Moskva vlade
Sklep
O optimizaciji vrstnega reda odobritve arhitekturnih in mestnih odločitev kapitalskih objektov v Moskvi
Dokument s spremembami:
(Uradna spletna stran župana in vlade Moskve www.mos.ru, 05/15/2014);
Postavka 4 resolucije Moskve v Moskvi od 21. maja 2015 N 305-PP);
(Uradna spletna stran župana in vlade Moskve www.mos.ru, 05.22.2015) (o postopku za začetek veljavnosti, glej odstavek 8 Resolucije Vlade Moskve od maja 21. 2015 N 306- PP);
uredba o moskovski vladi z dne 21. maja 2015 N 307-PP (uradna spletna stran župana in vlade Moskve www.mos.ru, 05/26/2015);
(Uradna spletna stran župana in vlade Moskve www.mos.ru, 06/18/2015);
(Uradna spletna stran župana in vlade Moskve www.mos.ru, 12/23/2015);
(Uradna spletna stran župana in vlade Moskve www.mos.ru, 04/11/2018).
____________________________________________________________________
V skladu z, da bi oblikovali arhitekturni in umetniški videz Moskve in optimizacije postopka za odobritev arhitekturnih in urbanih odločitev kapitalskih objektov v Moskvi, vlada Moskve
odloči:
1. Odobri:
1.1. Predpisi o odobritvi arhitekturnih in mestnih odločitev gradbenih zmogljivosti v Moskvi (Dodatek 1).
1.2. Upravni predpisi za zagotavljanje javnih storitev "Priprava in izdajanje certifikata o odobritvi arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve kapitala gradbeništva" v Moskvi (Dodatek 2).
2. Za ugotovitev, da razvijalci, ki zagotavljajo gradnjo, rekonstrukcijo linearnih predmetov, ki se financirajo iz proračuna mesta Moskve in vključeni v naslov investicijskega programa mesta Moskve, izvede potrdilo o odobritvi arhitekturnega in mestnega načrtovanja Rešitev za predmet gradnje kapitala pred državnim pregledom projektne dokumentacije.
3. ugotoviti, da če obstaja vnos na obveznost obravnavanja arhitekturnega odbora mesta Moskve, arhitekturno in urbano rešitev za predmet gradnje kapitala v urbanističnih načrtih zemljiških parcel, izdanih pred začetkom veljavnosti Od te uredbe se certifikat o odobritvi arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve kapitala gradbeništva izvede, da se predvideva v tej resoluciji.
4. Spremembo v uredbi o vladi Moskve z dne 16. junija 2011 N 272-PP "O odobritvi Uredbe o nadzoru odbora državnega gradnje v Mesto Moskvo" (kakor je bila spremenjena z odločitvami vlade Moskve od 22. maja 2012 N 231-PP, z dne 13. decembra 2012 N 735-PP, 19. februarja 2013 N 88-PP), je dodal prilogo k resoluciji klavzule 4.5, kot sledi:
"4.5. Vodi nadzor na ozemlju mesta Moskve za izvajanje odobrene arhitekturne in urbane rešitve za predmet kapitala gradnje v skladu z dokazi o odobritvi arhitekturne in mestne odločitve predmeta kapitalske gradnje v Oblikovanje gradbenega dovoljenja, med gradbenimi dela v gradbeništvu kapitala, pri vnosu gradbenih objektov kapitala. ".
5. Spoznati odločitev Moskve vlade od 6. junija 2007 N 458-PP "O odobritvi predpisov za pripravo Odbora za arhitekturo in mestno načrtovanje mest Moscow dokumentov v načinu" En okno " .
6. Ta resolucija začne veljati 1. julija 2013, z izjemo določb o izvajanju izvajanja odobrenega arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve kapitala gradbenega sklada v skladu z dokazi o odobritvi arhitekturne in URBANSKA ODLOČBA OBDELAVANJA PREDSTAVNEGA KAPITALA Pri izdelavi gradbenega dovoljenja med gradbenimi dela v gradbeništvu kapitala, z uvedbo kapitalskih gradbenih objektov, ki začnejo uporabljati 1. septembra 2013.
7. Nadzor nad izvajanjem te resolucije je zaupan namestnika župana Moskve v vladi Moskve o vprašanjih urbanistične politike in izgradnje Husnulline M.SH.
Župan Moskva
S.S. SOBYANIN.
1. Določba o odobritvi arhitekturnih in urbanih odločitev kapitalskih objektov v Moskvi (v nadaljnjem besedilu: Uredba) je bila razvila v skladu s kodeksom mestnega načrtovanja Moskve, Zvezni zakon 17. novembra 1995 N 169-FZ \\ t "O arhitekturnih dejavnostih v Ruski federaciji" in regulativnih pravnih aktov Ruske federacije in Mesto Moskve na področju arhitekture in urbanističnega načrtovanja.
2. Odobritev arhitekturnih in mestnih odločitev kapitalskih gradbenih objektov v mestu Moskva se izvaja ob upoštevanju posebnosti urbanističnih dejavnosti v temo Ruske federacije - mesto zvezne pomembne moskovci in nalog:
Oblikovanje in kontinuitete razvoj sestave, silhueta in arhitekturnega in umetniškega videza kapitala, ohranjanje kulturne dediščine, ustvarjanje harmoničnega, dobro glavnega in udobnega urbanega okolja;
Optimizacija upravnih postopkov v dejavnostih urbanističnega načrtovanja, zagotavljanje sistematičnega pristopa pri obravnavanju in odobritvi arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve gradbenih zmogljivosti v skladu z uveljavljenimi merili za ocenjevanje in zahteve za materiale arhitekturne in urbanistične rešitve;
Oblikovanje podatkovnih zbirk urbanističnega načrtovanja (v nadaljevanju - ICD) o sprejetih arhitekturnih in mestnih odločitvah gradbenih zmogljivosti v Moskvi;
Izboljšanje kakovosti arhitekturnih in mestnih načrtovalnih rešitev za gradnjo kapitala.
3. Položaj se uporablja za gradbene zmogljivosti kapitala (v nadaljnjem besedilu "objektom"), katerih arhitekturne in mestne odločitve so razvite tako v okviru posameznih in tipičnih projektov (vključno s ponovnimi prijavami).
Položaj se ne uporablja za predmete kulturne dediščine in opredeljenih predmetov kulturne dediščine, kot tudi predmeti individualne stanovanjske gradnje, predmeti kapitalske gradnje, oblikovanje in gradnja, ki se izvaja na ozemlju ozemlja v Spoštovanje, katere projekt načrtovanja projekta je bilo odobreno za izvajanje programa prenove stanovanjskega sklada v Moskvi.
Reševanje vlade Moskve z dne 22. decembra 2015 N 911-PP; Kot je bila spremenjena, je začela veljati 22. aprila 2018 z Uredbo Vlade Moskve od 10. aprila 2018 N 282-PP.
4. Določba predvideva odobritev arhitekturnih in mestnih načrtovalnih rešitev objektov v mestu Moskva med naslednjimi vrstami dela:
a) Gradnja (razen izgradnje gradbenih objektov kapitala s številom nadstropij, ki ne presega dva, katerega skupna površina ni večja od 1.500 kvadratnih metrov. M in ki niso namenjena za sprejem državljanov in Izvajanje industrijskih dejavnosti (vključno s skladišči), ki se nahajajo zunaj osrednjega upravnega okrožja mesta Moskve, poleg ozemelj ozemlja kulturne dediščine in njihovih območij zaščite in se ne nahaja na glavnih ulicah mestnega in okrožnega pomena);
Uredba o vladi Moskve z dne 14. maja 2014 N 258-PP.
b) Rekonstrukcija (z izjemo rekonstrukcije kapitalskih objektov s številom nadstropij, ki ne presega dva, katerega skupna površina ni večja od 1.500 m² in ki niso namenjena za prebivanje državljanov in izvajanje industrijskih dejavnosti (vključno s skladišči), ki se nahajajo zunaj osrednjega upravnega okrožja mesta Moskve, zunaj ozemelj predmetov kulturne dediščine in njihovih zaščitnih območij in se ne nahaja na glavnih ulicah mesta in okrožnega pomena, kot tudi delo na obnovi, ki se nanašajo na zamenjavo in (ali) obnovitev podpornih struktur predmeta kapitala gradnje in ne zagotavljanje sprememb v zunanjem videz predmeta).
(Pododstavek v uredništvu je začel veljati od 26. maja 2014 z Uredbo o moskovski vladi z dne 14. maja 2014 N 258-PP.
5. Oblikovanje arhitekturne in urbane raztopine predmetov se izvaja v skladu z določbami zakona o dejavnostih urbanističnega načrtovanja in pravnih aktov mesta Moskve na področju celovitega izboljšanja ozemlja.
Oblikovanje arhitekturne in urbane raztopine stanovanjskih stavb, oblikovanja in gradnje, ki se izvaja na račun proračuna mesta Moskve, se izvaja tudi v skladu z zahtevami za arhitekturne in urbane odločitve stanovanjskih stavb , katerih oblikovanje in gradnja se izvaja na račun proračuna mesta Moskve, ki ga je odobrila vladna Moskva.
(Odstavek je dodatno vključen od 1. septembra 2015 z uredbo Vlade Moskve od 21. maja 2015 N 305-PP)
6. Oblikovanje arhitekturne in urbane raztopine predmetov, ki se nahajajo v mejah ozemelj predmetov kulturne dediščine in njihova zaščitna območja se izvaja v skladu z zakonodajo na področju ohranjanja, uporabe, promocije in državne zaščite kulturnih dediščine.
7. Oblikovanje arhitekturne in urbane raztopine objektov, ki se nahajajo v mejah posebej zaščitenih naravnih ozemelj, naravnih in urejenih območij se izvaja v skladu z zakonodajo na področju zaščite in uporabe teh ozemelj.
8. Odobritev arhitekturnih in mestnih odločitev objektov v mestu Moskva se nanaša na kompetenco glavnega arhitekta mesta Moskve in ga zagotavlja Odbor za arhitekturo in mestno načrtovanje mesta Moskve (v nadaljevanju - Odbor) .
9. Predmet ocene arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve objekta je skladnost s funkcionalnim namenom in lokacijo predmeta, pri čemer upošteva količinsko načrtovanje, kompozicijo, silhueto, arhitekturno in umetniško, dekorativno-plastiko , stilistične, barvne značilnosti predmeta.
Na pobudo vlagatelja Odbor ocenjuje tudi arhitekturno in mestno odločitev stanovanjske stavbe, katere gradnje ali obnove se pričakuje, da se izvede brez privlačnosti proračuna mesta Moskve, za skladnost z zahtevami odobrena z Uredbo o vladi Moskve z dne 21. maja 2015 N 305-PP "O odobritvi zahtev arhitekturne in mestne odločitve stanovanjskih stavb, oblikovanja in gradnje, ki se izvaja na račun proračuna mesta Moskve.
Uredba o vladi Moskve 17. junija 2015 N 367-PP)
10. Upoštevanje arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve objekta se izvaja ob upoštevanju ugotovljenih značilnosti in značilnosti ozemlja, vključno z zgodovinsko in kulturno, vizualno-krajinsko, funkcionalno, načrtovanje, inženiring, in arhitekturno-urbanistično načrtovanje, \\ t vključno s kompozitni, tipološkimi, obsežnimi, stilističnimi, barvnimi okoljskimi značilnostmi.
11. Predviden je diferenciran postopek za obravnavo arhitekturnih in mestnih odločitev objektov v Moskvi Moskvi, ki so razdeljeni v urbane in okrožne predmete.
12. Diferenciacija objektov izvaja Odbor v skladu z odstavkoma 13, 14 te uredbe, pri čemer se upošteva lokacijo predmeta v strukturi mesta, mestni vzporedu in družbenega pomena, značilnosti arhitekturne in Mestna rešitev in tehnični in ekonomski kazalniki objekta.
13. Predmeti urbanih vrednosti vključujejo predmete, za katere je značilen eden ali več spodaj navedenih znakov:
a) se nahaja v osrednjem upravnem okrožju mesta Moskva;
b) se nahaja v mejah ozemelj predmetov kulturne dediščine in njihovih zaščitnih območij;
c) se nahaja na ulicah debla mesta (vključno z odhodi in MKAD);
d) več kot 10 nadstropij;
e) s površino več kot 20 tisoč kvadratnih metrov;
(e) gradnja in (ali) rekonstrukcija se izvaja na račun proračuna mesta Moskve;
g) še posebej nevarno, tehnično kompleksno in edinstveno.
14. Predmeti krožne vrednosti vključujejo predmete, ki niso predvideni v odstavku 13 te določbe.
15. Upoštevanje arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve mestnega predmeta izvaja arhitekturni svet mesta Moskve, njene komisije na predpisan način.
16. Upoštevanje arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve predmeta okrožne vrednosti izvaja strukturne razdelitve odbora na način, ki ga predpisuje pravni akt Odbora.
17. Da bi izpolnili zahteve zakonodaje na področju ohranjanja, uporabe, promocije in državne zaščite objektov kulturne dediščine, materialov arhitekturne in urbane rešitve predmetov, ki se nahajajo na ozemljih ozemlja kulturne dediščine \\ t Mesta in njihova zaščitna območja se obravnavajo po vrstnem redu medrepartacijskega sodelovanja Oddelka za kulturno dediščino mesta Moskve.
Trajanje upoštevanja Oddelka za kulturno dediščino Mesto Moskve dokumentov, prejetih v vrstnem redu medresorskega sodelovanja v elektronski obliki, vključno z mandatom odločbe, sprejetih iz rezultatov odločbe Odboru odboru, je 8 delovnih dni od datuma napotitev teh materialov Odboru za obravnavo na Oddelku za kulturno dediščino Moskve.
(Odstavek v uredništvu, sprejet od 3. januarja 2016 z Uredbo Vlade Moskve od 22. decembra 2015 N 911-PP.
Negativni zaključek Oddelka za kulturno dediščino Moskve je osnova za zavrnitev odobritve arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve predmeta.
18. Objava, odobritev arhitekturne in mestne odločitve objekta (ali odločitev o zavrnitvi odobritve arhitekturne in mestne odločitve objekta) in izdajo potrdila o odobritvi arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve. \\ T Kapitalski gradbeni objekt (odločbe o zavrnitvi izdaje potrdila o odobritvi arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja predmeta kapitala gradnje) Make up:
(Točka uredniškega urada je začela veljati od 3. januarja 2016 z Uredbo Vlade Moskve od 22. decembra 2015 N 911-PP.
19. Na način, ki ga predpisuje pravni akt Odbora z odločbo vlagatelja, se šteje, da je arhitekturna in urbana rešitev objekta: \\ t
a) v okviru obravnavanega delovanja glavnega arhitekta mesta Moskve;
b) v okviru konkurence ustvarjalnega arhitekturnega in mestnega načrtovanja (da izberete optimalno arhitekturno in urbano raztopino predmeta na alternativni osnovi).
Te oblike obravnava niso obvezne in ne izključujejo obravnavanja rešitve arhitekturnega in mestnega načrtovanja objekta v skladu z odstavkoma 15, 16 te uredbe, da bi dobili potrdilo o odobritvi arhitekturne in urbane rešitve za gradnjo kapitala (v nadaljnjem besedilu: dokazi).
20. Rezultat obravnavanja arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve objekta (klavzule 15, 16 tega predpisov) je odobritev arhitekturne in mestne odločitve objekta ali odločitve, da zavrne odobritev arhitekturnega in urbana Rešitev predmeta.
Osebna odgovornost za sprejetje odločitve o odobritvi arhitekturnih in mestnih odločitev predmetov je dodeljena glavnemu arhitektu mesta Moskve.
21. Odločitev o zavrnitvi odobritve arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve objekta vključuje utemeljitev, priporočila o izpopolnjevanju predloženih gradiv, pa tudi informacije o oblik upoštevanja dokončne arhitekturne in urbane raztopine objekta .
22. Odbor izda potrdilo, katerega sestavni del so materiale arhitekturne in urbane rešitve kapitala gradbeništva.
23. Potrdilo je predmet registracije na predpisan način z namestitvijo elektronske različice v ICOD.
24. Za spremljanje izvajanja odobrene arhitekturne in urbane rešitve objekta v primerih iz odstavka 4 te uredbe, v urbanističnem načrtovanju zemljišča zemljišča, se zabeleži naslednja vsebina: "Arhitekturna in urbana Značilnosti in parametri objektov morajo biti v skladu s potrdilom o odobritvi arhitekturne in urbane rešitve. Predmet kapitalske gradnje. "
Pri ocenjevanju arhitekturne in urbane raztopine stanovanjske stavbe za skladnost z zahtevami, ki jih je odobrila odločba moskovske vlade z dne 21. maja 2015 N 305-PP "O odobritvi zahtev za arhitekturne in mestne odločitve stanovanjskih stavb, oblikovanja in gradnje Od katerih se izvede na račun proračunskih sredstev Mesto Moskvo ", ki se izvaja na pobudo tožeče stranke, v primeru opredelitve skladnosti arhitekturne in urbane rešitve objekta z naslednjimi zahtevami iz Sklepa" Sklep " "Certifikat o naslednji vsebini:" Arhitekturna in mestna odločitev objekta je v skladu z zahtevami za arhitekturne in mestne odločitve stanovanjskih stavb, oblikovanja in oblikovanja ter gradnja, ki se izvaja na račun proračuna Mesto Moskve, ki jo je odobrila vlada Moskve. "
(Odstavek je dodatno vključen od 29. junija 2015 s sklepom Vlade Moskve iz 17. junija 2015 N 367-PP)
25. Izvajanje državne preučitve projektne dokumentacije za gradnjo kapitala zagotavlja pooblaščena državna institucija mesta Moskve, ob upoštevanju pričevanja, objavljenega v Ikod.
26. Nadzor nad izvajanjem odobrene arhitekturne in urbane rešitve objekta v skladu s certifikatom, registrirano v ICOD, opravi Odbor državnega gradbenega nadzora mesta Moskva (pri gradnji dovoljenja za izgradnjo, med gradbenimi deli v objektih, ko naročite predmete).
27. Obdobje veljavnosti potrdila ni omejeno.
28. Spremembe odobrene arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve objekta se izvajajo glede na rezultate obravnavanja in odobritve predpisanih sprememb in predvideva preklic predhodno izdanega potrdila in izdajo novega potrdila.
29. V primeru izdaje novega certifikata za večstanomerno stanovanjsko stavbo, v zvezi s katerimi so dokazi iz stolpca "evidentiranje" arhitekturne in mestne odločitve objekta v skladu z zahtevami za arhitekturne in mestne odločitve stanovanja stavbe, oblikovanje in gradnja, katerih izvedemo na račun proračuna mesta Moskve, ki ga je odobrila vlada Moskve, "arhitekturna in mestna odločitev, ki ne izpolnjuje določenih zahtev za izdajo izdaje a Novo pričanje, Odbor trenutno najpozneje 7 dni od datuma izdaje novega certifikata pošlje kopijo novega pričanja oddelku za mestno lastnino.
(Postavka je dodatno vključena od 29. junija 2015 z odlokom moskovske vlade z dne 17. junija 2015 N 367-PP)
____________________________________________________________________
Od 1. julija 2016 je Priloga 2 k tej uredbi sprejela spremembe resolucije Vlade Moskve od 21. maja 2015 N 306-PP.
____________________________________________________________________
Dodatek 2.
v odloku vlade Moskve
od 30. aprila 2013 N 284-PP
(V uredniški pisarni
od 3. januarja 2016
uredba o moskovski vladi
od 22. decembra 2015 N 911-PP. -
Glej prejšnjo izdajo)
Upravni predpisi za zagotavljanje javnih storitev "Priprava in izdajanje certifikata o odobritvi arhitekturne in mestne odločitve kapitala Gradbeni sklad" v mestu Moskve
1.1. Ta upravni predpisi za zagotavljanje javnih storitev "Priprava in izdajanje certifikata o odobritvi arhitekturne in mestne odločbe kapitala Gradbeni sklad" v mestu Moskva vzpostavlja sestavo, zaporedje in roke za upravne postopke (ali (ali) odločitev - ki se ukvarja z zagotavljanjem državnih storitev, ki se izvajajo na zahtevo (vlogi) fizične ali pravne osebe ali njihovih predstavnikov (v nadaljnjem besedilu: uredba).
1.2. Upravni postopki in (ali) Ukrepi, določeni s temi predpisi, se izvajajo z uporabo informacij osnovnega informacijskega registra, ki je potreben za zagotavljanje javnih storitev v Moskvi (v nadaljnjem besedilu - osnovni register), in v skladu z enotnimi zahtevami za javne storitve v Moskvi, \\ t Ustanovila je vlada Moskve (v nadaljevanju - poenotene zahteve).
1.3. Pridobitev državne storitve "Priprava in izdajanje certifikata o odobritvi arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve kapitala Gradbeni sklad" se izvaja izključno v elektronski obliki z uporabo portala državnih in občinskih storitev (funkcije) mesta Moskve (v nadaljevanju - portal).
2.1. Ime javnih storitev
Priprava in izdajo potrdila o odobritvi arhitekturne in mestne načrtovanja rešitve predmeta kapitala Gradbeništvo (v nadaljnjem besedilu - Vladna služba).
2.2. Pravna podlaga za zagotavljanje javnih storitev
Zagotavljanje javnih storitev se izvaja v skladu z: \\ t
- zvezni zakon 27. julija 2010 N 210-FZ "o organizaciji zagotavljanja državnih in občinskih storitev";
- reševanje vlade Ruske federacije 24. oktobra 2011 N 861 "o zveznih državnih informacijskih sistemih, ki zagotavljajo določbo v elektronski obliki državnih in občinskih storitev (izvajanje funkcij)";
- Odlok vlade Ruske federacije 25. junija 2012 N 634 "O tipih elektronskega podpisa, katerih uporaba je dovoljena pri stiku s prejemanjem državnih in občinskih storitev";
- pravo mesta Moskve z dne 25. junija 2008 N 28 "Koda mestnega načrtovanja mesta Moskva";
- ;
- reševanje vlade Moskve z dne 7. novembra 2012 N 633-PP "O odobritvi Uredbe o Odboru za arhitekturo in mestno načrtovanje mesta Moskve";
- vrstni red Moskve v Moskvi 29. julija 2010 N 1576-RP "O uvedbi državnega informacijskega sistema" Portal državnih in občinskih storitev (funkcije) mesta Moskve ";
- vrstni red moskov v Moskvi z maja 12, 2011 N 376-RP "o osnovnem registru informacij, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev v Moskvi";
- po naročilu župana Moskve 23. januarja 2013 N 33-RM "na glavnem arhitektu mesta Moskve";
- vrstni red moskov v Moskvi 23. januarja 2013 N 34-RM "na arhitekturnem svetu mesta Moskve".
2.3. Ime izvršilnega organa Moskve, ki zagotavlja državno storitev
2.3.1. Organ državne službe izvaja Odbor za arhitekturo in mestno načrtovanje mesta Moskve (v nadaljnjem besedilu - odbor).
2.3.2. Za namene, povezane z zagotavljanjem javnih storitev, dokumentov in informacij, pridobljenih v postopku medsebojnih informacij Interakcija z: \\ t
2.3.2.1. Zvezna davčna služba.
2.3.2.2. Služba zvezne države, katastra in kartografija.
2.3.2.3. Oddelek za kulturno dediščino mesta Moskva.
2.4. Prosilci
2.4.1. Kot prosilci, posamezniki ali pravne osebe, ki so imetniki avtorskih pravic zemljišč zemljišč, vključno z lastniki, najemniki, uporabniki zemljišč, za katere so bili izvedeni državni katastrski zapisi, in načrt mestnega načrtovanja zemljišča je izdan ali odobren osnutek načrtovanja Linearni predmet in zagotavljanje podatkov o teh področjih, rekonstrukcija kapitalskih gradbenih objektov.
2.4.2. Interesi tožečih strank iz odstavka 2.4.1 teh predpisov lahko predložijo pravne osebe, ki jih je tožeča stranka pooblastila na predpisanem načinu, z izjemo pravnih oseb, ki jih v imenu posameznika, ki deluje v imenu posameznika.
2.4.3. Vladna služba je na voljo samo uporabnikom, ki so registrirani na portalu, potem ko prejmejo individualno dostopno kodo na Portal Osebni račun Portal Podsistem (v nadaljnjem besedilu "Osebni kabinet" Tožeča stranka na portalu):
2.4.3.1. Posamezniki (z izjemo posameznikov, registriranih kot posamezni podjetniki), prejmejo individualno kodo za dostop na portal na način, predpisan z odločbo Moskovske vlade iz februarja 2012 N 23-PP "O odobritvi upravnih predpisov za določbo javnih storitev "Zagotavljanje dostopa do državljanov v podsistem" Osebni kabinet "Informacijski sistem državnega informacijskega sistema" Portal državnih in občinskih storitev (funkcije) mesta Moskve. "
2.4.3.2. Posamezniki, registrirani kot posamezni podjetniki in pravni subjekti za pridobitev posameznega koda za dostop portala Uporabi elektronski podpis, ki izpolnjuje zahteve, določene z vrstnim redom zvezne varnostne službe Ruske federacije iz decembra 27, 2011 N 796 \u200b\u200b"O odobritvi elektronskih Zahteve glede podpisa in zahteve na sredstva certifikacijskega centra. "
2.4.3.3. Sprejetje zahteve za javne storitve (v nadaljnjem besedilu) in druge dokumente, potrebne za zagotavljanje javnih storitev, od posameznikov, ki delujejo kot predstavniki tožečih strank, pa tudi pooblaščeni predstavniki posameznikov, niso zagotovljeni.
2.4.3.4. Overjanje in identifikacijo vlagatelja izvaja operater portala, preden pošlje zahtevo informacijskemu sistemu odbora.
2.5. Dokumenti, potrebni za zagotavljanje javnih storitev
2.5.1. Zagotavljanje javnih storitev se izvaja na podlagi naslednjih dokumentov (informacij): \\ t
2.5.1.1. Dokumenti, ki jih je predložil tožeča stranka: \\ t
2.5.1.1.1. Zahteva (vloga) za zagotavljanje javnih storitev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), ki je nastala z izpolnjevanjem interaktivne oblike zahteve na portalu.
2.5.1.1.2. Materiali arhitekturne in urbane rešitve predmeta kapitala.
Sestava in zahteve za materiale iz tega odstavka se določijo s Prilogo k tej uredbi.
2.5.1.2. Dokumenti in informacije, ki jih je prejel pooblaščeni uradnik (zaposleni) odbora, ki uporabljajo medsebojno interakcijo informacij, vključno z dostopom do informacij osnovnega registra: \\ t
2.5.1.2.1. Izvleček (informacije) iz enotnega državnega registra pravnih oseb (za pravne osebe).
2.5.1.2.2. Izvleček (informacije) iz enotnega državnega registra posameznih podjetnikov (za posamezne podjetnike).
2.5.1.2.3. Ekstrakt (informacije) na zemljišču iz enotnega državnega registra pravic do nepremičnin in transakcij z njim.
2.5.1.2.4. Ekstrakt (informacije) na stavbah, zgradbah, strukturah iz ene same države Register pravic do nepremičnin in transakcij z njim.
2.5.1.2.5. Cilj načrtovalnega načrtovalnega načrta zemljišča je bodisi načrtovanje projekta ozemlje linearnega predmeta (v odsotnosti pomanjkanja mestnega načrtovalnega načrta zemljišča).
2.5.1.2.6. Zaključek Oddelka za kulturno dediščino mesta Moskve (pri obravnavi materialov arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve kapitalske gradnje območij kulturne dediščine, ki se nahajajo v mejah predmetov kulturne dediščine in njihovih zaščitnih območij (\\ t Z izjemo lokacij kulturne dediščine in identificiranih lokacij kulturne dediščine).
2.5.1.3. Tožeča stranka ima pravico predložiti dokumente, določene v oddelku 2.5.1.2 te uredbe v obliki elektronskih slik, ki jih podpisan elektronski podpis na predpisanem na svoji lastni pobudi.
Slike elektronskih dokumentov se pošljejo kot datoteke v formatu prenosne dokumente.
2.5.1.4. Seznam dokumentov, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev, je izčrpen.
2.6. Potrebne storitve in obvezne za zagotavljanje javnih storitev
Potrebne storitve in obvezne za zagotavljanje javnih storitev so odsotne.
2.7. Zagotavljanje javnih storitev
2.7.1. Skupno obdobje za zagotavljanje javnih storitev vključuje obdobje medresorskih informacij medsebojno delovanje državnih organov, lokalnih oblasti in podrejenih državnih organov ali lokalnih vladnih organizacij v procesu zagotavljanja javnih storitev in ne smejo presegati:
- 10 delovnih dni - za predmete okrožne vrednosti;
- 25 delovnih dni - za urbane predmete.
2.7.2. Obdobje zagotavljanja državne službe se začne izračunati naslednji delovni dan po dnevu registracije zahteve v odboru.
2.8. Zavrnitev sprejema dokumentov, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev
2.8.1. Razlogi za zavrnitev prejemanja dokumentov, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev, so:
2.8.1.1. Zastopanje zahteve in drugih dokumentov, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev, ki ne izpolnjujejo zahtev iz pravnih aktov Ruske federacije, pravnih aktov mesta Moskve, enotne zahteve, ta uredba.
2.8.1.2. Predložitev nepopolnega sklopa dokumentov, določenih v tej uredbi, kot dokumenti, ki so predmet obvezne predstavitve tožeče stranke.
2.8.1.3. Predložitev zahteve v imenu vlagatelja ni dovoljena na obrazu.
2.8.1.4. Pritožba za zagotavljanje oseb, ki so v državni lasti, ki ni prejemnik državne službe v skladu s to uredbo.
2.8.2. Dodatne razloge za zavrnitev prejemanja dokumentov, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev, so:
2.8.2.1. Nepravilno polnjenje obveznih polj v obliki interaktivne poizvedbe.
2.8.2.2. Prisotnost protislovnih informacij v interaktivni poizvedbi in dokumentih, ki so priloženi.
2.8.2.3. Zastopanje elektronskih dokumentov (elektronske slike dokumentov), \u200b\u200bki ne berejo v celoti besedila dokumenta in (ali), da prepoznajo podrobnosti dokumenta.
2.8.2.4. Predstavitev materialov arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve objekta iz kapitala, sestava in zasnova, katerih ne izpolnjujejo zahtev iz Priloge k tej uredbi.
2.8.3. Seznam razlogov za zavrnitev sprejema dokumentov, ki so potrebni za zagotavljanje državne storitve, določene s klavzulami 2.8.1 in 2.8.2 te uredbe, je izčrpen.
2.8.4. Odločitev o zavrnitvi sprejema dokumentov, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev, je podpisan pooblaščeni uradnik odbora, ki uporablja elektronski podpis in je usmerjen v razloge za zavrnitev tožeče stranke "Osebni račun" na portalu najpozneje na portalu Delovni dan od datuma registracije zahteve v odboru.
2.9. Začasna ustavitev zagotavljanja javnih storitev
Ni razlogov za ustavitev zagotavljanja javnih storitev.
2.10. Zavrnitev zagotavljanja javnih storitev
2.10.1. Razlogi za zavrnitev zagotavljanja javnih storitev so: \\ t
2.10.1.1. Zastopanje zahteve in drugih dokumentov, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev, ki ne izpolnjujejo zahtev iz pravnih aktov Ruske federacije, regulativnih pravnih aktov mesta Moskve, enotne zahteve, ta uredba, če je navedena Okoliščine so bile ugotovljene pri obdelavi dokumentov in informacij, potrebnih za zagotavljanje državnih storitev.
2.10.1.2. Izguba sile predloženih dokumentov, če so bile določene okoliščine določene v postopku obdelave dokumentov in informacij, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev.
2.10.1.3. Prisotnost v predstavljenih dokumentih protislovnih ali nezanesljivih informacij, če so bile določene okoliščine določene v postopku obdelave dokumentov in informacij, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev.
2.10.1.4. Protislovje ali informacije, pridobljene z medsebojnimi interakcijami z informacijami, vključno z uporabo osnovnih informacij o registraciji, ki jih predložijo dokumenti ali informacije vlagatelja.
2.10.2. Dodatni razlogi za zavrnitev zagotavljanja javnih storitev so:
2.10.2.1. Podvodni elektronski dokumenti (elektronske slike dokumentov), \u200b\u200bki ne berejo v celoti besedila dokumenta in (ali), da prepoznajo podrobnosti dokumenta, če so bile določene okoliščine določene v postopku obdelave dokumentov in informacij, potrebnih za Nudenje javnih storitev.
2.10.2.2. Neskladje med materiali arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve objekta iz kapitala z zahtevami, določenimi v Prilogi k tej uredbi, če so bile določene okoliščine določene v postopku obdelave dokumentov in informacij, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev .
2.10.2.3. Neskladnost tožečevarstvenih materialov arhitekturne in urbane rešitve predmeta kapitala gradnje do funkcionalnega namena in lokacije objekta, ob upoštevanju volumsko-načrtovanja, kompozita, silhueta, arhitekturne in umetniške, dekorativne plastike, stilistične, Značilnosti barv objekta, kot tudi prevladujoče značilnosti ozemlja in značilnosti okoliškega razvoja.
2.10.2.4. Neskladnost snovi tožeče stranke arhitekturne in mestne odločbe kapitala izgradnje glavnih vrst dovoljenih rabljenih in tehničnih in ekonomskih kazalnikov, s sedežem v načrtu mestnega načrtovanja zemljišča ali pri načrtovanju linearnega predmeta, kot tudi Kot zahteve zakonodaje Ruske federacije, zakonov in drugih regulativnih pravnih aktov mesta Moskve.
2.10.2.5. Negativna zaključek Oddelka za kulturno dediščino mesta Moskva na materialih arhitekturnega in mestnega načrtovanja Resolution prestolnice kapitala.
2.10.3. Seznam razlogov za zavrnitev zagotavljanja državne storitve je izčrpen.
2.10.4. Odločitev o zavrnitvi zagotavljanja državnih storitev, ki kažejo na razloge za zavrnitev in priporočila za izpopolnjevanje predloženih gradiv, je po rezultatih obravnava tožeče stranke s strani tožeče stranke arhitekturnega sveta mesta Moskve, njegove komisije, strukturne \\ t Oddelki odbora odobri glavni arhitekt mesta Moskve in ga podpiše glavni arhitekt mesta Moskve ali pooblaščeni uradnik, ki se sooča z uporabo elektronskega podpisa.
2.10.5. Odločitev o zavrnitvi zagotavljanja javnih storitev z razlogi za zavrnitev in priporočila za prefinjenost predloženih materialov se pošlje "osebnemu kabinetu" tožeče stranke na portalu najpozneje en delovni dan od datuma odločbe o zavrnitvi Zagotoviti državno službo in podpisom navedene odločitve glavnemu arhitektu mesta Moskve ali pooblaščenega uradnika.
2.11. Rezultat zagotavljanja javnih storitev
2.11.1. Rezultat zagotavljanja državne storitve je:
2.11.1.1. Smernica (izdajanje) Potrdilo o odobritvi arhitekturne in urbane rešitve v kapitalski gradbeništvu (v nadaljnjem besedilu.
2.11.1.2. Smernice (izdajanje) Odločitve o zavrnitvi zagotavljanja državne storitve z utemeljitvijo razlogov za zavrnitev in priporočila o izpopolnjevanju predstavljenih materialov.
2.11.2. Dokumenti in (ali) informacije, ki potrjujejo zagotavljanje javnih storitev (vključno z zavrnitvijo javnih storitev), se pošljejo v obliki elektronskega dokumenta, podpisanega na predpisanem načinu, v "osebnem računu" vlagatelja na portalu.
2.11.3. Informacije o končnem rezultatu zagotavljanja javnih storitev se opravijo v osnovni register v naslednji sestavi:
2.11.3.1. Številka potrdila.
2.11.3.2. Datum pričevanje.
2.11.3.3. Ime predmeta gradnje kapitala, ki je izdano potrdilo.
2.11.3.4. Naslov predmeta gradnje kapitala, ki je izdan certifikat.
2.11.3.5. Ime prosilca.
2.11.3.6. Tožeča stranka OGRN.
2.11.3.7. Inn Tožeča stranka.
2.11.3.8. Vrsta dela na predmet gradnje kapitala (nova gradnja, rekonstrukcija).
2.11.3.9. Elektronski dokument o dokazih, skupaj z materiali arhitekturnega in mestnega načrtovanja, ki je bil v celoti.
2.11.3.10. Funkcionalni namen cilja konstrukcije kapitala.
2.11.3.11. Tehnični in ekonomski kazalniki predmeta gradnje kapitala.
2.11.4. Vlagatelj lahko prejme overjeno kopijo dokumenta, ki potrjuje zagotavljanje javnih storitev (vključno z zavrnitvijo zagotavljanja državne storitve) na papirju, ko se obrnete na tožečo stranko (zastopnik tožeče stranke) na predpisan način. Overjena kopija potrdila se izda v obliki papirja na papirju brez aplikacij.
2.12. Državna storitev
Zagotavljanje javnih storitev je brezplačno.
2.13. Kazalniki razpoložljivosti in kakovosti državne službe
Za kakovost in razpoložljivost javnih storitev je značilna naslednji kazalniki:
1) obdobje registracije v odboru za zahtevke in druge dokumente, potrebne za zagotavljanje javnih storitev - ne več kot 1 delovni dan;
2) rok za dokumente in / ali) informacije, ki potrjujejo zagotavljanje javnih storitev (vključno z zavrnitvijo zagotavljanja državne storitve) v obliki elektronskega dokumenta, podpisanega na predpisanem načinu, v "osebnem računu" vlagatelja na Portal - ne več kot 1 delovni dan.
2.14. Postopek obveščanja o zagotavljanju javnih storitev
2.14.1. Informacije o postopku za odobritev javne službe se nahajajo: \\ t
- na portalu;
- na uradni spletni strani odbora;
- V zvezi z informacijami v prostorih odbora.
2.14.2. Tožeča stranka ima možnost prejemanja informacij o napredku zahteve na "osebnem računu" tožeče stranke na portalu.
3.1. Zagotavljanje javnih storitev vključuje naslednje upravne postopke: \\ t
3.1.1. Sprejem (potrdilo) in registracija zahtevkov in drugih dokumentov (informacij), ki so potrebni za zagotavljanje javnih storitev.
3.1.2. Obdelava dokumentov (informacije), ki se zahteva za zagotavljanje javnih storitev.
3.1.3. Oblikovanje rezultatov zagotavljanja javnih storitev z uvedbo informacij o končnem rezultatu zagotavljanja javnih storitev v osnovni register.
3.1.4. Smer (izdaja) s strani vlagatelja in (ali) informacije, ki potrjujejo zagotavljanje javnih storitev (vključno z zavrnitvijo zagotavljanja državne storitve).
3.2. Sprejem (potrdilo) in registracija zahtevkov in drugih dokumentov (informacije), ki se zahtevajo za zagotavljanje javnih storitev:
3.2.1. Osnova za začetek izvrševanja upravnega postopka je registrirati zahtevo v odboru.
3.2.2. Uradnik, odgovoren za izvajanje upravnega postopka, je pooblaščeni strokovnjak odbora, odgovoren za prejemanje dokumentov (v nadaljnjem besedilu "uradnik, ki je odgovoren za prejemanje dokumentov").
3.2.3. Uradnik, ki je odgovoren za prejemanje dokumentov, po prejemu zahtevka in drugih dokumentov, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev: \\ t
3.2.3.1. Postavlja predmet zahteve.
3.2.3.2. Preveri korespondenco sestave materialov arhitekturne in urbane rešitve v ciljev gradnje kapitala z zahtevami, določenimi v Prilogi k tej uredbi.
3.2.3.3. Preveri skladnost oblikovanja materialov arhitekturne in urbane rešitve za konstrukcijski objekt kapitala z zahtevami, določenimi v Prilogi k tej uredbi.
3.2.3.4. Preveri pravilnost, popolnost vnesenih informacij in berljivosti elektronskih kopij (elektronske slike) predloženih dokumentov.
3.2.3.5. Preverja predložene dokumente za skladnost z zahtevami, določenimi s pravnimi akti za oblikovanje takšnih dokumentov in zahtev iz te uredbe.
3.2.3.6. Določa razlikovanje objektov gradnje kapitala na predmete urbane in obodne vrednosti.
3.2.3.7. Na podlagi diferenciacije kapitalskih gradbenih zmogljivosti na mestnih in okrožnih objektih, določa izraz in postopek za preučitev materialov arhitekturnega in mestnega rešitev za predmet gradnje kapitala kot del zagotavljanja javnih storitev.
3.2.4. V prisotnosti potrebnih dokumentov za zagotavljanje javnih storitev in njihovo skladnost z zahtevami, določenimi s pravnimi akti za oblikovanje takšnih dokumentov, zahteve te uredbe:
3.2.4.1. Registrirajo prejeto zahtevo in druge dokumente, potrebne za zagotavljanje javnih storitev, v sektorskem avtomatiziranem sistemu informatizacije odbora, ki zagotavlja registracijo in nadzor izvrševanja zahtevkov prosilcev (v nadaljnjem besedilu "sistem za registracijo).
Obdobje registracije za zahtevo in druge dokumente, ki so potrebni za zagotovitev državne storitve, ne sme presegati enega delovnega dne od registracije na portalu.
Zahtevajte informacije o registraciji se samodejno pošljejo na "osebni račun" prosilca "na portalu.
3.2.4.2. Prenaša sprejet dokument, ki ga je določila uradna oseba, odgovorna za obdelavo dokumentov.
3.2.5. Če obstajajo razlogi za zavrnitev prejemanja dokumentov, določenih s to uredbo, uradnik, odgovoren za prejemanje dokumentov:
3.2.5.1. Opravlja odločitev o zavrnitvi, da sprejme zahtevo in dokumente, potrebne za zagotavljanje javnih storitev, kar kaže na razloge za zavrnitev.
3.2.5.2. Znaki na predpisani način odločitev o zavrnitvi, da sprejmejo zahtevo in dokumente, potrebne za zagotovitev državne storitve, in tožeči stranki pošlje "osebnemu kabinetu" na portalu.
3.2.6. Največji rok za upravnega postopka je en delovni dan.
3.2.7. Rezultat upravnega postopka je oblikovati sklop dokumentov, ki jih je predložila vlagatelj, in če obstajajo razlogi za zavrnitev prejemanja dokumentov, potrebnih za zagotavljanje javnih storitev, je usmeritev (izdaja) vlagatelju, da zavrne prejemanje dokumentov potrebno za zagotavljanje javnih storitev.
3.3. Obdelava dokumentov (informacij), ki so potrebne za zagotavljanje javnih storitev: \\ t
3.3.1. Osnova začetka upravnega postopka je pridobitev uradnika, pooblaščenega za izpolnitev upravnega postopka, od uradnika, ki je odgovoren za prejemanje dokumentov, ki jih je sprejel dokumente tožeče stranke.
3.3.2. Uradnik, ki je odgovoren za izvajanje upravnega postopka, je pooblaščeni strokovnjak odbora, ki je odgovoren za predelavo dokumentov (v nadaljnjem besedilu "uradnik, ki je odgovoren za obdelavo dokumentov".
3.3.3. Uradni, ki je odgovoren za obdelavo dokumentov:
3.3.3.1. Oblikuje informacije, ki so potrebne za zagotavljanje javnih storitev, ki zagotavljajo ustrezne dokumente in informacije, ki uporabljajo medsebojno interakcijo informacij, vključno s pritožbo na osnovni register na način, ki ga predpisuje moskovska vlada.
Medresorska zahteva se pošlje najpozneje do naslednjega delovnega dne od datuma prejema, ki ga je uradnik, ki je odgovoren za predelavo dokumentov, je popoln sklop dokumentov, ki jih je predložila vlagatelj.
3.3.3.2. Preverja medsebojno skladnost (doslednost) dokumentov, sprejetih od vlagatelja in informacij, ki jih vsebuje; Izvaja primerjavo informacij (informacije), ki so potrebne za zagotovitev državne službe, pridobljene z medsebojnimi interakcijami in niza dokumentov, ki jih je predložil vlagatelj.
3.3.3.3. Analizira dokumente, ki jih je vložnik predložil za skladnost z arhitekturno in urbano rešitev za predmet gradnje kapitala do funkcionalnega namena in lokacije objekta, ob upoštevanju volumsko-načrtovanja, kompozitnega, silhueta, arhitekturnega in umetniškega, dekorativnega Plastične, stilistične, barvne značilnosti predmeta, kot tudi uveljavljene značilnosti ozemlja in značilnosti okoljske stavbe.
3.3.3.4. Analizira dokumente, ki jih je predložil vlagatelj za skladnost z arhitekturno in mestno odločitev kapitala izgradnje glavnih vrst dovoljenih rafo in tehničnih in ekonomskih kazalnikov, s sedežem v urbanističnem načrtovalnem načrtovalnem načrtovalnem načrtu zemljišča, materialov odobrenega projekta projekta Planning , kot tudi zahteve zakonodaje Ruske federacije, zakonov in drugih regulativnih pravnih aktov. Moskva mesto.
3.3.3.5. Organizira razmislek o arhitekturni in urbani rešitvi gradbenega cilja iz arhitekturnega odbora mesta Moskve, njenih komisij, strukturnih oddelkov odbora (na podlagi diferenciacije kapitalskih gradbenih zmogljivosti na predmetov urbane in obodne vrednosti ).
3.3.3.6. Na podlagi analize tožeče stranke, ki jo je tožeča stranka predložila, v skladu z usklajenim glavnega arhitekta mesta Moskve, rezultate obravnavanja arhitekturne in urbane rešitve kapitala izgradnje arhitekturnega odbora mesta Moskve, \\ t Njegove komisije, strukturne razdelitve odbora Priprava osnutka potrdila in izvaja popoln sklop dokumentov z osnutkom potrdila, pooblaščenega za odločitev.
3.3.3.7. Pri ugotavljanju razlogov za zavrnitev državne storitve, v skladu z usklajenim glavnega arhitekta mesta Moskve, rezultate obravnavanja arhitekturne in mestne gradbene odločbe kapitala Gradnja moskovskega sveta Moskve, njegovih provizij, strukturnih Razdelitve Odbora pripravi osnutek sklepa o zavrnitvi javnih storitev in predstavlja celoten sklop dokumentov z osnutkom ustrezne odločitve uradniku, ki je pooblaščen za odločitev.
Osnutek odločbe o zavrnitvi zagotavljanja državne storitve mora vsebovati motivirane razloge za zavrnitev zagotavljanja javnih storitev, ki izpolnjujejo razloge za zavrnitev njene določbe, predvidene s to uredbo.
3.3.4. Upoštevanje materialov arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve predmeta kapitalske gradnje, ki ima jašjo tajnosti, se izvaja v skladu z zakonodajo Ruske federacije o zaščiti informacij, državne skrivnosti, kot tudi navodila za zagotavljanje ureditev izločanja v Ruski federaciji, ki jo je odobrila odločba vlade Ruske federacije 5. januarja 2004 N 3-1. Značilnosti priprave potrdila, ki imajo izbor tajnosti, je ustanovljen s pravnimi akti odbora, pri čemer se upoštevajo omejitve, ki jih določa zakonodaja o varstvu informacij, o državnih skrivnostih in navodilih za zagotavljanje režima tajnosti v Ruski federaciji.
3.3.5. Največji datum izvrševanja upravnega postopka je: \\ t
- 5 delovnih dni - za predmete okrožne vrednosti;
- 20 delovnih dni - za mestne objekte.
3.3.6. Rezultat izvrševanja upravnega postopka je:
- pripravljen osnutek potrdila;
- pripravljen osnutek sklepa o zavrnitvi zagotavljanja javnih storitev.
3.4. Oblikovanje rezultatov zagotavljanja javnih storitev z uvedbo informacij o končnem rezultatu zagotavljanja javnih storitev v osnovni register:
3.4.1. Osnova uvedbe upravnega postopka je pridobitev uradnika, pooblaščenega za podpis rezultata zagotavljanja javnih storitev, osnutka spričevala ali osnutka odločbe o zavrnitvi zagotavljanja javnih storitev.
3.4.2. Zaposlitev, ki je odgovorna za izvajanje upravnega postopka, je glavni arhitekt mesta Moskve ali uradnik, ki ga je pooblastil (v nadaljnjem besedilu uradnik, ki je odgovoren za oblikovanje rezultatov zagotavljanja javnih storitev).
3.4.3. Uradnik, odgovoren za oblikovanje zagotavljanja javnih storitev:
3.4.3.1. Odobri rezultate obravnavanja arhitekturne in urbane rešitve objekta iz kapitala in znakov elektronskega certifikata z elektronskim podpisom.
3.4.3.2. Podpiše odločitev o zavrnitvi zagotavljanja državnih storitev v elektronski obliki z uporabo elektronskega podpisa.
3.4.3.3. Zagotavlja informacije o končnem rezultatu zagotavljanja javnih storitev v osnovni register.
3.4.3.4. Zagotavlja registracijo podpisanega potrdila (kateri sestavni del so odobreni materiali arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve objekta iz kapitala) v integriranem avtomatiziranem informacijskem sistemu za zagotavljanje urbanizacijskih dejavnosti mesta Moskve.
3.4.4. Najdaljše obdobje izvrševanja upravnega postopka je tri delovne dni.
3.4.5. Rezultat upravnega postopka je odobreni materiali arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve objekta iz kapitala in podpisanega potrdila ali podpisane odločbe o zavrnitvi državnih storitev in izdelavo ustreznih informacij osnovnemu registru.
3.5. Smer (izdaja) za dokumente vlagatelja, ki potrjujejo zagotavljanje javnih storitev (vključno z zavrnitvijo zagotavljanja državne storitve):
3.5.1. Osnova za začetek upravnega postopka je pridobitev uradnika, ki je odgovoren za izvajanje upravnega postopka, dokument, ki potrjuje zagotavljanje javnih storitev.
3.5.2. Uradnik, odgovoren za izvajanje upravnega postopka, je pooblaščeni strokovnjak odbora, ki je odgovoren za izdajo dokumentov (v nadaljnjem besedilu "uradnik, ki je odgovoren za izdajo dokumentov".
3.5.3. Uradnik, ki je odgovoren za izdajo dokumentov, predloži napotitev prosilcu "osebni račun" na portalu dokumenta, ki potrjuje zagotavljanje javnih storitev v obliki elektronskega dokumenta, podpisanega na predpisanem načinu.
3.5.4. Overjena kopija dokumenta in (ali) Informacije, ki potrjujejo rezultat zagotavljanja državne storitve, se lahko izda vlagatelju (njegov pooblaščeni zastopnik) v obliki dokumenta na papirju z osebno pritožbo tožeče stranke (zastopnik tožeče stranke) v enotno storitev odbora. Overjena kopija potrdila se izda v obliki papirja na papirju brez aplikacij.
3.5.5. Največji rok za upravnega postopka je en delovni dan.
3.5.6. Rezultat upravnega postopka je zagotoviti uporabo portala dokumentu prosilcu, ki potrjuje zagotavljanje javnih storitev (vključno z zavrnitvijo zagotavljanja državne storitve) v elektronski obliki v enem izvodu.
4.1. Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja odbor in glavni nadzorni oddelek mesta Moskve v obrazcih, ki jih je določila vlada Moskve.
4.2. Trenutni nadzor nad upoštevanjem upoštevanja in izvrševanja uradnikov Odbora določb te uredbe in drugih pravnih aktov, ki določajo zahteve za zagotavljanje javnih storitev, kot tudi odločanje o odločitvah izvaja predsednik Odbor in uradniki, ki jih pooblastijo.
4.3. Seznam uradnikov za nadzor obratovalcev je ustanovljen s pravnim aktom odbora.
5.1. Tožeča stranka ima pravico, da v predkazenskem (izvensodnih) postopku za sprejeto (storjeno) pri zagotavljanju državnih storitev in (ali) ukrepov (nesnosti) odbora in njenih uradnikov, javnih uslužbencev.
5.2. Vložitev in upoštevanje pritožb se izvaja na način, predpisan s poglavjem 2.1 zveznega prava z dne 27. julija 2010 N 210-FZ "O Organizaciji zagotavljanja državnih in občinskih storitev", Uredba o značilnostih Vložitev in preučitev pritožb zoper kršitev postopka za zagotavljanje javnih storitev za Mesto Moskvo, ki ga je odobrila vlada Moskve v Moskvi, 15. novembra 2011 N 546-PP "O zagotavljanju državnih in občinskih storitev v mestu Moscow ", ta uredba.
5.3. Prosilci lahko zaprosijo za pritožbe v primerih: \\ t
5.3.1. Kršitve obdobja registracije zahteve in drugih dokumentov, ki so potrebni za zagotavljanje javnih storitev, kot tudi postopek za oblikovanje in izdajo prejema pri pridobitvi zahteve in drugih dokumentov (informacije) od vlagatelja.
5.3.2. Zahteve prosilke: \\ t
5.3.2.1. Dokumenti, katerih določba prosilca za zagotavljanje javnih storitev ne predvideva regulativnih pravnih aktov Ruske federacije in Mesto Moskve, vključno z dokumenti, pridobljenimi z medsebojnimi interakcijami z informacijami.
5.3.2.2. Pritožbe za opravljanje storitev, ki niso vključene v seznam, ki jih je odobril vlade, ki so potrebni in obvezni za zagotavljanje javnih storitev.
5.3.2.3. Pristojbine za zagotavljanje javnih storitev, ki jih ne predvidevajo regulativni pravni akti Ruske federacije in mesta Moskve.
5.3.3. Kršitve zagotavljanja javnih storitev.
5.3.4. Zavrnitev vlagatelja:
5.3.4.1. V sprejemu dokumentov, katerih določba je predvidena z regulativnimi pravnimi akti Ruske federacije in mesta Moskve, da zagotovijo javne storitve, na podlagi, ki jih regulativni pravni akti Ruske federacije in mesta Moskve.
5.3.4.2. Pri zagotavljanju državnih storitev iz razlogov, ki jih ne določajo regulativni pravni akti Ruske federacije in mesta Moskve.
5.3.4.3. Pri popravku domnevnih tipk in napak, izdanih kot posledica zagotavljanja dokumentov v državni lasti ali v primeru kršitve uveljavljenega obdobja takih popravkov.
5.3.5. Druge kršitve postopka za zagotavljanje državne storitve, določene z regulativnimi pravnimi akti Ruske federacije in mesta Moskve.
5.4. Pritožbe za odločitve in (ali) Ukrepe (neukrepanje) uradnikov, javni uslužbenci odbora obravnava predsednik, namestnik predsednika odbora.
Pritožbe o odločitvah in (ali) Ukrepi (neukrepanje) Predsednik odbora, vključno z odločitvami, ki jih je sprejel njegov namestnik o pritožbah, prejetih v predkazenskem (zunajsodnem) postopku, se pošljejo v moskovsko vlado in jih namestnik župana šteje za namestnika župana Moskve o urbanističnih politikah in gradbeništvu.
5.5. Pritožbe se lahko vložijo z izvršilnimi organi v Moskvi v pisni obliki na papirju, v elektronski obliki na enem od naslednjih načinov:
5.5.1. Z osebno pritožbo tožeče stranke (zastopnik tožeče stranke).
5.5.2. Odhod po pošti.
5.5.3. Uporaba portala (če obstajajo tehnične zmogljivosti).
5.5.4. Uradna spletna stran odbora.
5.5.5. Uporaba uradnih območij organov in organizacij, pooblaščenih za obravnavo pritožb v informacijskem in telekomunikacijskem omrežju Internet.
5.6. Pritožba mora vsebovati: \\ t
5.6.1. Ime komisarja za obravnavo pritožbe organa (organizacije) ali položaja in (ali) priimka, ime in patronymic (če obstaja) ustreznega uradnika, ki mu je pritožba poslana.
5.6.2. Ime izvršilnega organa mesta Moskve ali položaja in (ali) priimek, ime in patronymic (če obstaja) uradnik, javni uslužbenec, rešitve in dejanja (neukrepanje), ki so vloženi.
5.6.3. Priimek, ime, patronymic (če je na voljo), informacije o kraju stalnega prebivališča prosilca - posameznika, vključno z registrirano kot posameznim podjetnikom, ali imenom, informacije o kraju iskanja vlagatelja - pravnega subjekta Kot številko (število) kontaktnega telefona, naslova (naslovov) e-pošte (če obstaja) in poštnega naslova, za katerega je treba poslati odgovor na prosilca.
5.6.4. Datum dostave in registracijska številka zahteve za zagotavljanje javnih storitev (razen v primerih pritožbe na zavrnitev zahtevka in registracije).
5.6.5. Informacije o odločitvah in (ali) ukrepih (neukrepanje), ki so predmet pritožbe.
5.6.6. Trditve, na podlagi katerih se tožeča stranka ne strinja z vložitvijo odločb in ukrepov (neukrepanje). Vlagatelj se lahko predloži dokumente (če je na voljo), ki potrjuje trditve tožeče stranke ali njihove kopije.
5.6.7. Zahteve prosilca.
5.6.8. Seznam dokumentov, priloženih pritožbi (če je na voljo).
5.6.9. Datum obveznega.
5.7. Pritožbo mora podpisati tožeča stranka (njegov zastopnik). V primeru vložitve pritožbe z osebnim stikom z vlagateljem (zastopnik tožeče stranke) mora predložiti osebni dokument.
Organ zastopnika za podpis pritožb mora potrditi odvetnik, okrašen v skladu z zakonodajo.
Pooblastila osebe, ki delujejo v imenu Organizacije brez pooblastila na podlagi zakona, drugih regulativnih pravnih aktov in sestavnih dokumentov, se potrjujejo z dokumenti, ki potrjujejo njegovo uradno stališče, kot tudi sestavni dokumenti Organizacije.
Status in pooblastila zakonitih predstavnikov posameznika potrjujejo dokumenti, ki jih določajo zvezni zakoni.
5.8. Vhodna pritožba je predmet registracije pravočasno, najpozneje do delovnega dne po dnevu prejema.
5.9. Najvišji izraz za obravnavo pritožbe je 15 delovnih dni od datuma registracije. Trajanje obravnavanja pritožbe je 5 delovnih dni od datuma registracije v primerih pritožbe tožeče stranke: \\ t
5.9.1. Zavrnitev sprejema dokumentov.
5.9.2. Neizpolnjevanje tipav in napak, izdanih v dokumentih, izdanih kot posledica zagotavljanja javnih storitev.
5.9.3. Kršitve opredelitve tipkov in napak.
5.10. Glede na rezultate obravnavanja pritožbe se odločba izpolnjuje pritožbo (v celoti ali delno), ali da zavrne izpolnjevanje pritožbe.
5.11. Odločitev mora vsebovati: \\ t
5.11.1. Ime telesa ali organizacije, ki je obravnavala pritožbo, položaj, priimek, ime, patronymic (če obstaja) uradnik, ki se je odločil o pritožbi.
5.11.2. Podrobnosti o rešitvah (številka, datum, kraj posvojitve).
5.11.3. Familia, ime, patronymic (če je na voljo), informacije o kraju stalnega prebivališča prosilca - individualnega ali imena, informacije o kraju iskanja prosilca je pravna oseba.
5.11.4. Familia, ime, patronymic (če je na voljo), informacije o kraju stalnega prebivališča zastopnika tožeče stranke, ki je vložil pritožbo v imenu vlagatelja.
5.11.5. Postopek vložitve in datuma registracije pritožbe, njegovo registracijsko številko.
5.11.6. Predmet pritožbe (informacije o veljavnih rešitvah, ukrepih, neukrepanju).
5.11.7. Nameščena pri obravnavi pritožb okoliščin in dokazov, njihovo potrditev.
5.11.8. Pravni razlogi za odločanje o pritožbi v zvezi z regulativnimi pravnimi akti Ruske federacije in mesta Moskve.
5.11.9. Odločitev o pritožbi (ugotovitev o zadovoljstvu pritožbe ali zavrnitev, da bi jo izpolnila).
5.11.10. Ukrepi za odpravo ugotovljenih kršitev in časovni razpored njihovega izvajanja (v primeru pritožb).
5.11.11. Postopek za privlačnost odločbe.
5.11.12. Podpis pooblaščenega uradnika.
5.12. Odločba se izda v pisni obliki z uradnimi obrazci.
5.13. Številka, navedena pri reševanju ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev, vključno z: \\ t
5.13.1. Prekličete prejšnje odločitve (v celoti ali delno).
5.13.2. Zagotavljanje sprejema in registracije zahteve, oblikovanja in izdaje prosilca o prejemu (pri utaja ali nerazumna zavrnitev sprejema dokumentov in njihovo registracijo).
5.13.3. Zagotavljanje registracije in izdaje s strani tožeče stranke rezultat zagotavljanja javnih storitev (pri izogibanju ali nerazumnemu zavrnitvi zagotavljanja državne storitve).
5.13.4. Popravek tipisov in napak, izdanih v dokumentih, izdanih kot posledica zagotavljanja javnih storitev.
5.13.5. Vrnitev s strani vlagatelja, katerih zbiranje ni predvideno z regulativnimi pravnimi akti Ruske federacije in mesta Moskve.
5.14. Organ ali organizacija, ki je pooblaščena za obravnavo pritožbe, v primerih zavrača zadovoljstvo: \\ t
5.14.1. Priznavanje veljavnih odločitev in (ali) Ukrepi (neukrepanje) legitimnih, ki ne kršijo pravic in svoboščin vlagatelja.
5.14.2. Vložitev pritožb osebe, katerih pooblastila niso potrjena na način, ki ga predpisujejo regulativni pravni akti Ruske federacije in mesta Moskve.
5.14.3. Tožeča stranka ima pravico prejemati javne storitve.
5.14.4. Razpoložljivost:
5.14.4.1. Odločitev sodne odločbe o pritožbi tožeče stranke z enakim predmetom in razlogi, ki so bile sklenjene v pravno veljavo.
5.14.4.2. Odločitve o pritožbi, sprejetih prej v predkazenskem (izvensodnim) postopku v zvezi z istim vlagateljem in o isti pritožbi (razen za primere pritožbe, sprejete predhodno sprejete odločitve v višjih organih).
5.15. Pritožba je predmet ostankov brez odgovora v bistvu v primerih:
5.15.1. Predložitev pritožb organu ali organizaciji, ki ni dovoljena za njeno plačilo.
5.15.2. Razpoložljivost v pritožbi obscenih ali žaljivih izrazov, grožnje za življenje, zdravje in premoženje uradnikov, pa tudi člani njihovih družin.
5.15.3. Če besedilo pritožb (del IT), priimek, poštni naslov in e-poštni naslov ni trajno.
5.15.4. Če pritožba ne navaja imena vlagatelja (zastopnika vlagatelja) ali poštnega naslova in e-poštnega naslova, za katerega je treba poslati odgovor.
5.15.5. Ob sprejemu na organ ali organizacijo, ki je pooblaščena za obravnavo pritožbe, tožeče stranke (zastopnik tožeče stranke) o preklicu pritožbe pred odločbo o pritožbi.
5.16. Odločitve o zadovoljstvu pritožbe in zavrnitve, da se jih izpolnijo, se pošljejo tožeči stranki (kot predstavnik tožeče stranke) pravočasno, najpozneje do delovnega dne, po dnevu svojega sprejetja, po poštnem naslovu, določenem v pritožbi . Na zahtevo tožeče stranke se odločitev pošlje tudi na e-poštni naslov, določen v pritožbi (v obliki elektronskega dokumenta, ki ga podpiše elektronski podpis pooblaščenega uradnika). V istem vrstnem redu je tožeča stranka (zastopnik tožeče stranke) poslana Odločbi o pritožbi, v kateri je določen samo e-poštni naslov za odziv, in poštni naslov manjka ali berljiv.
5.17. V primeru prepuščanja pritožb brez odgovora se vlagatelj (njegov zastopnik) pošlje v roku, najpozneje do delovnega dne po dnevu registracije pritožbe, pisno motivirano obvestilo, ki označuje razloge (razen za primere, ko je poštni naslov In e-poštni naslov ni določen v odgovoru na pritožbo ali pa niso vredni branja). Obvestilo se pošlje na način, ki je predpisan za pošiljanje odločbe o pritožbi.
5.17 (1). Pritožba, vložena s kršitvijo pravil o pristojnosti, določenem s klavzulo 5.4 teh predpisov, je bila poslana v roku, najpozneje do delovnega dne po dnevu registracije, Organu, ki ga je naročila pritožnika, s hkratnim pisnim obvestilom tožeče stranke (Njegov zastopnik) o preusmeritvi pritožbe (razen če pošten naslov in e-poštni naslov ni določen v pritožbi ali pa ne morejo brati). Obvestilo se pošlje na način, ki je predpisan za pošiljanje odločbe o pritožbi.
5.18. Vložitev pritožbe v predkazenskem (izvensodno) naročilo ne izključuje pravic tožeče stranke (zastopnika tožeče stranke) na sočasno ali naknadno predložitev pritožbe zoper Sodišče.
5.19. Obveščanje tožečih strank o sodnem in predkazenskem (zunajsodnem) postopku za pritožbene odločbe in ukrepe (neukrepanje), storjenih pri zagotavljanju javnih storitev, je treba opraviti z: \\ t
5.19.1. Postavitev ustreznih informacij o portalu, informacijskih stojalih ali drugih virih obveščanja pri zagotavljanju javnih storitev.
5.19.2. Svetovalci, vključno s telefonom, e-pošto, z osebnim sprejemom.
5.20. V primeru obrata v času ali z rezultati obravnavanja očita o znakih sestave upravnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, uradnik, ki je pooblaščen, da razmisli o pritožbah takoj pošlje razpoložljive materiale organom preganja.
Pri ugotavljanju kršitev postopka za zagotavljanje javnih storitev za mesto Moskve, odgovornost, za katero je Kodeks Moskve ustanovljen s kodeksom upravnih kaznivih dejanj, uradnik, pooblaščen za preučitev pritožb, mora poslati tudi kopije obstoječih materialov na glavno nadzor urada mesta Moskve v dveh delovnih dneh, ki sledi dnevu Odločbe o pritožbi (vendar najpozneje do delovnega dne, po izteku roka roku za obdobje obravnavanja pritožb kršitev postopka zagotavljanje javnih storitev).
Uporaba
upravnih predpisih
zagotavljanje javnih storitev
"Priprava in izdajanje certifikata
o odobritvi arhitekturne
mestno načrtovanje rešitev
predmet gradnje kapitala "
v mestu Moskva
Sestava in zahteve za materiale arhitekturne in urbane rešitve predmeta kapitalske gradnje, potrebne za zagotavljanje javnih storitev "Priprava in izdajanje certifikata o odobritvi arhitekturne in mestne odločitve kapitala gradbeništva" v mestu Moscow.
1. Materiali arhitekturne in urbane raztopine objekta iz kapitala, ki je potreben za zagotavljanje javnih storitev, predloži tožeča stranka v eni elektronski datoteki v prenosni obliki formata dokumentov (PDF), ki jo sestavljajo enostranske slike (z ločljivostjo vsaj ločljivosti 300 DPI), brez zaščite z geslom.
2. Materiali arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve kapitalskega gradbenega sklada mora biti podpisan z elektronskim podpisom s strani stranke, vodja projektne organizacije in vodja avtorjeve ekipe.
3. Materiali arhitekturne in urbane raztopine objekta iz kapitala morajo imeti naslednjo sestavo in vsebino: \\ t
- shema situacijskega načrta (na podlagi M 1: 2000);
- shema načrtovalne organizacije zemljiške parcele, v kombinaciji s sistemom prometne organizacije (na podlagi M 1: 500);
- sheme skeniranja fasad (v skladu z glavnimi ulicami s fotografom obstoječega položaja in vizualizacijskih materialov: perspektive, fotomontazh);
- fasadne sheme (na podlagi M 1: 200, z namestitvijo informacijskih struktur in nameščene opreme in fasadni fragment (na podlagi M 1:20), z oznako fasadnih struktur in uporabljenih končnih materialov);
- sheme načrtov prvega in neoblikovanega tla, pa tudi podzemne ravni (na podlagi M 1: 200);
- sekcijske sheme, ki označujejo oznake z visoko nadmorsko višino (na podlagi M 1: 200);
- Pojasnilo.
4. Materiali arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve kapitalskega gradbenega sklada se izvajajo v skladu z dovoljeno uporabo zemljišč in zahtev za imenovanja, tehnične in ekonomske kazalnike, postavitev objekta, ustanovljenega v sedanjem mestu Načrtovanje načrta zemljišča ali pri načrtovanju linearnega predmeta (tehnični in ekonomski kazalniki, nameščeni v načrtu mestnega načrtovanja zemljišča ali v projektnem načrtovanju linearnega predmeta, niso predmet preseganja); Priprava materialov arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve objekta iz kapitala se izvaja ob upoštevanju zakonodajnih zahtev glede varnostnega stanja ozemlja, pa tudi sklepov o analizi vizumske krajine, ki jih je sprejela. \\ T Odbor za arhitekturo in urbanizem mesta Moskva na predpisanem načinu.
4.1. Skladnost zgornje znamke predmeta izgradnje kapitala omejevalne višine stavb, struktur, struktur, ki so navedeni v načrtu mestnega načrtovanja zemljišč zemljišča, je vzpostavljen ob upoštevanju odstavkov 4.2-4.3 te priloge.
4.2. Mejna višina stavbe, strukture, struktur je ena od glavnih značilnosti predmeta, ki je določena s številom tal ali navpične linearne velikosti od obstoječega označevalca do najvišjega markerja strukturnega elementa stavbe (parapet a Ravna streha; Eaves, preddverje ali Frontona strehe, kupole; Spire, stolp; Najvišji strukturni elementi stavbe je treba šteti tudi za našli na strehi, nadgradnji za umestitev tehnične opreme, izdelane v kapitalskih strukturah) .
4.3. Najvišja oznaka predmeta, ki je naveden v materialih arhitekturne in urbane rešitve objekta iz kapitala, ne sme presegati kazalnikov omejevalne višine stavb, struktur, struktur, določenih v urbanističnem načrtovalnem načrtovalnem načrtovanju zemljišča; Najvišja oznaka predmeta je ugotovljena ob upoštevanju načrtovanja olajšav v risbi mestnega načrtovalnega načrta zemljišča in ustreza razdalji od tal na vrhu kapitala modelov objekta (na katero koli točko).
5. Zahteve za oblikovanje materialov arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve predmeta kapitalske gradnje:
5.1. Materiali arhitekturne in mestne raztopine objekta iz kapitala se izvajajo v barvi, z opombami, pojasnitvami in so zastopane v eni elektronski datoteki, v kateri je treba oblikovati zaznamke na seznamu iz odstavka 3 te tožbe.
5.2. Situacijski načrt (na podlagi M 1: 2000) vključuje naslednje podatke in se izvaja v skladu z določenimi barvnimi značilnostmi:
- meje zemljišča, ki ustrezajo trenutnemu urbanistični načrt zemljišča (modra barva);
- Podpora gradnja (siva).
5.3. Shema načrtovalne organizacije zemljiške parcele, v kombinaciji s sistemom prometne organizacije (na podlagi M 1: 500), vključuje naslednje podatke in se izvaja v skladu z določenimi barvnimi značilnostmi:
- usmeritev na straneh svetlobe (smer proti severu);
- sledenje in ime elementov uličnega omrežja;
- meje zemljišča, ki ustrezajo trenutnemu urbanističnemu načrtovalnemu načrtovanju zemljišča ali projekta načrtovanja linearnega predmeta (modra);
- konstrukcijski objekt (rdeča);
- predmet rekonstrukcije (oranžna barva);
- porušene zgradbe (rumena barva);
- Referenčna zgradba (siva);
- mojstrstvo;
- Navodila za motorna vozila.
5.4. Fasadni skenirani diagrami (po glavnih ulicah s fotografsko uporabo obstoječega položaja in vizualizacijskih materialov: perspektive, fotomontazh) se izvajajo s pisano rešitvijo predmeta in okoliškim razvojem; Photofiksacija obstoječega položaja je predmet predstavitve, ob upoštevanju značilnih področij raziskave zemljišča in obstoječega razvoja (vsaj dva različna kota).
5.5. Fasadni shemi (na podlagi M 1: 200, z namestitvijo informacijskih struktur in nameščene opreme ter fragment fasade (na podlagi M 1:20), z oznako fasadnih struktur in uporabljenih končnih materialov), sledite tem Podatki:
5.5.1. Ime (značilnost) končnih materialov;
5.5.2. BORISTIČNO raztopino objekta z navedbo številke v skladu z mednarodnimi barvnimi paletami, ali "barvno paleto Moskve", oznaka mest za dajanje informacijskih struktur (v skladu z Uredbo Vlade Moskve 25. decembra 2013 N 902-PP "na umeščanju informacijskih struktur v mestu Moskve");
5.5.3. Postavitev klimatske naprave;
5.5.4. Relativne in absolutne visoke višinske predmete predmeta (zgornja oznaka, raven zemljišča, raven design nič);
5.5.5. Značilni fasadni fragmenti (na podlagi M 1:20), ki označujejo: \\ t
- vertikalni in horizontalni deli fasade fragmenta (na podlagi M 1:20);
- oznake fasadnih struktur in uporabljenih končnih materialov;
- pisana raztopina elementov fasade (vključno z barvo okna konstrukcij), ki označuje številko v skladu z mednarodnimi barvnimi paletami ali moskovsko paleto;
- Arhitekturna in konstruktivna rešitev za vgradnjo klimatskih naprav.
5.5.6. Vsaka različica arhitekturne raztopine fasade se predloži v celoti (z fragmenti in vsemi projekcijami fasade), v skladu z določenimi zahtevami za sestavo in oblikovanje materialov; 3D možnosti izvajajo vse različice arhitekturne in pisane rešitve fasad, ki so zastopane v materialih arhitekturne in urbane rešitve predmeta gradnje kapitala.
5.6. Sheme prvega in neoblikovanega tla, kot tudi podzemne ravni (na podlagi M 1: 200), se izvajajo z razlasi (z informacijami o funkcionalnem oblikovanju prostorov) in navedbo skupne površine Tla, kot tudi znesek kazalnikov območja tal pojasnjevanja.
5.7. Odseki kosov (na osnovi M 1: 200) se izvajajo z relativnimi in absolutnimi oznakami visokih nadmorskih višin predmeta (zgornja oznaka, raven zemljišča, raven design nič, ravni ravni in drugih elementov stavbe, struktur, vključno s tehničnimi dodatki).
5.8. Pojasnjevalna opomba mora vsebovati naslednje informacije:
5.8.1. Podatki o sklepih (koordinacija), ki so bili predhodno pridobljeni iz rezultatov obravnavanja materialov arhitekturne in urbane rešitve predmeta gradnje kapitala (predloženo na pobudo vlagatelja);
5.8.2. Število mestnega načrtovalnega načrtovalnega načrta zemljišča (ali podrobnosti projekta projekta linearnega predmeta);
5.8.3. Značilnosti arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve predmeta kapitalske gradnje (vključno z informacijami o uporabljenih materialih; izračun zahtevanega števila stroja);
5.8.4. Tehnični in ekonomski kazalniki predmeta (v prisotnosti več stavb, ki jih je treba usmeriti na celoten objekt kot celoto, kot tudi za vsako strukturo posebej):
- površina parcele (sq.m);
- površina gradnje (sq.m);
- skupna površina stavbe (sq.m);
- površina zemljišča stavbe (sq.m);
- podzemna zgradba (sq.m);
- kvadrat stanovanjske stavbe (za stanovanjske objekte) (sq.m);
- število nadstropij (podzemnih in režijskih, vključno s tehničnimi);
- število strojne knjižnice;
- število parkirnih mest gostov.
5.8.5. Pojasnjevalna opomba mora vsebovati tudi tehnične in ekonomske kazalnike, ki jih je treba predvideti v materialih arhitekturne in urbane rešitve predmeta kapitala, ob upoštevanju namena objekta in v primeru indikacije v mestu Načrtovalni načrt zemljišča z naslednjimi parametri:
- število stanovanj, hotelskih sob, pisarn (odvisno od vrste stavbe) itd.;
- gostota izgradnje (koeficient gostote razvoja);
- skupna površina v dimenzijah zunanjih sten (sq.m);
- ocenjeno talno območje (sq.m);
- odstotek funkcij ali kazalnikov objektnega območja, ob upoštevanju funkcionalnega namena prostorov (%).
Upoštevanje uredniškega dokumenta
spremembe in dodatki
JSC "Codex"
Pustite svoje kontaktne podatke in naš specialist vas bo kmalu poklical.
Podpora usklajevanju AGR (arhitekturnih in mestnih odločitev) s strani strokovnjakov družbe "Rantse razvoj". Pomoč na vseh stopnjah - od razvoja pred odobritvijo AGR.
Da bi začeli novo gradnjo ali obnovo obstoječih stavb v Moskvi, je potrebna velika dovoljenja. Ena od pomembnih faz ujemajočih se ukrepov je razviti skice odločitev o objektu (album arhitekturnih in urbanih odločitev), njeno obravnavo in odobritev.
Nastali dokument takega obravnavanja in odobritve je "potrdilo o odobritvi arhitekturnih in mestnih rešitev", ali AGR.
Vsaka skica ali, kot je bilo prej imenovano - i pretvesta, v arhitekturi se konča s končno fazo, ko lahko stranka pojasni vse estetske, gospodarske, tehnične in druge zahteve. V istem dokumentu so vse končne odločitve prihodnjega projekta narejene - sajenje stavbe, visokost in tal, fasade, pešce in dostopnost prevoza ter druge. Takšna stopnja je arhitekturna in urbana rešitev. Na tej stopnji lahko stranka razpravlja z lokalnimi oblastmi in moskomarchitecture vse nianse gradnje in rekonstrukcije, se spremenijo. Upoštevanje poteka tako v delovnem stanju, ki ga je glavni arhitekt Moskve in v arhitekturnem svetu Moskve.
Pri odobritvi AGR, se šteje: skladnost parametrov objekta GPZ, postavitev predmeta, ob upoštevanju volumska načrtovanje, kompozitne, silhueta, barvne in druge značilnosti, ob upoštevanju prevladujočih značilnosti gradnje okoljsko ozemlje.
Rezultat postane odobritev organov v osebi Odbora za arhitekturo in urbanizem mesta Moskve (moskomarhitektura) potrdila o odobritvi arhitekturnega in urbanističnega odločanja. Tak dokument je razvit in odobren samo v Moskvi.
Potrdilo o odobritvi rešitve arhitekturnega in mestnega načrtovanja
Arhitekturno in mestno rešitev je izdana tistim, ki začnejo graditi novo gradnjo ali obnovo obstoječih stavb.
Vlagatelj je lahko imetnik pravega zemljišča, vključno z lastnikom, najemnikom. V zvezi s parcelami je treba izvesti državne katastrske evidence in je bil izdan načrt mestnega načrtovanja zemljišč.
Hkrati pa obstajajo kategorije predmetov, v katerih koordinacija in odobritev nista potrebna. Ti predmeti vključujejo:
Opozoriti je treba, da je zakon o uvedbi AGR prava samo za kapital in povezana ozemlja Nove Moskve, to je moskovski arhitekturni zakon. Namenjen je delati pri razvoju mesta, da bi pozorni na videz stavbe, kar povečuje korespondenco pojava nove ali rekonstruirane gradnje splošnega koncepta mesta.
Priznati je treba, da od leta 2013, ko je bil uveden ta zakon, in ko je AGR začel posvetiti pozornosti na korespondenco AGR, se je pojavilo mesto Moskve, ki se je začelo spreminjati na bolje.
Trditev AGR je fiksna. Ta postavka - o potrebi po usklajevanju videza stavbe - je del zahtev urbanističnega načrtovalnega načrta zemljišča (GPZ): \\ t
Zato, brez izvajanja te postavke, gradbeno dovoljenje ne bo izdano.
Arhitekturna in mestna rešitev je lahko ločena faza oblikovanja, in se lahko razvije kot del splošne dokumentacije za projekt, izbira je odvisna od odločitve oblikovalca ali stranke.
Če se odločitve o projektu nanašajo na posebne predmete izmed tistih, ki so povezani s centralnimi kvadrati in glavnimi avtocestami, se izjava pojavlja tudi s sodelovanjem javnega sveta za župana Moskve.
Regulativni (regulativni) izraz odobritve AGR je: \\ t
Trajanje dodeljevanja državne storitve se izračuna po registraciji zahteve v ICA.
"Potrdilo o odobritvi arhitekturnih in mestnih rešitev" je treba zahtevati, da se registrirajo v ICOD.
Certifikat ni omejen.
Potem ko je bil razvit projekt arhitekturne in mestne rešitve, se dokumenti pošljejo Odboru za arhitekturo in mestno načrtovanje. Če želite oblikovati paket, morate pripraviti naslednje dokumente:
Drugi dokumenti, potrebni za obravnavo moskomarchitecture zahtev kot del medresorske interakcije v ustreznih institucijah.
To je vredno dodati, da je celoten paket sestavljen na papirju v obliki albuma ali knjižice (v dveh izvodih) in eno elektronsko različico določene oblike.
Papirne knjižice so pravilno pripravljene, vključno z natisnjenimi v formatu A4, so dodeljene natisi in podpisom avtorjev AGR na naslovnih listih, naslovljenih in pojasnjevalne opombe se uporablja z navedbo vseh tehničnih in ekonomskih kazalnikov in Informacije o materialih. Hkrati je treba izpolniti zahteve skeniranja fasad in drugih predmetov, ki so na splošno precejšnje težave pri neodvisni pripravi dokumentacije.
Odsotnost katerega koli dokumenta, kot tudi nepravilno zasnovo, lahko povzroči zahtevke tako v sprejem dokumentov in pri odobritvi AGR. Posledično, na splošno ne morete dobiti potrdila o odobritvi AGR.
Podjetje "Ranta Development" bo svetoval na kateri koli fazi priprave materialov, knjižice zasnove in v drugih fazah o odobritvi dela AGR. Naše izkušnje na tem področju vam omogočajo, da pomagate usposobljeni in usposobljeni, praktično brez napak, ki vodijo do vaših strank do takrat, ko bodo dokazi o odobritvi AGR v roki.
Seveda, lahko greš na moskomarchitecture sami, zanašate na svoje znanje in veliko sreče. Vendar pa je postopek odobritve AGR precej zapleten in dvoumen. Zato se vprašanje ne sme reševati od prvega ali pa sploh ne bo rešeno.
Na splošno, v tem trenutku, Moskva vodstvo je prispevalo k zmanjšanju birokratskih postopkov in optimizacijo, zlasti na področju urbanističnih dejavnosti. V zvezi s tem je bilo o "predpisih o odobritvi rešitev arhitekturnih in mestnih načrtovanja", z vrstnim vrstnim redom sistemske kampanje za to vprašanje. Vendar je postopek ostal precej okoren in neeprinten. Zlasti arhitekturno in mestno odločitev lahko obravnava glavni arhitekt mesta v obravnavi dela in se lahko pošlje v arhitekturni svet, kjer bo izbrana optimalna rešitev urbanističnega načrtovanja na podlagi alternative.
AGR se lahko obravnava s strukturnimi deli odbora in arhitekturnega sveta Moskve. V odsotnosti vsaj enega od navedenih dokumentov, bo v koordinaciji AGR zavrnjen - bodisi bo bodisi nujno rešiti vprašanje s predložitvijo manjkajočih dokumentov, ali kaj je slabše, da predloži ponovno izjavo. Poleg tega je lahko koncept, ki ga prinesete, v nasprotju z urbanističnim načrtom, potem pa bodo problemi globlje. Neizkušenost v arhitekturnih vprašanjih in nenormalnost nekaterih faz prihodnje gradnje lahko povzroči zavrnitev izdajanja dovoljenj.
To je zelo odgovorno - usklajevanje arhitekturne in mestne odločitve, in brez pomoči usposobljenih ljudi, pot je lahko trny in dolgo. Pripravljeni smo vas spremljati pri odobritvi AGR s sto odstotkov rezultatov.
Upoštevanje in odobritev agroške moskomarchitecture brezplačno za tožečo stranko.
Na voljo so stroški razvoja in vzdrževanja odobritve s sodelovanjem strokovnjakov iz našega podjetja, zlasti če upoštevamo izdatke za delo, ki vam ga prihranimo, usklajevanje vseh dejanj in premagovanje ovir za vas.
To delo je dragoceno, vendar so naša služba na voljo. Stroški dela bodo odvisni od številnih dejavnikov - na primer iz zapletenosti posebnega primera, od koder je fasada stavbe (na primer na osrednjo ulico, ki bo vplivala tudi na zapletenost in ceno storitve) .
Specialisti našega podjetja imajo visoko kvalifikacije, poznavanje upravnih postopkov in sedanjo prakso njihove uporabe, imajo bogate izkušnje pri izvajanju takih primerov in natančno izvedbo zahtev zakonodaje. Naše podjetje je zanesljivo, avtoritativno in pripravljeno izpolniti vsak vrstni red katere koli kompleksnosti po ustrezni ceni.
Naše izkušnje so jamstvo vašega uspeha!
Strokovnjaki pravnega centra HRAD zagotavljajo strokovne storitve na področju usklajevanja arhitekturnih in mestnih odločitev (AGR) iz gradbenega ali rekonstruiranega predmetov. Stranke spremljamo in predstavimo svoje interese na vseh stopnjah prehoda tega postopka, od predhodne oblikovalske dokumentacije in do njene končne odobritve.
Izvajanje gradbenih del ali obnove v Moskvi zahteva pridobitev dovoljenja organov. V nasprotnem primeru se bodo ukrepi našli nezakonito, kršitelja pa bo utrpela kazen. Pred začetkom gradnje novega predmeta ali nadaljujte z rekonstrukcijo starega, je potrebno zbrati in urediti sklop uradnih dokumentov ali dokumentov.
Ena od pomembnih povezav v verigi ustreznih ukrepov je razvoj projekta skice (izpraznjen v albumu arhitekturnega in urbanega koncepta razvoja zemljišča). Album Agra se izvaja v formatu A3 ali A4, in odraža vse oblikovalske elemente, dogovorjene v TK. Po njegovi obravnavi in \u200b\u200bodobritvi je izdala "potrdilo o odobritvi rešitve arhitekturnega in mestnega načrtovanja".
Ko je projekt v začetni fazi razvoja, lahko stranka pojasni konstruktivne tehnične, inženirske, gospodarske, arhitekturne in umetniške in druge zahteve za gradnjo ali obnovo. Na tej stopnji se končne rešitve izvajajo za izvajanje prihodnje gradnje - odstranjevanje glavnih gradbenih osi (sajenje stavbe), tla, višina, vrsta končne obdelave fasade, vizualno, hojo, dostopnost prevoza itd.
Ta predprojektska faza / teo / koncept se uradno imenuje " arhitekturna in urbana rešitev" Na tej stopnji lahko stranka podrobno razpravlja o prihajajoči gradnji ali rekonstrukciji z lokalnimi oblastmi ali zaposlenimi v Moskvi arhitekturi, se spremeni.
Dokumentacija se obravnava na predpisanem delu glavnega arhitekta Moskve ali na sestanku arhitekturnega sveta v prestolnici Ruske federacije. Med revizijo je skladnost parametrov objekta objekta z veljavnimi predpisi, njeno lokacijo razmeroma sosednjih arhitekturnih struktur (uveljavljene značilnosti organizacije organizacije in funkcionalnega partnerstva, vključno z načrtovanjem, naravno krajino, zgodovinskim, kompozicijskim, mediana in arheološka osnova).
Če niso bile ugotovljene nobene kršitve v dokumentaciji, Odbor za arhitekturo in mestno načrtovanje mesta Moskva (moskomarhitektura) odobri arhitekturno in mestno odločitev o postavitvi / rekonstruiranem predmetu in zagotavlja pripravo in izdajo potrdila o dogovorjenem agresu. Razvoj in odobritev dokumenta se izvaja samo v glavnem mestu Ruske federacije - Moskva.
Sklep o arhitekturnem in mestnem načrtovanju je dolžan prejeti vsakogar, ki namerava začeti novo gradnjo ali ustvariti obnovo. Kot vlagatelj je lahko imetnik zemljišča zemljišča, vključno z lastnikom ali najemnikom. Ozemlje je treba opisati in dati na katastrske evidence. Nadalje pripravlja GPPU, v katerem so predpisane glavne značilnosti stavbe.
Vendar pa v vseh primerih ne zahteva usklajevanja in odobritve oblikovanja in ocene dokumentacije. Pridobivanje gradbenega dovoljenja ali rekonstrukcije ni potrebno, če:
Opozoriti je treba, da je ukrep potrebe po usklajevanju AGR arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve za vse kapitalske gradbene naprave, ki se uporablja za prestolnico same in priloženih ozemljih nove Moskve. Ta ukrep je namenjen doseganju skladnosti med zunanjim videzom postavljene ali rekonstruirane stavbe in celotnega koncepta mesta.
Resolucija AGR je bila uvedena leta 2013 in s tem opredeljena objekte z obvezno odobritvijo arhitekturnih in urbanističnih odločitev. Zahvaljujoč tej, se je Moskva začela preoblikovati na bolje. Potreba po usklajevanju projekta AGR je zapisana na zakonodajni ravni. Če želite predložiti vlogo za dovoljenje za spremembo videza stavbe stavbe, je razvijalec dolžan pripraviti in odobriti GPSU.
Glede na navodila kupca se lahko arhitekturna in urbana rešitev konstrukcijskega objekta iz kapitala razvijejo kot del splošne dokumentacije kot v nekaterih fazah procesa oblikovanja.
Če se odločitev o projektu nanašajo na izgradnjo obnove takšnih objektov kot glavne avtoceste ali osrednjih kvadratov, se odobritev AG izvede na sestanku javnega sveta v prisotnosti župana Moskve.
Alba AGR mora vsebovati naslednje dokumente:
Obrazložitev Opombe AGR vsebuje naslednje podatke:
Pojasnjevalna opomba mora navesti tudi tehnične in gospodarske značilnosti, ki jih je treba vključiti v materiale v instrumentu instrumenta AGR, ob upoštevanju njegovega funkcionalnega namena in ob upoštevanju takih parametrov v GPZ:
Pogoji poslovanja in odobritve AGR so: \\ t
Rok za zagotavljanje državne storitve se izračuna od datuma predložitve vloge z dokumenti v ICA.
"Potrdilo o odobritvi AGR" je treba registrirati v ICOD.
Trajanje njegovega delovanja ni omejeno. Šele po prejemu dokazov o AGR MKA, lahko izvedete gradnjo ali rekonstrukcijo dela na opisanih glavnih mestih.
Ko je AGR, arhitekturna in mestna odločitev o gradnji ali obnovi objekta, se dokumentacija prenese na Odbor za arhitekturo in urbanizem Moskve. Seznam potrebnih dokumentov:
Da bi pripravili in izdali certifikat o AGR Moskarchitecture, lahko zahteva od kupca in drugih dokumentov v okviru medresorske interakcije v nekaterih objektih. Vsa dokumentacija je treba oblikovati na papirju v obliki knjižice ali albuma (v dveh izvodih) in v elektronski obliki.
Knjižice so izdelane iz papirja list A4 formata, tiskanje in podpisov agra avtorjev so pritrjeni na naslovnih straneh. Listi se prepletejo in naletijo, pojasnjevalna opomba pa je pritrjena z vsemi tehničnimi in ekonomskimi lastnostmi predmeta in sestavo materialov AGR. Med drugim je treba strogo slediti zahtevam za zunanje zasnovo fasad predmetov, ki povzročajo veliko težav pri neodvisni pripravi dokumentov.
Če kateri koli dokument ni dovolj, ali obstajajo napake pri oblikovanju, je lahko razlog za zavrnitev odobritve AGR.
Zaposleni v pravnem centru Grad zagotavljajo oblikovanje in preverjanje dokumentacije, kolikor je mogoče, da bi se izognili najpomembnejšim napakam v kateri koli fazi polnjenja podatkov. Prisotnost trdnih izkušenj na tem področju nam omogoča, da usposobimo in posamično spremljamo naše stranke do trenutka, ko bodo dobili potrdilo o AGR.
Seveda lahko samostojno pojdite na moskomarchitecture in začnete pripravljati dokumente brez pomoči. Vendar je postopek kmetijskega sporazuma dvoumen in izjemno zapleten. Zato je možno, da naloga ne bo rešila prvega časa, in ni jamstva, da bo to rešeno.
Danes, Moskovske oblasti razmišljajo o zmanjšanju števila birokratskih postopkov in jih optimizirajo v urbanističnem področju. V zvezi s tem je bil "predpisi o obravnavi arhitekturne in mestne rešitve objekta" odobren, da se zagotovi sistematičen pristop k temu vprašanju. Kljub vsem prizadevanjem tožečih strank postopek potrebuje veliko časa in nikoli ne preneha biti precej okoren in dolgočasen.
Zlasti se lahko odločitev o arhitekturnem in mestnem načrtovanju upošteva na obravnavo glavnega metropolitanskega arhitekta. Prav tako se lahko pošlje v arhitekturni svet, kjer bo izbrana alternativna optimalna rešitev urbanistične načrtovanja.
Agro se lahko obravnava s strukturnimi deli odbora. Če bo v koordinaciji rešitve na mestnem načrtovanju zavrnjena (najpogosteje se pojavi zaradi pomanjkanja vsaj enega papirja), bo treba nujno sprejeti nujne ukrepe - za preprečevanje manjkajočega dokumenta ali ponovno predložiti izjavo.
Poleg tega lahko vaš koncept v nasprotju z zahtevami za urbanizem načrtovalnega načrta zemljišča, nato pa se bodo pojavile resnejše težave. Pomanjkanje znanja in izkušenj v zadevah arhitekture, pomanjkanje študija faz prihajajoče gradnje lahko služijo kot zavrnitev izdaje certifikata o AGR.
Po pridobitvi 4 besed v iskalnik: "Arhitekturalno urbanistična odločitev Moskva", lahko relativno hitro najti vreden odvetnik, ki vam bo pomagal zbrati celoten sklop dokumentov in pospešiti svoj prehod skozi birokratske primerke.
Seveda se ne morete zatekati k pomoči nekoga in se popolnoma zanašajo na sebe, vendar bo enakovredna igra v ruski ruleti. Brez pomoči strokovnjakov čakate na dolgo in trno pot, ki jo lahko upravljajo samo enote.
Harmonizacija AGR je zelo odgovorna poslovna, naselje za naše odvetnike, tako da nam stotine kupcev zaupa. Pripravljeni smo delovati kot tožeči stranki na fazah usklajevanja in odobritve vaše projektne dokumentacije in prinesi zadevo do konca, ki prejema 100-odstotni rezultat.
Če želite doživeti usodo in se ne bojijo, da ne boste uspeli Fiasco, zakaj ne bi tvegali in ne poskušajte storiti vsega sami?
Moskarchitecture meni in odobrava agro brez stroškov.
Ponujamo vam pristojno podporo postopka za odobritev rešitve arhitekturnega in mestnega načrtovanja po dostopni ceni. Na koncu boste prejeli potrdilo o koordinaciji AGR objekta objekta in utelešilo vaše oblikovalske sanje.
Pristojbina, ki jo vzamemo za vaše delo, je upravičena, ker Uživamo od pretirano živčnega in vrveža, ki se vam ni mogel izogniti, če ste se odločili, da boste vse sami. Poleg tega vemo, kako uspešno premagati vse vrste ovir na poti do pridobitve dovoljenja in doseganje cilja.
Stroški našega dela se oblikujejo pod vplivom različnih dejavnikov, vendar vse opredeljuje poseben primer. Zlasti je zelo pomembno, da stavba gre ven - recimo, na glavno ulico, ki bo vplivala na ceno naših storitev.
Imamo izjemno visoko usposobljene zaposlene, ki imajo višje pravno izobraževanje. Vsak od njih temeljito pozna potrebne upravne postopke in imajo načine za njihovo uporabo v poklicnih dejavnostih. Vsi strokovnjaki brez izjeme imajo neprecenljivo izkušnjo koordinacije projektne dokumentacije, za svoje ramena nešteto število zmag, in sicer izdanih naših strank "dokazila agrskih objektov agracije".
V skladu s kodeksom mestnega načrtovanja mesta Moskva, da bi oblikovali arhitekturni in umetniški videz Moskve in optimizacije postopka za odobritev arhitekturnih in mestnih odločitev gradbenih objektov v mestu Moskva, rešuje:
1. Odobri:
1.1. Predpisi o odobritvi arhitekturnih in mestnih odločitev gradbenih zmogljivosti v Moskvi (Dodatek 1).
1.2. Upravni predpisi za zagotavljanje javnih storitev "Priprava in izdajanje certifikata o odobritvi arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve kapitala gradbeništva" v Moskvi (Dodatek 2).
2. Za ugotovitev, da razvijalci, ki zagotavljajo gradnjo, rekonstrukcijo linearnih predmetov, ki se financirajo iz proračuna mesta Moskve in vključeni v naslov investicijskega programa mesta Moskve, izvede potrdilo o odobritvi arhitekturnega in mestnega načrtovanja Rešitev za predmet gradnje kapitala pred državnim pregledom projektne dokumentacije.
3. ugotoviti, da če obstaja vnos na obveznost obravnavanja arhitekturnega odbora mesta Moskve, arhitekturno in urbano rešitev za predmet gradnje kapitala v urbanističnih načrtih zemljiških parcel, izdanih pred začetkom veljavnosti Od te uredbe se certifikat o odobritvi arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve kapitala gradbeništva izvede, da se predvideva v tej resoluciji.
"4.5. Vodi nadzor na ozemlju mesta Moskve za izvajanje odobrene arhitekturne in urbane rešitve za predmet kapitala gradnje v skladu z dokazi o odobritvi arhitekturne in mestne odločitve predmeta kapitalske gradnje v Oblikovanje gradbenega dovoljenja, med gradbenimi dela v gradbeništvu kapitala, pri vnosu gradbenih objektov kapitala. ".
6. Ta resolucija začne veljati 1. julija 2013, z izjemo določb o izvajanju izvajanja odobrene arhitekturne in mestne odločitve predmeta kapitala gradnje v skladu z dokazi o odobritvi arhitekturnega in mestnega \\ t Sklep kapitalskega gradbenega objekta pri izdelavi gradbenega dovoljenja, čas za gradbena dela v gradbeništvu kapitala, z uvedbo kapitalskih gradbenih objektov, ki začnejo veljati 1. septembra 2013
7. Nadzor nad izvajanjem te resolucije se zaupa namestniku župana Moskve v politiki urbanističnega načrtovanja in izgradnjo Husnulline M.SH.
Župan Moskva
S.S. Sobyanin.
Priloga 1.
vladni uredbi
Položaj
O odobritvi arhitekturnih in mestnih načrtovalnih rešitev
Kapitalske gradbene naprave v Moskvi
1. Določba o odobritvi arhitekturnih in mestnih odločitev izgradnje kapitala v mestu Moskva (v nadaljnjem besedilu, imenovana uredba) je bila razvila v skladu z oznako mestnega načrtovanja mesta Moskve, Zvezni zakon novembra 17, 1995 N 169-FZ "o arhitekturnih dejavnostih v Ruski federaciji", po vrstnem redu župana Moskve iz "na arhitektskem svetu mesta Moskve" in drugih regulativnih pravnih aktov Ruske federacije in mesta Moskva na področju arhitekture in urbanističnega načrtovanja.
2. Odobritev arhitekturnih in mestnih odločitev kapitalskih gradbenih objektov v mestu Moskva se izvaja ob upoštevanju posebnosti urbanističnih dejavnosti v temo Ruske federacije - mesto zvezne pomembne moskovci in nalog:
Oblikovanje in kontinuitete razvoj sestave, silhueta in arhitekturnega in umetniškega videza kapitala, ohranjanje kulturne dediščine, ustvarjanje harmoničnega, dobro glavnega in udobnega urbanega okolja;
Optimizacija upravnih postopkov v dejavnostih urbanističnega načrtovanja, zagotavljanje sistematičnega pristopa pri obravnavanju in odobritvi arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve gradbenih zmogljivosti v skladu z uveljavljenimi merili za ocenjevanje in zahteve za materiale arhitekturne in urbanistične rešitve;
Oblikovanje podatkovnih zbirk urbanističnega načrtovanja (v nadaljevanju - ICD) o sprejetih arhitekturnih in mestnih odločitvah gradbenih zmogljivosti v Moskvi;
Izboljšanje kakovosti arhitekturnih in mestnih načrtovalnih rešitev za gradnjo kapitala.
3. Položaj se uporablja za gradbene zmogljivosti kapitala (v nadaljnjem besedilu "objektom"), katerih arhitekturne in mestne odločitve so razvite tako v okviru posameznih in tipičnih projektov (vključno s ponovnimi prijavami).
Položaj se ne uporablja za predmete kulturne dediščine in opredeljenih predmetov kulturne dediščine, predmeti posameznih stanovanjskih konstrukcij, kot tudi linearnih predmetov (z izjemo mostov, nadvoz in nadvozi).
4. Določba predvideva odobritev arhitekturnih in mestnih načrtovalnih rešitev objektov v mestu Moskva med naslednjimi vrstami dela:
a) gradnja;
b) Rekonstrukcija (z izjemo obnove, ki se nanašajo na zamenjavo in (ali) obnovitev podpornih struktur konstrukcijskega cilja kapitala in ne zagotavljanje sprememb videza predmeta).
5. Oblikovanje arhitekturne in urbane raztopine predmetov se izvaja v skladu z določbami zakona o dejavnostih urbanističnega načrtovanja in pravnih aktov mesta Moskve na področju celovitega izboljšanja ozemlja.
6. Oblikovanje arhitekturne in urbane raztopine predmetov, ki se nahajajo v mejah ozemelj predmetov kulturne dediščine in njihova zaščitna območja se izvaja v skladu z zakonodajo na področju ohranjanja, uporabe, promocije in državne zaščite kulturnih dediščine.
7. Oblikovanje arhitekturne in urbane raztopine objektov, ki se nahajajo v mejah posebej zaščitenih naravnih ozemelj, naravnih in urejenih območij se izvaja v skladu z zakonodajo na področju zaščite in uporabe teh ozemelj.
8. Odobritev arhitekturnih in urbanih odločitev objektov v mestu Moskva se nanaša na usposobljenost glavnega arhitekta mesta Moskve in je zagotovljen (v nadaljnjem besedilu - odbor).
9. Predmet ocene arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve objekta je skladnost s funkcionalnim namenom in lokacijo predmeta, pri čemer upošteva količinsko načrtovanje, kompozicijo, silhueto, arhitekturno in umetniško, dekorativno-plastiko , stilistične, barvne značilnosti predmeta.
10. Upoštevanje arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve objekta se izvaja ob upoštevanju ugotovljenih značilnosti in značilnosti ozemlja, vključno z zgodovinsko in kulturno, vizualno-krajinsko, funkcionalno, načrtovanje, inženiring, in arhitekturno-urbanistično načrtovanje, \\ t vključno s kompozitni, tipološkimi, obsežnimi, stilističnimi, barvnimi okoljskimi značilnostmi.
11. Predviden je diferenciran postopek za obravnavo arhitekturnih in mestnih odločitev objektov v Moskvi Moskvi, ki so razdeljeni v urbane in okrožne predmete.
12. Diferenciacija objektov izvaja Odbor v skladu z odstavkoma 13, 14 te uredbe, pri čemer se upošteva lokacijo predmeta v strukturi mesta, mestni vzporedu in družbenega pomena, značilnosti arhitekturne in Mestna rešitev in tehnični in ekonomski kazalniki objekta.
13. Predmeti urbanih vrednosti vključujejo predmete, za katere je značilen eden ali več spodaj navedenih znakov:
b) se nahaja v mejah ozemelj predmetov kulturne dediščine in njihovih zaščitnih območij;
c) se nahaja na ulicah debla mesta (vključno z odhodi in MKAD);
d) več kot 10 nadstropij;
d) več kot 20 tisoč kvadratnih metrov. m;
(e) gradnja in (ali) rekonstrukcija se izvaja na račun proračuna mesta Moskve;
g) še posebej nevarno, tehnično kompleksno in edinstveno.
14. Predmeti krožne vrednosti vključujejo predmete, ki niso predvideni v odstavku 13 te določbe.
15. Upoštevanje arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve mestnega predmeta izvaja arhitekturni svet mesta Moskve, njene komisije na predpisan način.
16. Upoštevanje arhitekturnega in mestnega načrtovanja rešitve predmeta okrožne vrednosti izvaja strukturne razdelitve odbora na način, ki ga predpisuje pravni akt Odbora.
17. Da bi izpolnili zahteve zakonodaje na področju ohranjanja, uporabe, promocije in državne zaščite objektov kulturne dediščine, materialov arhitekturne in urbane rešitve predmetov, ki se nahajajo na ozemljih ozemlja predmetov kulturne dediščine \\ t Njihova zaščitna območja se upoštevajo v vrstnem redu medsebojnega interakcije.
4.2. Trenutni nadzor nad upoštevanjem upoštevanja in izvrševanja uradnikov Odbora za določbe te uredbe in drugih pravnih aktov, ki določajo zahteve za zagotavljanje javnih storitev, kot tudi sprejetje rešitev, ki ga izvaja vodja odbora in uradniki, ki jih pooblastijo.
Arhitekturna in urbana rešitev je eden od elementov urbanistične dokumentacije. Kjer agronjenje V Odboru za urbanistično načrtovanje in arhitekturo. V okviru svoje sestave je AGR analog projekta skice. Njihova glavna razlika je v tem, da se projekt skice razvija predvsem za stranko, tako da lahko sprejme potrebne spremembe koncepta projekta. Razvoj arhitekturne in mestne načrtovalne rešitve Z drugim namenom. Ta dokument se izdajo glavnemu arhitektu in kopenskemu odboru. Ko je AGR odobren, ga je nemogoče spremeniti. Stroški razvoja AGR v Moskvi niso zelo visoki. Zato je ta storitev na voljo mnogim ljudem in organizacijam.
Uspešnost te študije je možna na podlagi:
Mnogi dejavniki vplivajo na globino študija arhitekturne in urbane rešitve glede na videz stavbe. Na primer, bi bilo treba upoštevati edinstvene značilnosti ciljev gradbenega kapitala, imenovanje gradnje in značilnosti tehnoloških procesov, pa tudi vpliv stavbe na okolje in krajino. Samo s temi dejavniki na optimalni ravni bodo potekale razvoj AGR. Stane Postopki niso previsoki. Zato so priložnosti za njeno izpolnitev zelo široke.
Arhitekturne in urbane odločitve vključujejo veliko različnih materialov. Na primer, vključujejo dokumente, v katerih je namestitev izbranega objekta iz kapitala utemeljen. Navedite tudi različne značilnosti stavbe, tehnične in ekonomske kazalnike. Poleg tega so opisane ne le v besedilni del, ampak tudi v grafiki, to je v obliki risb. Ti kazalniki morajo izpolnjevati zahteve.
Grafični del. Ta element AGR je zasnovan tako, da določa glavne parametre predmeta. Ti vključujejo lokacijo, načrtovalne rešitve, izbor barvnih rešitev za fasade.
Besedilni del je pojasnjevalna opomba, v kateri so značilnosti stavbe podrobno opisane, to je območje, tla, tleh stavbe, velikost spletnega mesta. Opisani so tudi arhitekturne in oblikovalske rešitve, materiali in značilnosti inženirskih omrežij.
Po obravnavi AGR, predstavniki kopenskega odbora in glavnega arhitekta je mogoče odobriti. Če je bila opravljena pozitivna rešitev, se izda posebni dokaz, ki kaže na registrsko številko in datum izdaje. Potrdilo vsebuje:
Skoraj vsaka oseba lahko izkoristi storitev v koordinaciji arhitekturnih in mestnih načrtovanja rešitev, ne glede na njen status. To storitev je na voljo pravnim, posameznikom, kot tudi posameznim podjetnikom. Vrednost AGR ni mogoče podcenjevati. To je obvezen element dokumentacije urbane projekte.
Naše podjetje ponuja izkoristiti strokovne storitve za ustvarjanje arhitekturnih in mestnih načrtovanja rešitev. Zahvaljujoč več let izkušenj naših zaposlenih, opravljajo delo te vrste na optimalno kratkem času. Hkrati je raven kmetijskih razvojnih postopkov zelo visoka. Odlično znanje vseh značilnosti tega procesa omogoča našim strokovnjakom, da preprečijo napake, ki povečujejo obdobje dela. Zahvaljujoč optimalnim stroškom naših storitev, lahko vse organizacije in mnogi posamezniki izkoristijo.
Cena od 10000 drgnite.
Izraz Ot. 5 dnevi.
