поручитель заключает договор поручительства.
Исходя из сказанного, более предпочтительными можно считать формулировки:
Следуя общему принципу, дающему сторонам право заключать любые сделки (ст. 1 и 421 ГК РФ), не противоречащие закону, допустимо заключение 3-стороннего смешанного договора между займодавцем, заемщиком и поручителем. Однако такой способ оформления договорных отношений не всегда может быть удобен, ведь для внесения изменений в договор потребуется согласие и подписи всех 3 сторон.
3-сторонний договор займа следует также отличать от договора займа между займодавцем и созаемщиками. В этом случае вместо поручителя перед займодавцем будут на равных отвечать оба его заемщика.
В том случае, если на момент заключения сделки уже имеется поручитель, готовый разделить с заемщиком ответственность перед займодавцем, целесообразно сразу отразить в договоре займа все сведения о нем и его обязательстве.
В договоре займа (в том числе обеспечиваемого поручительством) следует отразить:
Образец договора займа с привлечением поручителя можно скачать по ссылке: Образец договора займа .
В заключение еще раз напомним, что граждане, одалживая друг другу деньги, должны подписать договор займа (или хотя бы оформить расписку), если сумма долга больше 10 000 руб. В качестве дополнительной гарантии возврата долга третье лицо может выступить поручителем перед займодавцем по обязательству заемщика. Сведения о таком поручительстве рекомендуется отразить в договоре займа.
1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия:
Договор залога указанного имущества является приложением 1 к настоящему Договору.
2.1. Поручитель обязуется:
2.1.1. В течение ______ дн. от подписания Сторонами настоящего Договора предоставить _______________________________________________, (заказчику по Договору подряда) в дальнейшем именуемому "Заказчиком", письменное поручительство (в дальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп. ____ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.
2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем - Требования) об исполнении Поручительства:
в течение ____ дн. от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по пп. ___ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);
в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. ____ Договора подряда;
в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ____ Договора подряда.
Одновременно с Требованием Заказчик обязан представить следующие надлежащим образом оформленные документы:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
2.1.3. В течение 2 дн. после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие.
2.1.4. В течение ___ дн. после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.
2.1.5. В течение ______ дн. после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию.
В сумму регрессных требований включаются:
сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчикам и поставщикам (необходимых для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда);
неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. __ Договора подряда, уплаченные Поручителем;
издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. __ Договора подряда;
издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;
расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства;
иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.
2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок ____________________.
2.2. Поручитель имеет право:
2.2.1. В течение ____ дн. от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.
В случае, если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ______ дн. с начислением _____% годовых.
В случае, если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение _____ дн. после получения такой выручки.
2.3. Предприятие обязуется:
2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество.
2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства.
2.3.3. В течение ____ дн. после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда.
2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего Договора.
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета __% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ___________ дн. после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. Действие Договора прекращается:
после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ___ Договора подряда;
в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. __ Договора подряда другому предприятию (организации);
в случае исполнения Поручительства - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)
(Утверждена Письмом Минстроя России от 20 ôåâðàëÿ 1996 ã. ¹ 6)
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
_____________________________________________________________,в дальнейшем именуемая
(наименование организации-поручителя)
“Поручитель”, в лице ___________________________________________________________________,
(ф.,и.,о., должность)
действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и
(устава, доверенности и пр.)
______________________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель)
в дальнейшем именуемое “Предприятие”, в лице ___________________________________________,
(ф.,и.,о., должность)
действующего на основании _____________________________________________________________,
(устава, доверенности и пр.)
с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем. 1. Предмет Договора
1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с _________________________
(наименование организации-заказчика)
по пп. ______________________________ Договора подряда ¹____________ от _________________ 199 __ г. (в дальнейшем - Договор подряда) в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом. 1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия: Договор залога указанного имущества является приложением 1 * к настоящему Договору. 2. Обязательства сторон
2.1. Поручитель обязуется: 2.1.1. В течение ______________ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставить _____________________________________________________________________________,
(заказчику по Договору подряда)
в дальнейшем именуемому “Заказчик”, письменное поручительство (в дальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп. ______ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства. 2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем - Требование) об исполнении Поручительства: в течение ______________________________ дней от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательства по пп. __________________ Договора подряда; в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ____________________ Договора подряда. Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставить следующие надлежащим образом оформленные документы: ___________________________________________________________________________________. 2.1.3. В течение äâóõ дней после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие. 2.1.4. В течение ___________ дней после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства. 2.1.5. В течение _______________ дней после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию. В сумму регрессных требований включаются: сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполнения обязательств по пп. _____________ Договора подряда); неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. _____________ Договора подряда, уплаченные Поручителем; издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. _____________ Договора подряда; издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства; расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства; иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства. 2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок __________ ______________________________. 2.2. Поручитель имеет право: 2.2.1. В течение ______________ дней от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию. В случае если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ____________________________ дней с начислением ____________________% годовых. В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение ____________ дней после получения такой выручки. 2.3. Предприятие обязуется: 2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество. 2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства. 2.3.3. В течение ______________ дней после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда. 2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего Договора. 3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору. 3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета _____________ % суммы ссуды за каждый день просрочки. В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше __________ дней после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд. 4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора. 4.2. Действие Договора прекращается: после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. _________ Договора подряда; в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _____________ Договора подряда другому предприятию (организации); в случае исполнения Поручительства - после окончания взаиморасчетов между Сторонами. 4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается. 5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах - по 1 экземпляру для каждой из Сторон. 5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде. 6. Реквизиты сторон
6.1. Гарант ______________________________________________________________________
(полное наименование)
6.2. Предприятие _________________________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: __________________________________________________________________________ Банковские реквизиты ____________________________________________________________ За Гаранта ___________________ За Предприятие ______________________
(подпись) (подпись)
пп. _________________ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);
