V skladu s pododstavkom 5.2.38 klavzule 5 Uredbe o Ministrstvu za gradbeništvo in stanovanjske storitve Ruske federacije, ki jo je odobrila Vlada Ruske federacije z dne 18. novembra 2013 št. 1038 (Zbrana zakonodaja Ruske federacije). Ruska federacija, 2013, št. 47, člen 6117; 2014, št. 12, člen 1296, št. 40, člen 5426, št. 50, člen 7100; 2015, št. 2, člen 491, št. 660, št. 22, člen 3234, št. 23, člen 3311, člen 3334, št. 24, člen 3479, št. 46, člen 6393, št. 47, člen 6586, člen 6601 2016, št. 2, člen 376, št. 6, člen 850, št. 28, člen 4741, št. 41, člen 5837, št. 47, člen 6673, št. 48, člen 6766 50, 7112, 2017, 1, 185, 8, 1245, 32, 5078, 33, 5200, 49, 7468 ), naročim:
Minister
M.A. Moški
PRIJAVA
po odredbi ministrstva
gradnja in stanovanja
komunalne storitve
Ruska federacija
z dne 20. decembra 2017 št.1691 / pr
| 1 ... Belgorodska regija | 35 884 |
| 2 ... Bryansk regija | 28 691 |
| 3 ... Vladimirska regija | 32 991 |
| 4 ... Voroneška regija | 33 411 |
| 5 ... Ivanovska regija | 30 688 |
| 6 ... regija Kaluga | 39 589 |
| 7 ... Kostroma regija | 29 455 |
| 8 ... Kurska regija | 28 046 |
| 9 ... Lipetsk regija | 31 232 |
| 10 ... Moskovska regija | 54 479 |
| 11 ... Oryolska regija | 28 741 |
| 12 ... Rjazanska oblast | 33 628 |
| 13 ... Smolenska regija | 31 031 |
| 14 ... Tambovska regija | 30 681 |
| 15 ... regija Tver | 37 533 |
| 16 ... regija Tula | 34 576 |
| 17 ... Yaroslavskaya oblast | 37 833 |
| 18 ... Moskva mesto | 91 670 |
a) Osnutek odredbe Ministrstva za gradbeništvo Rusije "O standardu stroškov enega kvadratnega metra skupne površine stanovanjskih prostorov v Ruski federaciji za prvo polovico leta 2018 in kazalcih povprečne tržne vrednosti enega kvadratni meter skupne površine stanovanjskih prostorov za sestavne subjekte Ruske federacije za prvo četrtletje 2018" (v nadaljnjem besedilu - osnutek naročila) je bil razvit v skladu s pododstavkom 5.2.38 odstavka 5 Uredbe o ministrstvu gradbenih in stanovanjskih in komunalnih dejavnosti Ruske federacije, ki ga je odobrila Vlada Ruske federacije z dne 18. novembra 2013 št. 1038 (Zbrana zakonodaja Ruske federacije, 2013, št. 47, čl. 6117; 2014, št. 12, čl. 1296, št. 40, člen 5426, št. 50, člen 7100, 2015, št. 2, člen 491, št. 4, člen 660, št. 22, člen 3234, št. 23, člen 3311 , člen 3334, št. 24, člen 3479, št. 46, člen 6393 št. 47, člen 6586, člen 6601, 2016, št. 2, člen 376, št. 6, člen 850, 28, člen 4741, št. 41, člen 5837, št. 47, člen 6673, št. 48, člen 6766, št. 50, člen 7112; 2017, št. 1, člen 185, št. št. 8, člen 1245 , št. 32, art. 5078, št.33, art. 5200, št.49, art. 7468).
b) V skladu s pododstavkom 5.2.38 odstavka 5 Uredbe o Ministrstvu za gradbeništvo in stanovanjske in komunalne storitve Ruske federacije, ki jo je odobrila Vlada Ruske federacije z dne 18. novembra 2013 št. 1038, je bil sprejet zakon o določanje kazalnikov povprečne tržne vrednosti 1 m². metrov skupne stanovanjske površine v sestavnih subjektih Ruske federacije, ki se uporablja za izračun zneska socialnih plačil za vse kategorije državljanov, ki so jim ta socialna plačila namenjena za nakup (gradnjo) stanovanj. prostore na račun zveznega proračuna vsako četrtletje odobri Ministrstvo za gradbeništvo Rusije. V zvezi z izdajo odredbe za uvedbo sprememb in priznanje za neveljavnost drugi regulativni pravni akti niso potrebni.
c) Kazalniki povprečne tržne vrednosti se določijo na podlagi Metodologije za določitev standarda za ceno enega kvadratnega metra skupne površine stanovanjskih prostorov v Ruski federaciji in povprečne tržne vrednosti enega kvadratnega metra skupna površina stanovanjskih prostorov v sestavnih subjektih Ruske federacije, odobrena z odredbo Zvezne agencije za gradbeništvo in stanovanjske in komunalne storitve z dne 5. marca 2013 št. 66 / GS (registrira Ministrstvo za pravosodje Rusije 25. februarja 2013 registracijska št. 28273) po obdelavi in analizi podatkov Rosstata o stroških stanovanj na primarnem in sekundarnem trgu za prejšnje obdobje, stroških gradnje, podatkih spremljanja tržne vrednosti in tudi ob upoštevanju indeksov deflatorja, ki jih je ustanovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj Ruske federacije.
d) V skladu z odstavkom 3 Pravil za pripravo normativnih pravnih aktov zveznih izvršilnih organov in njihovo državno registracijo, odobrenih z Odlokom Vlade Ruske federacije št. 1009 z dne 13. avgusta 1997, je bila odobritev osnutek odredbe pri zainteresiranih zveznih izvršilnih organih in drugih državnih organih ni potreben ...
e) V skladu s Pravilnikom za oceno regulativnega učinka osnutkov regulativnih pravnih aktov, osnutkov sprememb osnutkov zveznih zakonov in osnutkov sklepov Sveta Evroazijske gospodarske komisije, ki jih je odobrila Vlada Ruske federacije z dne 17. decembra 2012 št. 1318, razlogov za pošiljanje ni osnutkov sklepov o presoji regulativnega vpliva.
f) V skladu z zahtevami Pravil za razkritje informacij s strani zveznih izvršilnih organov o pripravi osnutkov regulativnih pravnih aktov in rezultatov njihove javne razprave, ki jih je odobrila Vlada Ruske federacije z dne 25. avgusta 2012 št. 851, je osnutek naročila objavljen na uradni spletni strani regulativ.gov.ru v informacijskem in telekomunikacijskem omrežju "Internet" od 24. novembra do 8. decembra 2017 (projekt GO: 01/02 / 11-17 / 00075643) za javno razpravo . V okviru javne razprave o osnutku naročila Ministrstvo za gradbeništvo Rusije ni prejelo pripomb in predlogov.
g) V skladu s Pravili za izvajanje protikorupcijske ekspertize regulativnih pravnih aktov in osnutkov regulativnih pravnih aktov, odobrenih z Odlokom Vlade Ruske federacije št. 96 z dne 26. februarja 2010, je osnutek odredbe objavljen na uradnem spletno stran Regulation.gov.ru v informacijsko-telekomunikacijskem omrežju "Internet" v obdobju od 24. do 30. novembra 2017 za neodvisno protikorupcijsko ekspertizo. Ministrstvo za gradbeništvo Rusije ni prejelo nobenih zaključkov na podlagi rezultatov neodvisne protikorupcijske preiskave osnutka odredbe.
"O odobritvi zahtev za obliko elektronskih dokumentov, predloženih za državni pregled projektne dokumentacije in (ali) rezultatov inženirskih raziskav in preverjanja zanesljivosti določanja ocenjenih stroškov gradnje, rekonstrukcije, remonta objektov kapitalske gradnje"
Izdaja z dne 12. 5. 2017 - Velja od 25. 9. 2017
1. Odobriti priložene zahteve za obliko elektronskih dokumentov, predloženih za državni pregled projektne dokumentacije in (ali) rezultatov inženirskih raziskav in preverjanja zanesljivosti določanja ocenjenih stroškov gradnje, rekonstrukcije, remonta objektov kapitalske gradnje. .
2. Priznati za neveljavne odredbe Ministrstva za gradbeništvo in stanovanjske in komunalne storitve Ruske federacije:
3. Ta odredba začne veljati po enem mesecu od dneva uradne objave.
4. Nadzor nad izvajanjem te odredbe se zaupa namestniku ministra za gradbeništvo, stanovanjske in komunalne storitve Ruske federacije Kh.D. Mavlijarova.
Minister
M.A. jaz
ODOBRIL OD
po odredbi Ministrstva za gradbeništvo
in stanovanjske in komunalne storitve
Ruska federacija
z dne 12. maja 2017 N 783 / pr
1. Ta dokument opredeljuje zahteve za obliko elektronskih dokumentov, predloženih za državni pregled projektne dokumentacije in (ali) rezultatov inženirskih raziskav in preverjanja zanesljivosti določanja ocenjenih stroškov gradnje, rekonstrukcije, remonta objektov kapitalske gradnje. (v nadaljnjem besedilu Zahteve, storitve, elektronski dokumenti).
2. Za prejemanje storitev se predložijo elektronski dokumenti v obliki datotek v formatu xml (razen v primerih, določenih s 3. točko teh Zahtev).
Sheme, ki se uporabljajo za ustvarjanje dokumentov v formatu xml (v nadaljnjem besedilu: sheme xml), so objavljene na uradni spletni strani Ministrstva za gradbeništvo in stanovanjsko gospodarstvo Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo) v spletnih informacijah in telekomunikacijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: internet) in začnejo veljati po preteku treh mesecev od dneva umestitve.
Po objavi na uradni spletni strani ministrstva na internetu novega xml za zadevni dokument se v treh mesecih od dneva njegove uveljavitve omogoči dostop do xml-sheme, ki je prenehala delovati.
3. Če na uradni spletni strani ministrstva ni sheme xml za izdelavo ustreznega elektronskega dokumenta, se elektronski dokumenti predložijo v naslednjih oblikah:
a) doc, docx, odt - za dokumente z besedilno vsebino, ki ne vsebuje formul (razen dokumentov iz pododstavka "c" tega odstavka);
b) pdf - za dokumente z besedilno vsebino, vključno s tistimi, ki vključujejo formule in (ali) grafične slike (razen dokumentov iz pododstavka "c" tega odstavka), kot tudi dokumente z grafično vsebino;
c) xls, xlsx, ods - za dokumente, ki vsebujejo povzetke stroškov, zbirne ocene stroškov gradnje, objektne predračune (ocene), lokalne predračune (ocene), predračune za določene vrste stroškov.
4. Elektronski dokumenti, predloženi v formatih, določenih v odstavku 3 teh zahtev, morajo:
a) biti oblikovan na način, ki ne predvideva skeniranja dokumenta na papirju (razen v primerih iz 5. odstavka teh zahtev);
b) sestavljen iz ene ali več datotek, od katerih vsaka vsebuje besedilne in (ali) grafične informacije;
c) zagotoviti možnost iskanja besedilne vsebine dokumenta in možnost kopiranja besedila (razen v primerih, ko je besedilo del grafične slike);
d) vsebujejo kazalo vsebine (za dokumente, ki vsebujejo podatke, strukturirane po delih, poglavjih, razdelkih (podrazdelkih) in zaznamke, ki omogočajo prehode skozi kazalo in (ali) na slike in tabele v besedilu;
e) se oblikuje za vsak odsek (pododdelek) projektne dokumentacije in vsebuje v naslovu besede "Oddelek PD N", kot tudi "pododdelek PD N" (za pododdelek znotraj odseka) z navedbo redne številke oddelka , pododdelek;
f) ne presegajo omejitve velikosti 80 megabajtov (če je omejitev velikosti presežena, se dokument razdeli na več, ime vsake datoteke se dopolni z besedo "Fragment" in serijsko številko datoteke, pridobljene kot rezultat delitve).
5. Če projektna dokumentacija vsebuje dokumente, ki jih je treba predložiti v formatih xml ali xls, xlsx, ods, se ti dokumenti oblikujejo kot ločen elektronski dokument v skladu s pravili poimenovanja iz 4. odstavka teh zahtev.
6. V primerih, ko izvirnik dokumenta izda in podpiše pooblaščeni državni organ ali organizacija na papirju (razen projektne dokumentacije), kot tudi pri pripravi informativnega in certifikacijskega lista iz 7. odstavka teh zahtev, se je dovoljeno ustvariti elektronski dokument s skeniranjem neposredno iz izvirnega dokumenta (uporaba kopij ni dovoljena), kar se izvede ob ohranjanju orientacije izvirnega dokumenta v ločljivosti 300 dpi (mer 1:1) z uporabo naslednjega načini:
a) "črno-belo" (če v dokumentu ni grafičnih slik in (ali) barvnega besedila);
b) "odtenki sive" (če dokument vsebuje grafične slike, ki niso barvne grafične slike);
c) "barva" ali "celobarvno upodabljanje" (če dokument vsebuje barvno grafiko ali barvno besedilo).
7. Predložene elektronske dokumente z izboljšanim kvalificiranim elektronskim podpisom (v nadaljnjem besedilu: elektronski podpis) podpišejo osebe, pooblaščene za podpisovanje v skladu z zakonodajo Ruske federacije, in v primerih iz 6. odstavka teh Zahteve oseb, pooblaščenih za predložitev dokumentov za opravljanje storitev.
Projektno dokumentacijo, izdelano v obliki elektronskega dokumenta, podpišejo osebe, ki sodelujejo pri njenem razvoju, izvajanju regulativnega nadzora in odobritve, in če jim ni mogoče zagotoviti elektronskega podpisa, se predloži informacijski in certifikacijski list na papirju. sestavljeno za posamezne dokumente kot del projektne dokumentacije, ki vsebuje ime elektronskega dokumenta, na katerega je bil izdan, imena in podpise oseb, ki niso zavarovane z elektronskim podpisom, datum in čas zadnje spremembe dokumenta . Takšen informacijski in certifikacijski list se skenira v skladu s 6. točko teh zahtev, elektronski dokument, ki nastane kot rezultat skeniranja, pa podpiše oseba, pooblaščena za zagotavljanje dokumentov za opravljanje storitev z elektronskim podpisom.
Odredba je bila registrirana pri Ministrstvu za pravosodje Rusije 02.02.2016 N 40928.
V skladu z klavzulo 9 Pravil za opravljanje storitev in opravljanje del, potrebnih za zagotovitev ustreznega vzdrževanja skupnega premoženja v stanovanjski hiši (ki ga je odobrila vlada Ruske federacije z dne 3. aprila 2013 N 290), akti o sprejemu opravljene storitve in (ali) opravljeno delo so obvezni dokumenti:
"9. Informacije o opravljanju storitev in opravljanju del, ki jih določa seznam storitev in del, se odražajo v aktih
, sestavljen v obliki, ki jo določi zvezni izvršilni organ, pristojen za razvoj državne politike in pravne ureditve na področju gradbeništva, arhitekture, urbanizma in stanovanjsko-komunalnih storitev, in so sestavni del tehnične dokumentacije stanovanjske hiše
.
"
Objavljamo besedilo odredbe Ministrstva za gradbeništvo Rusije z dne 26. 10. 2015 št. 761 / pr. ali sledite povezavi v priloženih datotekah na koncu gradiva.
MINISTRSTVO ZA GRADBENIŠTVO IN STANOVANJO
OBJEKTI RUSKE FEDERACIJE
O odobritvi obrazca potrdila o prevzemu opravljenih storitev in (ali) opravljenih del za vzdrževanje in tekoče popravilo skupnega premoženja v stanovanjski hiši
V skladu z odstavkom 9 Pravil za opravljanje storitev in opravljanje del, potrebnih za zagotovitev ustreznega vzdrževanja skupnega premoženja v stanovanjski stavbi, ki jih je odobrila Vlada Ruske federacije z dne 3. aprila 2013 N 290 "O minimalnem seznam storitev in del, potrebnih za zagotovitev ustreznega vzdrževanja skupnega premoženja v stanovanjski hiši, ter postopek za njihovo zagotavljanje in izvajanje "(Uradni spletni portal pravnih informacij http://www.pravo.gov.ru, 12. 2013)
naročim:
Odobriti obliko akta o prevzemu opravljenih storitev in (ali) opravljenih del za vzdrževanje in tekoče popravilo skupnega premoženja v večstanovanjski stavbi v skladu s prilogo k tej odredbi.
Minister
M.A. Moški
Registriran
na Ministrstvu za pravosodje
Ruska federacija
2. februar 2016
registracijska številka 40928
ODOBRIL OD
po naročilu
Ministrstvo za gradbeništvo
in stanovanjske in komunalne storitve
Ruska federacija
z dne 26. oktobra 2015 N 761 / pr
AKT N ____
prevzem opravljenih storitev in (ali) opravljenih del za vzdrževanje in tekoče popravilo skupnega premoženja v večstanovanjski stavbi
"__" ________ ____ G. |
Lastniki prostorov v stanovanjski hiši, ki se nahajajo na naslovu: | ||||||
(naveden je naslov lokacije stanovanjske hiše) | ||||||
v nadaljnjem besedilu "Stranka", ki jo zastopa | ||||||
(navesti polno ime pooblaščenega lastnika prostorov v stanovanjski hiši ali predsednika sveta stanovanjske hiše 1) | ||||||
ki je lastnik stanovanja N ___, ki se nahaja v tej stanovanjski hiši, ki deluje na podlagi | ||||||
Ena stran, | ||||||
(navedite sklep skupščine lastnikov prostorov v stanovanjski hiši ali pooblastilo, datum, številko) | ||||||
(navedite osebo, ki opravlja dela (storitve) za vzdrževanje in popravilo skupnega premoženja v stanovanjski hiši) | ||||||
imenujemo ___ v nadaljnjem besedilu "izvajalec", ki ga zastopa | ||||||
(navedite ime pooblaščene osebe, položaj) | ||||||
ki deluje ___ na podlagi | ||||||
(naveden je naslovni dokument) | ||||||
po drugi strani, skupaj imenovani "pogodbenice", so sestavile ta zakon, kot sledi:
1. Izvajalec je v sprejem predložil na podlagi pogodbe o upravljanju stanovanjske hiše ali pogodbe o opravljanju storitev vzdrževanja in (ali) izvajanja del popravila skupnega premoženja v večstanovanjski stavbi pogodba o delu za popravilo skupnega premoženja v stanovanjski hiši (navedite zahtevano) N ____ od "__" ______ __ (v nadaljnjem besedilu "pogodba") storitev in (ali) opravljenih del za vzdrževanje in tekoče popravilo skupna lastnina v stanovanjski hiši N ____, ki se nahaja na naslovu:
Naziv vrste dela (storitve) 2 | Periodičnost/ | Merska enota dela (storitev) | Cena 3/ | Cena opravljenega dela (opravljene storitve), v rubljih |
2. Skupno so bila dela za obdobje od "__" _________ do "___" ________ zaključena
(opravljene storitve) skupaj _____ ( | ||
(z besedami) |
3. Dela (storitve) so bila izvedena (opravljena) v celoti, pravočasno, ustrezno kakovostno.
4. Stranki nimata nobenih zahtevkov drug do drugega glede izpolnjevanja pogojev pogodbe.
Ta zakon je sestavljen v 2 izvodih z enako pravno veljavnostjo, po en za vsako stranko
Podpisi strank:
Pogodbenik - | |||
(položaj, polno ime) | (podpis) |
||
Stranka - | |||
(položaj, polno ime) | (podpis) |
________________
Opombe:
1 V skladu s 4. odstavkom 8. dela 161.1. člena Stanovanjskega zakonika Ruske federacije (Zbrana zakonodaja Ruske federacije, 2005, št. 1, 14. člen; 2011, št. 23, člen 3263; 2014, št. 30, člen 4264, 2015, št. 27, člen 3967), predsednik sveta stanovanjske hiše med drugim podpiše akte o prevzemu opravljenih storitev in (ali) opravljenih del za vzdrževanje in tekoče popravilo skupnega nepremičnine v stanovanjski hiši.
2 Minimalni seznam storitev in del, potrebnih za zagotovitev ustreznega vzdrževanja skupnega premoženja v večstanovanjski stavbi, je odobrila Vlada Ruske federacije z dne 3. aprila 2013 N 290.
3 Stroški na enoto opravljenega dela (opravljene storitve) na podlagi pogodbe o upravljanju večstanovanjske stavbe ali pogodbe o opravljanju storitev vzdrževanja in (ali) opravljanja del za popravilo skupnega premoženja v večstanovanjski stavbi.
4 Ocenjeni strošek na enoto opravljenega dela po pogodbi o delu za popravilo skupnega premoženja v večstanovanjski stavbi.
Elektronsko besedilo dokumenta je pripravil Kodeks dd
V skladu s pododstavki 5.4.5, 5.4.23.1 odstavka 5 Uredbe o Ministrstvu za gradbeništvo, stanovanjske in gospodarske javne službe Ruske federacije, ki jo je odobrila Vlada Ruske federacije z dne 18. novembra 2013 št. 1038, odredim :
1. Potrditi Metodologijo za uporabo predračunskih normativov v skladu s prilogo te odredbe.
2. Oddelek za določanje cen in urbanistično načrtovanje prostorov vključi v zvezni register ocenjenih standardov metodologijo, odobreno s prvim odstavkom te odredbe, v 5 delovnih dneh od dneva njene odobritve.
4. Nadzor nad izvajanjem te odredbe se zaupa namestniku ministra za gradbeništvo, stanovanjske in komunalne storitve Ruske federacije Kh.D. Mavlijarova.
5. Metodologija, potrjena s 1. točko te odredbe, začne veljati 1. februarja 2017.
Aplikacija
po odredbi Ministrstva za gradbeništvo
in stanovanjske in komunalne storitve Ruske federacije
z dne 29. decembra 2016 št.1028 / pr
1.1. Ta Metodologija za uporabo predračunskih standardov (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) opredeljuje enoten postopek za uporabo predračunskih normativov za gradnjo, posebno gradnjo, popravila in gradnjo, vgradnjo opreme in zagon pri določanju ocenjenih stroškov gradnje, rekonstrukcije in remonta objektov. objekti kapitalske gradnje.
1.2. Za namene te metodologije predvideni normativi vključujejo državne osnovne predračunske normative za gradnjo, posebno gradnjo (HPES), popravila in gradnjo (HPES), montažo opreme (HPES) in zagon (HPES).
1.3. Ta metodologija določa tudi postopek uporabe predračunskih standardov v primeru gradnje, posebne gradnje, popravil in gradnje, vgradnje in zagona opreme v zahtevnejših proizvodnih pogojih v primerjavi s predvidenimi normativi ter določila za uporabo predvidenih standardov. standardi pri izvajanju demontažnih del.
1.4. Ta metodologija določa določbe za uporabo virske metode za določanje ocenjenih stroškov gradnje, rekonstrukcije in remonta objektov kapitalske gradnje.
1.5. Določbe Metodologije so obvezne za uporabo pri določanju ocenjenih stroškov gradnje, rekonstrukcije, remonta objektov kapitalske gradnje, ki se financirajo s sredstvi proračunov proračunskega sistema Ruske federacije, sredstev pravnih oseb, ki jih je ustanovila Ruska federacija. Federacija, sestavne enote Ruske federacije, občine, pravne osebe, delež v odobrenem (osnovnem) kapitalu, katerega Ruska federacija, sestavne osebe Ruske federacije, občine predstavljajo več kot 50 odstotkov, kot tudi pri določanju ocenjenega stroški remonta stanovanjske stavbe, ki se v celoti ali delno izvede na stroške regionalnega operaterja, partnerstva lastnikov stanovanj, stanovanjske gradnje, zadruge ali druge specializirane potrošniške zadruge ali sredstev lastnikov prostorov v večstanovanjski stavbi.
Izrazi in definicije, ki se uporabljajo v tej metodologiji, ustrezajo tistim, ki so sprejeti v zakonodajnih in podzakonskih aktih Ruske federacije, podzakonskih aktih in metodoloških dokumentih.
3.1. Ocenjeni normativi so sestavni del cenovnega sistema in predvidene racionalizacije na področju urbanizma in so zasnovani tako, da določijo sestavo in potrebo po materialnih, tehničnih in delovnih virih, potrebnih in zadostnih za določitev ocenjenih stroškov gradnje, posebne gradnje, popravila. in gradnja, montaža opreme in zagon ...
3.2. Ocenjeni normativi se uporabljajo pri določanju ocenjenih stroškov gradnje, rekonstrukcije in remonta objektov kapitalske gradnje po metodi virov, oblikovanju cen na enoto in konsolidiranih ocenjenih standardih.
3.3. Ocenjene norme se lahko uporabljajo pri razvoju projektov gradbene organizacije (PIC), za določitev trajanja dela, za določanje proizvodnih stopenj porabe materiala, analitične in druge namene.
3.4. Ocenjeni normativi so razviti na podlagi načela povprečja z minimizacijo stroškov vseh potrebnih virov in se ne prilagajajo navzdol.
4.1. V skladu z nomenklaturo v skladu z Dodatkom 1 k tej metodologiji so ocenjeni normativi združeni glede na namen vrst in tehnologije dela in združeni v ločene zbirke:
Zbirke državnih osnovnih predračunov za gradbena in posebna gradbena dela (zbirke HPES);
Zbirke državnih osnovnih predračunskih normativov za popravila in gradbena dela (zbirke HPPNr);
Zbirke državnih osnovnih predračunov za vgradnjo opreme (zbirke HESNm);
Zbirke državnih standardov osnovnih ocen za zagon (zbirke HESNp).
4.2. Zbirke predračunskih normativov odražajo povprečno panožno raven gradbene proizvodnje za sprejeto tehniko in tehnologijo izvajanja del.
4.3. Celotna oznaka zbirk predračunskih normativov v skladu z nomenklaturo v skladu z Dodatkom 1 k tej metodologiji vsebuje naslednjo strukturo:
GESN (x) 81-TN-NS-XXXX,
GESN (x) - skrajšana oznaka predračunskih normativov za ustrezne vrste dela (GESN, GESNm, GESNp ali GESNr);
ТН - koda ocenjenega standardnega tipa;
НС - številka zbirke;
XXXX - dodeljeno leto izdaje ocenjenih normativov.
4.4. Zbirke ocenjenih standardov vsebujejo tehnični del, preglednice ocenjenih standardov in priloge.
4.5. Tehnični del zbirk ocenjenih standardov vključuje naslednje dele:
- "Splošne določbe";
- "Izračun obsega dela".
4.5.1. Razdelek "Splošna določila" vsebuje določbe o sestavi, postopku in značilnostih uporabe predračunskih normativov ustrezne zbirke, oddelkov, oddelkov ali pododdelkov predračunskih normativov, ki konkretizirajo ali pojasnjujejo določbe te metodologije.
Določb tehničnega dela ene zbirke ni dovoljeno uporabljati za predračunske normative drugih zbirk, kot tudi določb o uporabi predvidenih normativov tega oddelka, oddelka ali pododdelka za predračunske normative drugih oddelkov, razdelkov ali pododdelkov ter prilagajanje predvidenih normativov glede na način dela, razen v primerih, predvidenih s to metodologijo, pa tudi s tehničnimi deli ustreznih zbirk predračunskih normativov.
4.5.2. Razdelek "Izračun obsega dela" vključuje pravila, formule in primere izračunov.
4.6. V prilogah zbirk so navedeni koeficienti k ocenjenim normativom, ki upoštevajo spremembe pogojev dela v primerjavi z ocenjenimi normativi, ki so vključeni v zbirko, podatke o porabi materialnih sredstev in drugo v zvezi z uporabo ocenjenih normativov.
4.7. V okviru zbirk so ocenjeni normativi za homogene vrste dela združeni v tabele po obrazcih iz Priloge 2 k tej metodologiji.
4.8. Preglednice ocenjenih normativov vsebujejo šifro, ime, obseg dela, števec, standardne kazalnike povprečne kategorije dela in porabe sredstev po stroškovnih elementih.
4.9. Šifra tabel ocenjenih normativov je sestavljena iz številke zbirke, številke oddelka v zbirki in zaporedne številke tabele.
Celotna oznaka ocenjenih norm ima naslednjo strukturo:
XX-XX-XXX-XX,
1. in 2. znak - zbirna številka;
3. in 4. znak - številka razdelka v zbirki;
5., 6. in 7. znak - redna številka tabele ocenjene norme kot dela zbirke;
8. in 9. znaka sta redna številka ocenjene norme kot dela tabele.
4.10 Parametre del in objektov (dolžina, višina, površina, masa itd.), ki so navedeni z besedo "do", je treba razumeti "vključno", z besedami "od" - brez vrednosti parametra, določenega v značilnostih del in konstrukcij ...
4.11. V opisu obsega dela, ob upoštevanju ocenjenih normativov, je naveden seznam osnovnih operacij. Hkrati se manjše in stransko povezane operacije praviloma ne omenjajo, temveč upoštevajo.
4.12. Za merilo ocenjenih norm se sprejmejo merske enote, značilne za ustrezne vrste del, opreme ali gradbenih konstrukcij, ki se postavljajo.
4.13. Zbirke GESN, GESNm in GESNr zagotavljajo tabele ocenjenih standardov v obliki, predstavljeni v Dodatku 2 k tej metodologiji.
4.13.1. Tabele HESN, HESNm in HESNr vsebujejo naslednje standardne kazalnike:
Stroški dela delavcev (gradbenikov in monterjev), delovne ure;
Povprečna ocena dela, ki označuje povprečno oceno povezave delavcev, ki opravljajo celoten obseg dela;
Stroški dela voznikov, delovne ure;
Sestava in obratovalni čas strojev in mehanizmov, naprav, električnih orodij, strojnih č.;
Seznam materialov, izdelkov, konstrukcij, potrebnih za proizvodnjo dela, in njihova poraba v fizičnih (naravnih) enotah.
4.13.2. Šifra vira za vsak element stroškov, predvidenih z ocenjeno stopnjo, je določena v skladu s klasifikacijo gradbenih virov.
4.13.3. Materiali, izdelki in strukture, katerih vrsta, sorta, razred ali blagovna znamka, ki so pri določanju ocenjenih stroškov predmet specifikacije glede na projektne podatke, so podani s posplošenim imenom, brez navedbe posebnih značilnosti.
4.13.4. Za nekatere materiale, izdelke in konstrukcije, katerih poraba je odvisna od oblikovalskih rešitev, je v tabelah ocenjenih norm navedeno samo njihovo ime, namesto normativnega kazalnika porabe ustreznega vira pa je navedena črka "P". . Poraba tovrstnih materialnih sredstev pri izdelavi predračunske dokumentacije se določi glede na projektne podatke, ob upoštevanju nepremostljivih izgub in odpadkov, povezanih s premikom materialov iz skladišča na kraju samem v delovno območje (območje namestitve) in njihovo obdelava med izvajanjem ustreznih vrst del v skladu s "Pravili za razvoj in uporabo standardov nepremostljivih izgub in odpadkov materialov v gradbeništvu "(RDS 82-202-96).
4.13.5. V tabelah HPPNm je poleg porabe materialnih sredstev navedena tudi masa opreme (ali en meter cevovoda), razen električnih naprav, komunikacijske opreme, instrumentov in opreme za avtomatizacijo, pa tudi primerov, ko Podatki o masi opreme se upoštevajo glede na njene tehnične značilnosti ali ocenjene norme imajo števec "t".
4.14. Zbirke HESNp zagotavljajo tabele ocenjenih standardov v obliki, predstavljeni v Dodatku 2 k tej metodologiji.
4.14.1. Podane so tabele HPPNp, ki upoštevajo posebnosti zagona (zagona):
Podatki o sestavi zveze (brigade) izvajalcev naročanja (število, posebnosti inženirjev in delavcev);
Stroški dela posameznih izvajalcev naročanja (naročniškega osebja) in kot celote na člen.
Kvalifikacijska sestava zveze (brigade) je lahko podana tudi v tehničnem delu in v prilogah zbirk.
4.14.2. Naslednji kazalniki virov niso prikazani v tabelah HPPNp:
Poraba materialnih (vključno z energijo) virov, surovin in polizdelkov, uporabljenih med zagonom;
Stroški dela operativnega osebja, ki sodeluje pri zagonu in kompleksnem testiranju opreme;
Uporaba mehanizmov, vključno z instrumenti.
Stroški, povezani z delovanjem proizvodne opreme organizacij za zagon (instrumentacije, preskusne mize, elektronski računalniki itd.), se upoštevajo kot del normativov režijskih stroškov za zagon, razen dragih instrumentov in opreme, kot tudi kot mobilni testni laboratoriji, katerih obratovalni stroški so po potrebi predvideni v predračunih za zagon na podlagi izračunov.
Stroški materialnih in energetskih virov, potrebnih za izvedbo zagonskih del, niso vključeni v neposredne stroške zagonskih del, ki jih zagotovi naročnik in jih je mogoče pripisati tekočim odhodkom podjetja.
4.15. Zbirke predračunskih normativov ne veljajo za nekatere vrste objektov in vrst del, za kapital, katerega razred točnosti je predmet povečanih zahtev, pa tudi za vrste del v gorskih območjih, ki se izvajajo na nadmorski višini več kot 3.500 m nadmorske višine.
5.1. Ocenjene norme upoštevajo optimalne tehnološke in organizacijske sheme za proizvodnjo dela, nabor (seznam) strojev, mehanizmov in materialnih virov z racionalno organizacijo dela in proizvodnje, sodoben razvoj tehnologije in tehnologije, skladnost z varnostnimi zahtevami v normalni (standardni) pogoji, ki niso zapleteni zaradi zunanjih dejavnikov (omejitev, vsebnost plina itd.) in pozitivne vrednosti temperature zraka.
5.2. V skladu s projektno dokumentacijo, ki določa posebnosti proizvodnje gradbenih, popravil in gradbenih del, vgradnjo in zagon opreme ter zapletene dejavnike, se pri izračunih (v ocenah) za ocenjene norme uporabljajo naraščajoči koeficienti.
Pri negativnih vrednostih temperature zraka, ko se dela izvajajo tako na odprtih gradbiščih kot v zaprtih prostorih, se ustrezni dodatni stroški upoštevajo na način, predpisan z metodološkimi dokumenti za ugotavljanje dodatnih stroškov pri izvajanju del v zima.
Za zagon je postopek obračunavanja dodatnih stroškov pri opravljanju del v zimskem času določen z določbami teh metodoloških priporočil.
5.2.1. Dejavniki "zapletenosti" vključujejo dejavnike, ki vplivajo na pogoje za opravljanje dela, povezane s tehnološkimi značilnostmi njihovega izvajanja (razvoj mokrih tal, opeka zaobljenih sten itd.). Koeficienti, ki upoštevajo zapletene dejavnike proizvodnje dela, so navedeni v prilogah ustreznih zbirk ocenjenih normativov.
5.2.2. Pogoje za proizvodnjo gradnje, posebne gradnje, popravila in gradnje, vgradnjo in zagon opreme ter dejavnike zapletanja mora utemeljiti PIC.
5.2.3. V primeru, ko POS predvideva opravljanje del v stavbah in objektih, ki delujejo, v bližini objektov, ki so pod električno napetostjo, in na ozemlju delujočih podjetij, ki imajo razvejano omrežje transportnih in inženirskih komunikacij, tesni pogoji za shranjevanje materialov , kot tudi v drugih pogojih gradnje, posebne gradnje, popravil in gradnje, vgradnje in zagona opreme, za katere so značilne posebnosti njihove izvedbe na objektu kot celoti, so povečevalni koeficienti, navedeni v Dodatku 2 k tej metodologiji, uporablja za ocenjene standarde.
5.2.4. Koeficienti, ki upoštevajo zapletene dejavnike in vpliv delovnih pogojev, se uporabljajo za stroške dela delavcev, stroške delovanja strojev in mehanizmov, vključno s plačilom voznikov.
5.2.5. Navedeni koeficienti se uporabljajo sočasno z drugimi koeficienti na način, predpisan s to metodologijo. Ob hkratni uporabi se koeficienti pomnožijo.
5.3. Ocenjeni normativi se ne prilagajajo, tudi kadar projektna dokumentacija predvideva:
Uporaba gradbenih strojev in mehanizmov, ki niso upoštevani v ocenjenih normativih, ki bistveno ne spreminjajo tehnoloških in organizacijskih shem za proizvodnjo dela;
Uporaba strojev in mehanizmov v skladu s POS, katerih tehnične značilnosti se razlikujejo od tistih, ki so upoštevane v ocenjenih normah, hkrati pa se tehnološke in organizacijske sheme proizvodnje dela bistveno ne spreminjajo;
Opravljanje dela ročno in (ali) z uporabo orodij male mehanizacije. Ob tem ocenjeni normativi upoštevajo uporabo strojev in mehanizmov ali drugih tehničnih sredstev;
Uporaba materialnih virov, katerih značilnosti se razlikujejo od tistih, ki jih upoštevajo ocenjene norme, in njihova uporaba ne spreminja tehnoloških in organizacijskih shem proizvodnje dela, ne zmanjša operativnih značilnosti oblikovalskih rešitev, sprejetih v projektno dokumentacijo.
5.4. Pri izdelavi posameznih stroškovnih predračunov je treba upoštevati naslednja določila:
Pri uporabi predvidenih normativov za delo, katerega proizvodna tehnologija upošteva varjenje kovinskih konstrukcij, valjanih kovinskih izdelkov, jeklenih cevi, pločevine, vgrajenih delov in drugih kovinskih izdelkov iz nerjavnega jekla, se za delo uporablja koeficient 1,15 stroški delavcev;
Ocenjene stopnje predvidevajo opravljanje dela z uporabo lesa iglavcev (bor, smreka, jelka itd.). Pri upoštevanju lesa trdega lesa v projektni rešitvi je treba koeficiente uporabiti za kazalnike obratovalnih stroškov strojev, ki se uporabljajo za predelavo lesa, ter za stroške dela delavcev in strojnikov:
Za les iz macesna, breze - 1,1;
Za les iz hrasta, bukve, gabra, jesena - 1,2;
Pri uporabi predračunskih norm za določitev stroškov gradnje projektov kapitalske gradnje s kompleksno konfiguracijo stavbe v gradnji ali tesnosti gradbišča, ko ni mogoče dobaviti gradbenega materiala na območje pokrivanja žerjava, zaradi česar je potreben je dodaten žerjav, kar mora potrditi POS, dodatno je treba upoštevati čas delovanja dodatnega žerjava v skladu z metodološkimi dokumenti;
Pri uporabi predvidenih normativov za delo, ki upošteva dobavo raztopine na delovno mesto, je treba upoštevati določila, ko se raztopina črpa z drugo maltno črpalko (kar mora potrditi POS. ). Stroške obratovanja dodatne maltne črpalke je treba upoštevati v lokalnih predračunih (ocenah) v skladu z metodološko dokumentacijo.
5.5. Delo dodatnega signalizatorja, opozorila na nevarnost, ko je v skladu z varnostnimi predpisi za izvedbo gradbenih del potreben prikaz signalista, se dodatno upošteva neposredno v izračunih (ocenah) lokalnega predračuna.
5.6. Ocenjene cene upoštevajo porabo električne in toplotne energije, stisnjenega zraka in vode iz stalnih virov oskrbe. Ob prejemu teh sredstev za gradbišče kot celoto ali za opravljanje določenih vrst del iz mobilnih virov oskrbe se razlika v njihovih stroških neposredno upošteva v lokalnih predračunih (ocenah), vključno s stroški sušenja stavb, kot tudi ogrevanje stavb pozimi z električnimi grelniki ob prejemu električne energije iz mobilnih elektrarn. Določeno z izračunom v skladu z metodološkimi dokumenti.
5.7. Ocenjeni normativi za delo z uporabo monolitnega (armiranega in nearmiranega) betona ter malte so bili razviti iz pogojev za dostavo betonske mešanice s tovornjaki-mešalniki-mešalniki. Dodatni čas zadrževanja tovornih mešalnikov-mešalnikov na gradbišču za mešanje betonske mešanice med serijsko dostavo betona je treba upoštevati neposredno v izračunih (ocenah) lokalnih predračunov na podlagi podatkov POS, z izjemo predračunske normative, v katerih so ti stroški predvideni.
6.1. Ocenjeni normativi gradbenih in specialnih gradbenih del upoštevajo povprečno panožno optimalno in organizacijsko raven gradbene proizvodnje, opremo in tehnologijo za izvajanje gradbenih in posebnih gradbenih del ter uporabljene materialno-tehnične vire.
6.2. Tehnični del in priloge zbirk HESN podajajo informacije o postopku uporabe predračunskih standardov za gradbena in posebna gradbena dela, zaradi posebnosti izdelave del ter ob upoštevanju tehnoloških in organizacijskih značilnosti njihovih implementacije, ki so bili uporabljeni pri razvoju ocenjenih standardov.
6.3. Pri določanju ocenjenih stroškov zemeljskih del na ozemlju, namenjenem za gradnjo na mestih, ki so po ustaljenem postopku pripisana območjem nekdanjih sovražnosti, je priporočljivo, da se za ocenjene stopnje uporabi faktor 1,4.
6.4. Ocenjene cene, vključene v zbirke HESN, ne upoštevajo stroškov obratovanja posameznih gradbenih strojev in mehanizmov (predorski ščiti, cevni in blokovni sloji itd.).
6.5. Ocenjeni normativi, ki so vključeni v zbirke HESN, ne predvidevajo del na vgradnji električnih naprav v stavbe in objekte, vključno z deli na vgradnji električnih razsvetljavnih omrežij in električnih svetlobnih naprav v stanovanjskih in javnih zgradbah.
Stroški teh del se pri določanju ocenjenih stroškov vzamejo po ocenjenih standardih zbirke HPESNm 81-03-08 -... "Električne inštalacije".
6.6. Ocenjeni normativi za gradnjo monolitnih armiranobetonskih konstrukcij v drsnih opažah, vključeni v zbirke HPPN, ne upoštevajo stroškov delovanja dvižnih mehanizmov opažev. Ti stroški se upoštevajo neposredno v lokalnih predračunih (ocenah). Čas delovanja dvižnih mehanizmov drsnih opažev in dodatni stroški dela delavcev se določijo po podatkih POS v skladu z metodološko dokumentacijo.
6.7. Ocenjeni normativi, vključeni v zbirke HESN, ne upoštevajo stroškov, povezanih s prevozom delov zunanjega in notranjega odra do skladišča na kraju samem. Ti stroški so obračunani neposredno v lokalnih predračunih (ocenah) v skladu z metodološkimi dokumenti, vpisanimi v zvezni register.
6.8. Pri določanju ocenjenih stroškov dela pri vgradnji visokokakovostnih okenskih in vratnih izdelkov (okna s trojno zasteklitvijo, okna z dvojno zasteklitvijo itd.), katerih namestitev predvideva njihovo predhodno demontažo (odstranitev kril, premkov itd. .) z naknadno namestitvijo škatel in tečaja elementov je treba stroške namestitve takšnih izdelkov določiti v skladu z ocenjenimi standardi zbirke GESN 81-02-10 -... "Lesene konstrukcije", ob upoštevanju določila veljavnih metodoloških dokumentov.
7.1. Ocenjeni normativi, vključeni v zbirke HESNm, odražajo sodobno organizacijo in tehnologijo vgradnje opreme, materialno-tehničnih sredstev in so tehnično utemeljeni.
7.2. Tehnični deli in priloge zbirk HESNm podajajo informacije o postopku uporabe predvidenih standardov zaradi posebnosti vgradnje ustrezne opreme, katere ime, težo in druge značilnosti je treba upoštevati pri določanju predvidene strošek.
7.3. Ocenjeni normativi, vključeni v zbirke HESNm, so bili razviti ob upoštevanju naslednjih določb:
Oprema prispe v montažo v popolni tovarniški pripravljenosti (dokončana, prestala tovarniško enoto za enoto ali generalno montažo ter obratovalne, namizne in druge preizkuse v skladu s tehnično dokumentacijo za njeno izdelavo in dobavo);
Dimenzionalna oprema se dostavi v objekt sestavljena z zaščitnim premazom, na trajnih tesnilih;
Prevelika oprema se v objekt dostavi razstavljena, maksimalno povečane enote ali bloki, ki med montažo ne zahtevajo nastavitvenih operacij, s protiprirobnicami na okovjeh, pa tudi s pritrdilnimi elementi in sidrnimi vijaki;
Pred začetkom montaže opreme na objektu kapitalne gradnje se izvajajo dela za pripravo lokacij, montažnih mest ali temeljev, ki so dovedeni na projektno raven (z zapolnjeno jamo okoli njih), ter temeljev za opremo in podlage.
7.4. Ocenjene cene upoštevajo naslednje stroške:
Sprejem opreme za namestitev;
Premikanje opreme: nakladanje v skladišču na kraju samem, horizontalno premikanje, razkladanje, dviganje ali spuščanje na mesto namestitve;
Razpakiranje opreme in sklicevanje na embalažo;
Čiščenje opreme pred zaščitnimi maščobami in premazi, tehnični pregled;
Revizija v primerih, ki jih določa TU ali navodila za vgradnjo določenih vrst opreme (demontaža, čiščenje maščobe, izpiranje, pregled delov, mazanje in montaža). Oprema, ki je opremljena s tesnilom proizvajalca ali hermetično zaprta s plinskim polnjenjem, se ne sme spreminjati;
Povečana montaža opreme, ki jo dobavljajo ločene enote ali deli za vgradnjo v največje možne enote v okviru dvižne zmogljivosti montažnih mehanizmov;
Prevzem in pregled temeljev in drugih podlag za opremo, označevanje mest vgradnje opreme, vgradnja sidrnih vijakov in vgrajenih delov v temeljne vrtine;
Montaža opreme s poravnavo in pritrjevanjem na temelj ali drugo podlago, vključno z montažo posameznih mehanizmov in naprav, ki so del opreme ali njene celotne dobave: ventilatorji, črpalke, napajalniki, električni pogoni (mehanski del), predstikalne naprave, kovinske konstrukcije , cevovodi, pribor, sistemi za mazanje olja in druge naprave, predvidene z risbami te opreme;
Varilna dela pri montaži in montaži opreme, s pripravo robov za varjenje;
Naprave za polnjenje opreme z mazivi in drugimi materiali;
Preverjanje kakovosti vgradnje, vključno s posameznimi preizkusi, hidravličnimi, pnevmatskimi in drugimi vrstami preskusov, določenimi v tehničnih delih in prilogah zbirk.
7.5. V predvidenih cenah za namestitev opreme se praviloma upoštevajo stroški materialnih sredstev, katerih seznam in poraba sta navedena v tabelah HPPNm:
Glavni, ki ostanejo v ohišju (materiali za obloge in oblazinjenje, vijaki, matice, elektrode, kovina itd.);
Pomožni, ki ne ostanejo v poslovanju, za izdelavo in pripravo naprav, potrebnih za izdelavo inštalacijskih del (hlodov, tramov, desk, pragov itd.), Ob upoštevanju njihovega prometa, pa tudi pomožnih materialnih virov, ki ne ostanejo v poslovanju, ki se uporablja za individualno testiranje vgrajene opreme, sušenje in druge namene (elektrika, plin, para, voda, zrak, gorivo).
7.6. V predvidenih cenah za vgradnjo opreme se stroški praviloma ne upoštevajo in so predvideni pri določanju ocenjenih stroškov za posamezne zbirke HPPNm:
Elektroinštalacijska dela - po predvidenih standardih GESNm 81-03-08 -... "Električne inštalacije";
Montaža instrumentov in opreme za avtomatizacijo - po predvidenih standardih GESNm 81-03-11 -... "Instrumenti, avtomatizacija in računalniška tehnika";
Izdelava tehnoloških kovinskih konstrukcij - po predvidenih standardih GESNm 81-03-38 -... "Izdelava tehnoloških kovinskih konstrukcij v pogojih proizvodnih baz";
Kontrola kakovosti montažnih zvarnih spojev - po ocenjenih standardih GESNm 81-03-39 -... "Pregled montažnih zvarnih spojev";
Dodatni stroški za horizontalno in vertikalno gibanje opreme in materialnih sredstev - po predvidenih standardih HPESNm 81-03-40 -... "Dodatni premiki opreme in materialnih sredstev, ki presegajo tiste, ki so predvideni v zbirkah državnih standardov elementarnih ocen." za vgradnjo opreme."
7.7. Ocenjene cene za namestitev opreme ne upoštevajo stroškov:
Montaža tehnoloških, kovinskih konstrukcij, ki niso vključene v komplet za dobavo opreme, vključno z njihovim barvanjem;
Temeljenje cevovodov in njihovo naknadno barvanje;
Barvanje mostnih žerjavov;
Zahtevana barva in značilna barva opreme, pa tudi pojasnjevalne in opozorilne nalepke;
Urejanje in demontaža inventarnega odra (ali neinventarnega odra, kadar inventarnega odra ni mogoče vzpostaviti), potreba po katerem je določena s projektno dokumentacijo v primerih, ko odra, ki je nameščen za gradbena in druga dela, ni mogoče uporabiti za vgradnjo opreme;
Priprava opreme za protikorozijske premaze in delo na teh premazih;
Obloga opreme z ognjevzdržnimi in zaščitnimi materiali;
Zidanje peči, sušilnic in njihovo sušenje;
Zemeljska dela za kopanje jarkov za kabelske vodove;
Fugiranje temeljnih plošč, vlivanje temeljnih vijakov in vgrajenih delov v vodnjake.
Stroški teh del so določeni po ustreznih predračunih za gradbena in posebna gradbena dela, ki so vključena v zbirke HPPN.
7.8. Ocenjeni normativi, vključeni v zbirke HESNm, se uporabljajo za določitev stroškov vgradnje opreme, ki ni predvidena v zbirkah HESNm, ob upoštevanju naslednjih določil.
Določiti je treba stroške vgradnje opreme, ki je po tehničnih lastnostih, pogojih dobave in tehnologiji montaže podobnih z opremo, ki je upoštevana v ocenjenih normativih HPPNm, vendar drugačna po teži:
Glede na ocenjeno maso najbližje opreme, ki jo upošteva HPPNm, pod pogojem, da masa opreme, ki jo je treba vgraditi (ob upoštevanju mase elektromotorjev in pogonov) ne presega 10 % mase opreme;
Če je razlika v masi večja od 10 %, se za ocenjeno normo najbližje opreme po teži uporabijo koeficienti iz tabele 1 te metodologije.
Tabela 1
| Koeficient za ocenjeno stopnjo | Koeficient spremembe mase opreme | Koeficient za ocenjeno stopnjo | |
|---|---|---|---|
| 0,30-0,40 | 0,70 | 1,21-1,30 | 1,15 |
| 0,41-0,50 | 0,75 | 1,31-1,40 | 1,20 |
| 0,51-0,60 | 0,80 | 1,41-1,50 | 1,25 |
| 0,61-0,70 | 0,85 | 1,51-1,60 | 1,30 |
| 0,71-0,80 | 0,90 | 1,61-1,70 | 1,35 |
| 0,81-0,90 | 0,95 | 1,71-1,80 | 1,40 |
| 0,91-1,10 | 1,00 | 1,81-1,90 | 1,45 |
| 1,11-1,20 | 1,11 | 1,91-2,00 | 1,50 |
Opomba:
1. Koeficienti za ocenjene stopnje, podane v tabeli. 1, se uporabljajo za stroške dela delavcev, za stroške delovanja strojev, vključno s stroški dela voznikov. Koeficienti veljajo za normative porabe materialnih sredstev za posamezna testiranja opreme in druge namene, ki niso vključeni v predvidene cene in so podani v prilogah ustreznih zbirk HPPNm.
2. Če je v tehničnih značilnostih opreme masa navedena z besedo "do", je prilagoditev ocenjenih norm za maso dovoljena le nad zadnjo maso, če pa "od" in "do" - presegajo skrajne meje.
3. Uskladitev ocenjenih normativov za težo se ne izvaja za električne inštalacije, komunikacijsko opremo, naprave, avtomatiko in računalniško tehniko, za opremo, za katero imajo predvideni normativi v zbirki števec »t«, kot tudi če je ime oz. ocena v tehnični karakteristiki označuje težo opreme.
7.9. V primerih, ko material, iz katerega je izdelan, ni naveden v tehničnih značilnostih opreme, se predvideva, da je oprema izdelana iz ogljikovega jekla ali sive litine v ocenjenih standardih, vključenih v zbirke HESNm.
Za opremo iz drugih materialov, pokrito s posebno protikorozijsko zaščito ali s toplotno izolacijo, je treba stroške določiti v skladu z navodili v tehničnih delih in prilogah ustreznih zbirk HESNm.
7.10. Z ustrezno utemeljitvijo v projektni dokumentaciji se pri uporabi odrov za inštalacijska dela dodatno upoštevajo stroški, povezani s prevozom delov zunanjih in notranjih odrov iz centralnega skladišča v skladišče na lokaciji in obratno.
7.11. Ocenjeni normativi upoštevajo stroške horizontalnega in vertikalnega premika opreme in materialnih sredstev, potrebnih za njeno namestitev, od skladišča na kraju samem do kraja dela na razdaljah, ki jih določajo tehnični deli in priloge ustreznih zbirk HESNm.
7.11.1. V primeru, ko projekt predvideva premikanje opreme na razdaljo, ki presega razdaljo, ki jo upoštevajo ocenjene norme, se stroški za:
Horizontalno premikanje opreme iz skladišča na kraju samem do "mesta namestitve", ki presega razdaljo, ki je upoštevana v ocenjenih normah ustreznih zbirk HPPNm. Hkrati se pri izračunih (ocenah) lokalnih predračunov upoštevajo dodatni stroški za vodoravni premik opreme pod pogojem, da razdalja gibanja opreme od skladišča na kraju samem do "mesta namestitve" ne presega 1500 m, za linearni objekti kapitalne gradnje - 1000 m;
Navpično gibanje (dviganje ali spuščanje) opreme na višinah nad ali pod tistimi, ki so upoštevane v ocenjenih stopnjah, razen v primerih, ko stopnje upoštevajo premik "do projektnih oznak". Če se upošteva gibanje "znotraj katerega koli nadstropja", je treba poleg tega upoštevati tudi dvig opreme z ničelne oznake (nivo tal) na nivo tal ustreznega nadstropja.
7.11.2. Stroške premikanja opreme in materialnih sredstev na razdalje, ki presegajo tiste, ki so upoštevane v predvidenih normativih, je treba določiti po normativih zbirke HPESNm 81-03-40 -... "Dodatni premik opreme in materialnih sredstev v presežek tistega, ki je predviden v zbirkah državnih osnovnih predračunov za vgradnjo opreme" ...
7.11.3. Dodatno premikanje opreme na razdalji manj kot 50 m se ne upošteva.
7.11.4. Stroški horizontalnega premika opreme nad 1500 m za objekte kapitalske gradnje (razen za linearne), za linearne objekte kapitalne gradnje - nad 1000 m so povezani s stroški prevoza in se upoštevajo v predračunu opreme pri izdelavi lokalnega predračuna. izračuni (ocene).
7.11.5. Za linearne projekte kapitalske gradnje z dolžino več kot 1000 m je treba premik na dodatno razdaljo določiti na podlagi projektne dokumentacije in ustreznih metodoloških dokumentov.
7.12. Pri uporabi predračunskih standardov za vgradnjo opreme, pri kateri se izvajajo varilna dela, in v skladu s projektno dokumentacijo je treba nadzorovati montažne zvarne spoje, pri izdelavi lokalnih predračunov (ocen) je treba upoštevati obračunava stroške teh del.
7.12.1. Ocenjeni normativi za vgradnjo opreme, razen tistih iz točke 7.12.2. te metodologije se stroški za kontrolo montažnih zvarnih spojev ne upoštevajo.
7.12.2. Ocenjene norme, vključene v zbirke HESNm 81-03-06 -... "Ogrevalna in elektroenergetska oprema", HESNm 81-03-12 -... "Tehnološki cevovodi" in HESNm 81-03-13 ... "Oprema za jedrske elektrarne »Upoštevani so stroški za kontrolo montažnih zvarnih spojev, ustrezna navodila pa so podana v tehničnih delih in prilogah ustreznih zbirk HPESNm.
Ocenjeni normativi za delo na vgradnji opreme, pri kateri se izvajajo varilna dela, upoštevajo stroške vizualnega in merilnega nadzora montažnih zvarjenih spojev.
7.12.3. Stroški za kontrolo montažnih zvarnih spojev so določeni po predvidenih standardih zbirke GESNm 81-03-39 -... "Pregled montažnih zvarnih spojev".
7.12.4. Metode in obseg dela za nadzor montažnih zvarjenih spojev se izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo na podlagi veljavnih pravil, vodilnih tehničnih materialov in navodil za njihovo izvedbo.
7.12.5. Stroški za kontrolo montažnih zvarnih spojev z destruktivnimi (laboratorijskimi) metodami in izdelavo vzorcev za testiranje se v predračunih ne upoštevajo, so vključeni v režijske stroške izvajalcev.
7.13. Ocenjeni normativi za namestitev opreme so sestavljeni glede na ime in tehnične značilnosti opreme: razvrstitev opreme po vrstah, funkcionalnem namenu, pogojih izdelave in dobave.
Oprema, katere ime, teža in druge značilnosti je treba upoštevati pri določanju ocenjenih stroškov inštalacijskih del, se dodatno upošteva neposredno pri izračunih (ocenah) predračunov.
Postopek vključevanja ocenjenih stroškov opreme v predvidene izračune (ocene) urejajo ustrezni metodološki dokumenti.
8.1. Ocenjeni normativi za popravila in gradbena dela upoštevajo optimalne tehnološke in organizacijske sheme za proizvodnjo popravil in gradbenih del, optimalni nabor (seznam) gradbenih strojev, mehanizmov in materialnih virov pri izdelavi del pri remontu kapitalskih gradbenih del. .
8.2. V tehničnih delih in prilogah zbirk HESNr so podani podatki o postopku uporabe predračunskih standardov za popravila in gradbena dela, zaradi posebnosti del, ki so bila uporabljena pri izdelavi ocenjevalnih standardov.
8.3. Značilnosti uporabe ocenjenih standardov za popravila in gradbena dela, povezana z demontažo (demontažo) gradbenih konstrukcij, so obravnavane v 10. razdelku te metodologije.
8.4. Ocenjene cene za popravila in gradbena dela upoštevajo stroške:
Za vertikalno in vodoravno premikanje materialov iz skladišča na kraju samem do kraja dela;
Za vodoravno premikanje smeti in materialov iz demontažnih konstrukcij v zgradbah in objektih na razdalji do 80 m;
Za navpično premikanje ostankov in materialov pri razstavljanju, pod pogojem spuščanja skozi okno v pladnjih;
Za horizontalno premikanje smeti in materialov od demontažnih objektov do mesta njihovega skladiščenja znotraj gradbišča na razdalji do 50 m od objekta kapitalske gradnje.
8.5. V ocenjenih normativih za popravila in gradbena dela se za projekte kapitalske gradnje do višine 15 m upošteva vertikalni prevoz materialov, izdelkov in konstrukcij ter smeti, prejeti med demontažo in popravilom konstrukcij.
Ob večji višini popravljanih objektov kapitalske gradnje je treba pri določanju ocenjenih stroškov v predračunih (ocenah) upoštevati dodatne stroške vertikalnega transporta.
8.6. Pri izdelavi lokalnih predračunov (predračunov) za popravila in gradbena dela je treba v skladu z določili metodološke dokumentacije dodatno upoštevati stroške polnjenja smeti v vrečah in praznjenja smeti z ročnim prenašanjem na nosila ali v vrečah.
8.7. Pri uporabi ocenjenih standardov, vključenih v zbirke HESNr, je treba za določitev ocenjenih stroškov rekonstrukcije in remonta objektov kapitalske gradnje voditi načelo največjega ujemanja tehnologije dela, sprejete v projektni dokumentaciji, in podanega obsega del. v ocenjenih stopnjah.
8.7.1. V odsotnosti potrebnih predračunskih normativov, vključenih v zbirke HPPNr, se lahko določijo ocenjeni stroški popravil in gradbenih del ter del pri rekonstrukciji objektov kapitalske gradnje:
Po ocenjenih standardih zbirke GESN 81-02-46 ... "Dela pri rekonstrukciji stavb in objektov";
Po ocenjenih standardih, vključenih v zbirke HESP (podobno kot tehnološki procesi pri novogradnjah, vključno z gradnjo novih konstrukcijskih elementov), z uporabo naslednjih koeficientov:
1,15 - na stroške dela delavcev;
1.25 - do norm časa za delovanje gradbenih strojev in mehanizmov, stroški dela strojevodij.
8.7.2. Določeno v točki 8.7.1. te metodologije koeficienti ne veljajo za ocenjene normative:
GESN 81-02-46 -... "Dela pri rekonstrukciji stavb in objektov";
zbirke GESNm, GESNr, GESNp;
Za gradbena in posebna gradbena dela pri demontaži (demontaži) gradbenih konstrukcij, sistemov in omrežij inženirske in tehnične podpore, vključenih v zbirke HESN ("neposredne predračunske norme");
Za gradbena in posebna gradbena dela, ki se uporabljajo pri določanju ocenjenih stroškov za demontažo (demontažo) gradbenih konstrukcij, sistemov in omrežij inženirske in tehnične podpore z uporabo redukcijskih faktorjev iz 10. oddelka te metodologije.
8.7.3. Koeficienti iz točke 8.7.1. te metodologije, upoštevajte:
Pomanjkanje možnosti uporabe tehnoloških shem za proizvodnjo dela, sprejetih v ocenjenih normativih, vključenih v zbirke HESN;
Izgube izvajalcev, povezane z majhnim obsegom dela;
Znižanje ravni letnega obratovanja gradbenih strojev.
8.7.4. Koeficienti iz točke 8.7.1. te metodologije se uporabljajo pri določanju ocenjenih stroškov hkrati s koeficienti ob upoštevanju zapletenih dejavnikov in pogojev za proizvodnjo dela (odstavka 5.3.1. in 5.3.3 te metodologije).
8.8. Uporaba predračunskih normativov, vključenih v zbirke HPPNr, je dovoljena pri določanju ocenjenih stroškov za določene vrste gradbenih del (neinventarni gozdovi, znižanje kletnih oznak itd.), katerih izdelava je podobna ocenjenim normativom. za popravila in gradbena dela ter izpolnjuje tudi normativne zahteve za njihovo izvajanje.
9.1. Ocenjene stopnje, vključene v zbirke HESNp, upoštevajo stroške dela osebja za zagon, povezane z izvajanjem celotnega obsega zagonskih del, določenih ob upoštevanju zahtev ustrezne regulativne in tehnične dokumentacije.
9.2. Pri uporabi HESNp je treba upoštevati, da ocenjeni normativi ne vključujejo naslednjih stroškov:
Odprava okvar opreme in napak pri njeni vgradnji, pomanjkljivosti pri gradbenih in inštalacijskih delih;
Popravek in revizija uporabne programske opreme ter nalaganje opreme s programsko opremo;
Montaža začasnih diagramov in naprav, ki zagotavljajo splakovanje, splakovanje in individualno testiranje tehnološke opreme in cevovodov ter obnovo projektnih tehnoloških shem po izpiranju, čiščenju in individualnem testiranju opreme;
Vse vrste čiščenja (spiranje, pihanje, itd.) cevovodov in naprav;
Posamezni preizkusi opreme in cevovodov (razen posameznih preizkusov električnih naprav);
Izdelava proizvodnih in opisov delovnih mest, druge operativne dokumentacije;
Nadzor montaže in nadzor nad nastavitvami;
Izdelava shematskih povezovalnih shem in risb, spreminjanje shem ožičenja;
Delno ali popolno ožičenje električnih omaric, plošč, konzol;
Usposabljanje operativnega osebja;
Izdelava potnih listov za tehnološko opremo;
Izvajanje laboratorijskih fizikalnih, tehničnih, kemičnih in drugih potrebnih analiz, ki jih zagotovi naročnik;
Vzdrževanje opreme v času zagona;
Usklajevanje opravljenega dela z nadzornimi organi;
Prilagoditvena dela med razvojem projektne zmogljivosti objekta;
Vzdrževanje in redni pregledi opreme med njenim delovanjem.
9.3. Pri izvajanju zagonskih del na več enotah iste vrste opreme se stroški dela osebja za zagon za drugo in naslednje enote opreme vzamejo s faktorjem zmanjšanja, določenim v tehničnih delih in prilogah ustreznih zbirk HPPNp.
Pri ponovnem zagonu (pred zagonom objekta v obratovanje) se na ocenjene standarde uporabljajo koeficienti, navedeni v tehničnih delih in prilogah ustreznih zbirk HE.
9.4. Pri izvajanju zagonskih del s strani povezave (ekipe), ki je vgradila isto opremo, se za predvidene norme za zagon uporablja koeficient 0,8.
9.5. Pod pogojem, da se zagonska dela izvajajo pod tehničnim vodstvom vodje proizvajalcev opreme ali dobaviteljev (nadzor zagona), se za ocenjene standarde za zagon uporablja koeficient 0,8.
10.1. Ocenjeni stroški demontaže (demontaže) gradbenih konstrukcij, elementov sistemov in omrežij inženirske in tehnične podpore so določeni ob upoštevanju naslednjih določil.
Ob prisotnosti predračunskih normativov za demontažo (demontažo) se predvideni strošek demontažnih del določi glede na ocenjene normative, vključene v zbirke HPPNr, in ocenjene standarde, vključene v zbirke HPES.
10.2. V kolikor v zbirkah HPPN in HPPNr ni predvidenih normativov za demontažo (demontažo) gradbenih konstrukcij, elementov sistemov in omrežij inženirske in tehnične podpore, se pri določanju ocenjenih stroškov upoštevajo predvideni standardi za gradbena in posebna gradbena dela za naprave, montaže gradbenih konstrukcij, elementov sistemov in omrežij inženirske in tehnične podpore, vključenih v zbirke HESN, z uporabo koeficientov iz tabele 2 te metodologije.
Pri določanju ocenjenih stroškov se ti koeficienti uporabljajo za stroške dela delavcev in za stroške delovanja strojev in mehanizmov, vključno s stroški dela strojnikov, vključenimi v ustrezne ocenjene standarde, odvisno od vrste razstavljenih gradbenih konstrukcij, elementov sistemi in inženirska omrežja. Stroški materialnih sredstev se pri izračunu ne upoštevajo.
tabela 2
| P / p št. | Vrsta razstavljenih (razstavljenih) gradbenih konstrukcij, elementov sistemov in omrežij inženirske in tehnične podpore | Kvote |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Montažne betonske in armiranobetonske gradbene konstrukcije | 0,8 |
| 2 | Montažne lesene konstrukcije | 0,8 |
| 3 | Inženirski podporni sistemi | 0,4 |
| 4 | Kovinske konstrukcije | 0,7 |
| 5 | Inženirska omrežja | 0,6 |
10.3. Ocenjeni stroški pri določanju ocenjenih stroškov demontažne opreme so določeni ob upoštevanju naslednjih določil.
Če obstajajo ocenjeni standardi za demontažno opremo, se ocenjeni stroški demontažnih del določijo ob upoštevanju obsega del, vključenih v ustrezne ocenjene standarde za zbirke HPESNm.
V odsotnosti predračunskih standardov za demontažo (demontažo) opreme se uporabljajo predračunski standardi za vgradnjo opreme, vključeni v zbirke HPPNm, z uporabo koeficientov, navedenih v tabeli 3 te metodologije.
Znižajoči koeficienti se uporabljajo za stroške dela delavcev in obratovalne stroške strojev in mehanizmov, vključno s stroški dela strojnikov, vključenimi v ocenjene normative, odvisno od namena razstavljene opreme. Stroški materialnih sredstev se pri izračunu ne upoštevajo.
Tabela 3
| izdelek št. | Pogoji razstavljanja opreme | Kvote |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Oprema, primerna za nadaljnjo uporabo, z odstranitvijo z mesta namestitve, potrebno (delno) razstavljanje in konzerviranje za namen dolgotrajnega ali kratkotrajnega skladiščenja | 0,7 |
| 2 | Oprema, primerna za nadaljnjo uporabo, z odstranitvijo z mesta namestitve, potrebno (delno) razstavljanje brez potrebe po skladiščenju (prestavitev na drugo mesto namestitve itd.) | 0,6 |
| 3 | Oprema, ki ni primerna za nadaljnjo uporabo (namenjena za odpad) z razstavljanjem in rezanjem na dele | 0,5 |
| 4 | Oprema ni primerna za nadaljnjo uporabo (namenjena za odpad) brez demontaže in rezanja | 0,3 |
10.4. Koeficienti, podani v tabelah 2 in 3 te metodologije, upoštevajo pogoje za demontažo (demontažo) gradbenih konstrukcij, opreme v ohlapnem stanju, brez vdelave v stene in druge konstrukcije, kot tudi varjenja ali drugega pritrjevanja z drugimi strukturnih elementov.
10.5. Ob prisotnosti gradbenih konstrukcij, elementov sistemov in omrežij inženirske in tehnične podpore ter opreme, ki so v nespremenjenem stanju, so dodatni stroški, povezani z prebijanjem in tesnjenjem utorov, niš, gnezd v obstoječih konstrukcijah, pa tudi odrezovanjem vgrajenih delov oz. elemente kovinskih konstrukcij, na katere so privarjeni, je treba dodatno upoštevati pri lokalnih predračunih (ocenah) na podlagi projektne dokumentacije v skladu z ustreznimi predračunskimi standardi.
10.6. V primerih, ko je v projektni dokumentaciji pri izdelavi demontažnih del ugotovljena potreba po odru za podporo razstavljenih (razstavljenih) gradbenih konstrukcij, elementov sistemov in omrežij inženirske in tehnične podpore ter opreme, dodatni predvideni stroški za vgradnjo in demontažo nosilnih odrov je treba dodatno upoštevati pri izračunih (ocenah) lokalnih predračunov po ustreznih ocenjenih standardih v skladu z določili metodološke dokumentacije.
10.7. Ocenjene cene ne upoštevajo stroškov nakladanja, prevoza in razkladanja gradbenih odpadkov in materialov, neprimernih za nadaljnjo uporabo, ki nastanejo pri demontaži konstrukcijskih elementov zgradb in objektov ter opreme. Te stroške v lokalnih predračunih (ocenah) je treba določiti dodatno na podlagi veljavnih predračunskih standardov za nakladanje in razkladanje, prevoz blaga, težo in razdalje od gradbišča do skladišča materialnih virov ali odlaganja odpadkov (po projektno dokumentacijo) na posebnih odlagališčih ob upoštevanju določil ustreznih metodoloških dokumentov.
10.8. Če v projektni dokumentaciji ni potrebnih podatkov o masi razstavljenih gradbenih konstrukcij, se lahko prostorninska teža gradbenih odpadkov vzame (za referenco) po naslednjih podatkih:
Pri demontaži betonskih konstrukcij - 2400 kg / m3;
Pri demontaži armiranobetonskih konstrukcij - 2500 kg / m3,
Pri demontaži konstrukcij iz opeke, kamna, ometa in obrnjenih ploščic - 1800 kg / m3;
Pri demontaži lesenih in okvirnih polnilnih konstrukcij - 600 kg / m3;
Pri izvajanju drugih demontažnih del (razen pri demontaži kovinskih konstrukcij in opreme) - 1200 kg / m3.
Volumetrična teža gradbenih odpadkov pri demontaži gradbenih konstrukcij je podana iz njihovega obračuna v gostem telesu konstrukcij. Masa razstavljenih kovinskih konstrukcij in opreme se vzame v skladu s projektno dokumentacijo.
Priloga 1
| Številka zbirke | Ime zbirke | Popolna oznaka zbirke | Skrajšana oznaka zbirke |
|---|---|---|---|
| Gradbena in posebna gradbena dela (predračunska standardna oznaka tipa - 02) | |||
| 1 | Izkopavanje | GESN 81-02-01-XXXX | GESN-XXXX-01 |
| 2 | Rudarska in odstranjevalna dela | GESN 81-02-02-XXXX | GESN-XXXX-02 |
| 3 | Vrtalna in razstreljevalna dela | GESN 81-02-03-XXXX | GESN-XXXX-03 |
| 4 | Wells | GESN 81-02-04-XXXX | GESN-XXXX-04 |
| 5 | Pilovanje, vodnjaki, utrjevanje tal | GESN 81-02-05-XXXX | GESN-XXXX-05 |
| 6 | Monolitne betonske in armiranobetonske konstrukcije | GESN 81-02-06-XXXX | GESN-XXXX-06 |
| 7 | Montažne betonske in armiranobetonske konstrukcije | GESN 81-02-07-XXXX | GESN-XXXX-07 |
| 8 | Konstrukcije iz opeke in blokov | GESN 81-02-08-XXXX | GESN-XXXX-08 |
| 9 | Gradnja kovinskih konstrukcij | GESN 81-02-09-XXXX | GESN-XXXX-09 |
| 10 | Lesene konstrukcije | GESN 81-02-10-XXXX | GESN-XXXX-10 |
| 11 | Tla | GESN 81-02-11-XXXX | GESN-XXXX-11 |
| 12 | Strehe | GESN 81-02-12-XXXX | GESN-XXXX-12 |
| 13 | Zaščita gradbenih konstrukcij in opreme pred korozijo | GESN 81-02-13-XXXX | GESN-XXXX-13 |
| 14 | Strukture v podeželski gradnji | GESN 81-02-14-XXXX | GESN-XXXX-14 |
| 15 | Zaključna dela | GESN 81-02-15-XXXX | GESN-XXXX-15 |
| 16 | Notranji cevovodi | GESN 81-02-16-XXXX | GESN-XXXX-16 |
| 17 | Vodovod in kanalizacija - notranje naprave | GESN 81-02-17-XXXX | GESN-XXXX-17 |
| 18 | Ogrevanje - notranje naprave | GESN 81-02-18-XXXX | GESN-XXXX-18 |
| 19 | Oskrba s plinom - notranje naprave | GESN 81-02-19-XXXX | GESN-XXXX-19 |
| 20 | Prezračevanje in klimatizacija | GESN 81-02-20-XXXX | GESN-XXXX-20 |
| 21 | Začasne zložljive zgradbe in strukture | GESN 81-02-21-XXXX | GESN-XXXX-21 |
| 22 | Vodovod - zunanja omrežja | GESN 81-02-22-XXXX | GESN-XXXX-22 |
| 23 | Kanalizacija - zunanja omrežja | GESN 81-02-23-XXXX | GESN-XXXX-23 |
| 24 | Oskrba s toploto in plinovodi - zunanja omrežja | GESN 81-02-24-XXXX | GESN-XXXX-24 |
| 25 | Magnetni in terenski cevovodi | GESN 81-02-25-XXXX | GESN-XXXX-25 |
| 26 | Dela toplotne izolacije | GESN 81-02-26-XXXX | GESN-XXXX-26 |
| 27 | Avtomobilske ceste | GESN 81-02-27-XXXX | GESN-XXXX-27 |
| 28 | železnice | GESN 81-02-28-XXXX | GESN-XXXX-28 |
| 29 | Predori in podzemne železnice | GESN 81-02-29-XXXX | GESN-XXXX-29 |
| 30 | Mostovi in cevi | GESN 81-02-30-XXXX | GESN-XXXX-30 |
| 31 | Letališča | GESN 81-02-31-XXXX | GESN-XXXX-31 |
| 32 | Tramvajske tirnice | GESN 81-02-32-XXXX | GESN-XXXX-32 |
| 33 | Daljnovodi | GESN 81-02-33-XXXX | GESN-XXXX-33 |
| 34 | Komunikacijske, radijske in televizijske naprave | GESN 81-02-34-XXXX | GESN-XXXX-34 |
| 35 | Rudarska dela | GESN 81-02-35-XXXX | GESN-XXXX-35 |
| 36 | Zemljane konstrukcije hidravličnih objektov | GESN 81-02-36-XXXX | GESN-XXXX-36 |
| 37 | Betonske in armiranobetonske konstrukcije hidravličnih objektov | GESN 81-02-37-XXXX | GESN-XXXX-37 |
| 38 | Kamnite konstrukcije hidravličnih objektov | GESN 81-02-38-XXXX | GESN-XXXX-38 |
| 39 | Kovinske konstrukcije hidravličnih konstrukcij | GESN 81-02-39-XXXX .. | GESN-XXXX-39 |
| 40 | Lesene konstrukcije hidravličnih konstrukcij | GESN 81-02-40-XXXX | GESN-XXXX-40 |
| 41 | Hidroizolacijska dela v hidravličnih konstrukcijah | GESN 81-02-41-XXXX | GESN-XXXX-41 |
| 42 | Zaščita bank deluje | GESN 81-02-42-XXXX | GESN-XXXX-42 |
| 43 | Ladijske poti odvozov in odvozov | GESN 81-02-43-XXXX | GESN-XXXX-43 |
| 44 | Podvodna gradbena (potapljaška) dela | GESN 81-02-44-XXXX | GESN-XXXX-44 |
| 45 | Industrijske peči in cevi | GESN 81-02-45-XXXX | GESN-XXXX-45 |
| 46 | Dela pri rekonstrukciji stavb in objektov | GESN 81-02-46-XXXX | GESN-XXXX-46 |
| 47 | Urejanje krajine, zaščitno pogozdovanje | GESN 81-02-47-XXXX | GESN-XXXX-47 |
| Montaža opreme (tipska oznaka ocenjenega standarda - 03) | |||
| 1 | GESNm 81-03-01-XXXX | GESNm-XXXX-01 | |
| 2 | GESNm 81-03-02-XXXX | GESNm-XXXX-02 | |
| 3 | GESNm 81-03-03-XXXX | GESNm-XXXX-03 | |
| 4 | Oprema za drobljenje in mletje, beneficiranje in sintranje | GESNm 81-03-04-XXXX | GESNm-XXXX-04 |
| 5 | Oprema za tehtanje | GESNm 81-03-05-XXXX | GESNm-XXXX-05 |
| 6 | Oprema za ogrevanje | GESNm 81-03-06-XXXX | GESNm-XXXX-06 |
| 7 | Kompresorski stroji, črpalke in ventilatorji | GESNm 81-03-07-XXXX | GESNm-XXXX-07 |
| 8 | Električna inštalacija | GESNm 81-03-08-XXXX | GESNm-XXXX-08 |
| 9 | Električne pečice | GESNm 81-03-09-XXXX | GESNm-XXXX-09 |
| 10 | Komunikacijska oprema | GESNm 81-03-10-XXXX | GESNm-XXXX-10 |
| 11 | Naprave, avtomatizacija in računalniška tehnologija | GESNm 81-03-11-XXXX | GESNm-XXXX-11 |
| 12 | Procesni cevovodi | GESNm 81-03-12-XXXX | GESNm-XXXX-12 |
| 13 | Oprema za jedrske elektrarne | GESNm 81-03-13-XXXX | GESNm-XXXX-13 |
| 14 | Oprema za proizvodnjo valjanja | GESNm 81-03-14-XXXX | GESNm-XXXX-14 |
| 15 | Oprema za čiščenje plina | GESNm 81-03-15-XXXX | GESNm-XXXX-15 |
| 16 | Oprema za podjetja črne metalurgije | GESNm 81-03-16-XXXX | GESNm-XXXX-16 |
| 17 | Oprema za podjetja barvne metalurgije | GESNm 81-03-17-XXXX | GESNm-XXXX-17 |
| 18 | Oprema za kemično industrijo in rafiniranje nafte | GESNm 81-03-18-XXXX | GESNm-XXXX-18 |
| 19 | Oprema za podjetja v industriji premoga in šote | GESNm 81-03-19-XXXX | GESNm-XXXX-19 |
| 20 | Oprema za signalizacijo, centralizacijo in blokado v železniškem prometu | GESNm 81-03-20-XXXX | GESNm-XXXX-20 |
| 21 | Oprema za podzemne železnice in predore | GESNm 81-03-21-XXXX | GESNm-XXXX-21 |
| 22 | Oprema za hidroelektrarne in hidravlične konstrukcije | GESNm 81-03-22-XXXX | GESNm-XXXX-22 |
| 23 | Oprema za podjetja elektroindustrije | GESNm 81-03-23-XXXX | GESNm-XXXX-23 |
| 24 | Oprema za podjetja v industriji gradbenih materialov | GESNm 81-03-24-XXXX | GESNm-XXXX-24 |
| 25 | Oprema za industrijo celuloze in papirja | GESNm 81-03-25-XXXX | GESNm-XXXX-25 |
| 26 | Oprema za podjetja tekstilne industrije | GESNm 81-03-26-XXXX | GESNm-XXXX-26 |
| 27 | Oprema za podjetja tiskarske industrije | GESNm 81-03-27-XXXX | GESNm-XXXX-27 |
| 28 | Oprema za podjetja živilske industrije | GESNm 81-03-28-XXXX | GESNm-XXXX-28 |
| 29 | Oprema za gledališka in zabavna podjetja | GESNm 81-03-29-XXXX | GESNm-XXXX-29 |
| 30 | Oprema za kašče in podjetja za predelavo žita | GESNm 81-03-30-XXXX | GESNm-XXXX-30 |
| 31 | Oprema za kinematografska podjetja | GESNm 81-03-31-XXXX | GESNm-XXXX-31 |
| 32 | Oprema podjetij elektronske industrije in industrije komunikacij | GESNm 81-03-32-XXXX | GESNm-XXXX-32 |
| 33 | Oprema za podjetja lahke industrije | GESNm 81-03-33-XXXX | GESNm-XXXX-33 |
| 34 | Oprema za zdravstvene ustanove in podjetja medicinske industrije | GESNm 81-03-34-XXXX | GESNm-XXXX-34 |
| 35 | Oprema za kmetijsko proizvodnjo | GESNm 81-03-35-XXXX | GESNm-XXXX-35 |
| 36 | Oprema za potrošniške storitve in komunalne storitve | GESNm 81-03-36-XXXX | GESNm-XXXX-36 |
| 37 | Oprema za splošno uporabo | GESNm 81-03-37-XXXX | GESNm-XXXX-37 |
| 38 | Tehnološke kovinske konstrukcije, rezervoarji in držala za plin | GESNm 81-03-38-XXXX | GESNm-XXXX-38 |
| 39 | Pregled erekcijskih zvarjenih spojev | GESNm 81-03-39-XXXX | GESNm-XXXX-39 |
| 40 | Dodatni premiki opreme in materialnih sredstev, ki presegajo tiste, ki jih predvidevajo državni osnovni predračuni za vgradnjo opreme | GESNm 81-03-40-XXXX | GESNm-XXXX-40 |
| Popravila in gradbena dela (tipska oznaka ocenjenega standarda - 02) | |||
| 51 | Izkopavanje | GESNr 81-02-51-XXXX | GESNr-XXXX-51 |
| 52 | Temelji | GESNr 81-02-52-XXXX | GESNr-XXXX-52 |
| 53 | Stene | GESNr 81-02-53-XXXX | GESNr-XXXX-53 |
| 54 | Prekrivanje | GESNr 81-02-54-XXXX | GESNr-XXXX-54 |
| 55 | Predelne stene | GESNr 81-02-55-XXXX | GESNr-XXXX-55 |
| 56 | Odprtine | GESNr 81-02-56-XXXX | GESNr-XXXX-56 |
| 57 | Tla | GESNr 81-02-57-XXXX | GESNr-XXXX-57 |
| 58 | Strehe, strehe | GESNr 81-02-58-XXXX | GESNr-XXXX-58 |
| 59 | Stopnice, veranda | GESNr 81-02-59-XXXX | GESNr-XXXX-59 |
| 60 | Cevi za peč | GESNr 81-02-60-XXXX | GESNr-XXXX-60 |
| 61 | Ometna dela | GESNr 81-02-61-XXXX | GESNr-XXXX-61 |
| 62 | Slikarska dela | GESNr 81-02-62-XXXX | GESNr-XXXX-62 |
| 63 | Dela na steklu, tapetah in oblogah | GESNr 81-02-63-XXXX | GESNr-XXXX-63 |
| 64 | Štukaturno delo | GESNr 81-02-64-XXXX | GESNr-XXXX-64 |
| 65 | Notranja sanitarna dela | GESNr 81-02-65-XXXX | GESNr-XXXX-65 |
| 66 | Zunanja inženirska omrežja | GESNr 81-02-66-XXXX | GESNr-XXXX-66 |
| 67 | Elektroinštalacijska dela | GESNr 81-02-67-XXXX | GESNr-XXXX-67 |
| 68 | Polepšanje | GESNr 81-02-68-XXXX | GESNr-XXXX-68 |
| 69 | Druga popravila in gradbena dela | GESNr 81-02-69-XXXX | GESNr-XXXX-69 |
| Zagon (ocena standardne oznake tipa - 05) | |||
| 1 | Električne naprave | GESNp 81-05-01-XXXX | GESNp-XXXX-01 |
| 2 | Avtomatizirani krmilni sistemi | GESNp 81-05-02-XXXX | GESNp-XXXX-02 |
| 3 | Prezračevalni in klimatski sistemi | GESNp 81-05-03-XXXX | GESNp-XXXX-03 |
| 4 | Oprema za dviganje in transport | GESNp 81-05-04-XXXX | GESNp-XXXX-04 |
| 5 | Oprema za obdelavo kovin | GESNp 81-05-05-XXXX | GESNp-XXXX-05 |
| 6 | Hladilne in kompresorske naprave | GESNp 81-05-06-XXXX | GESNp-XXXX-06 |
| 7 | Oprema za toplotno energijo | GESNp 81-05-07-XXXX | GESNp-XXXX-07 |
| 8 | Oprema za obdelavo lesa | GESNp 81-05-08-XXXX | GESNp-XXXX-08 |
| 9 | Objekti za oskrbo z vodo in kanalizacijo | GESNp 81-05-09-XXXX | GESNp-XXXX-09 |
| 16 | Avtomatika in telemehanske naprave za železniški promet | GESNp 81-05-16-XXXX | GESNp-XXXX-16 |
Dodatek 2
Tabela HESN XX-XX-XXX
Obseg dela:
01. _________________.
Merilnik: __________
XX-XX-XXX-XX ___________________________________
XX-XX-XXX-XX ___________________________________
| Koda vira | Ime stroškovne postavke | enota rev .. | XX-XX-XXX-XX | XX-XX-XXX-XX | XX-XX-XXX-XX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroški dela delavcev | ljudi-ur | |||
| 1.1 | Povprečna ocena dela | ||||
| 2 | Stroški dela strojevodij | ljudi-ur | |||
| 3 | STROJI IN MEHANIZMI | stroj-h. | |||
| 4 | MATERIALI |
Tabela HESNp XX-XX-XXX
__________________________________________
Obseg dela:
01. _________________.
Merilnik: __________
XX-XX-XXX-XX ___________________________________
XX-XX-XXX-XX ___________________________________
Dodatek 3
Tabela 1
| izdelek št. | Delovni pogoji | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| za namestitev opreme | zbirka 46 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Izvedba del (pri utemeljitvi POS) za gradnjo konstrukcijskih elementov vzidanih prostorov znotraj objekta kapitalske gradnje v gradnji (z postavljenimi nosilnimi konstrukcijskimi elementi), ki v skladu z zahtevami tehnične varnosti vodi na omejevanje delovanja delavcev pri proizvodnji dela. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 2 | Delo se izvaja na ozemlju delujočega podjetja z enim ali več od naslednjih dejavnikov na delovnem področju: obsežno omrežje prometnih in inženirskih komunikacij; tesni pogoji za shranjevanje materialov; delujoča tehnološka oprema; tehnološko transportno gibanje. | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 3 | Proizvodnja dela se izvaja v podjetju s škodljivimi delovnimi pogoji (1), medtem ko: | ||||
| 3.1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| 3.2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| 3.3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 3.4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| 4 | Dela se izvajajo v varnostnem območju delujočega daljnovoda (2), v bližini objektov pod napetostjo, znotraj obstoječih objektov, v katerih notranja napeljava ni izključena, če bo to povzročilo omejevanje delovanja delavcev v skladno z varnostnimi zahtevami. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 5 | Dela se izvajajo v utesnjenih razmerah pozidanega dela naselij (3). | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| 7 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
| 8 | |||||
| 8.1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| 8.2 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
| 8.3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 10 | |||||
| 10.1 | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,80 | |
| 10.2 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80 | |
Opombe:
1.1. Koeficienti, določeni v klavzulah 2 in 5 se ne uporabljata za dela, ki se izvajajo v prostorih kapitalskih gradenj.
1.2. Koeficienti, določeni v klavzulah 10.1, 10.2 ne veljajo za predračunske normative, ki upoštevajo pogoje za izvedbo del v podzemnih razmerah v skladu z določili tehničnih delov in prilog ustreznih zbirk predračunskih normativov.
1.3. Hkratna uporaba več koeficientov ni dovoljena. Izjema so le koeficienti, navedeni v kl. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9. Ko se uporabijo sočasno, se koeficienti pomnožijo.
tabela 2
| izdelek št. | Delovni pogoji | Koeficienti za ocenjene stopnje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| za gradbena in posebna gradbena dela (razen predvidenih normativov zbiranja 46) | za namestitev opreme | za popravila in gradbena dela | zbirka 46 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Delo se izvaja v prostorih upravljanega objekta kapitalske gradnje (4) brez prekinitve delovnega procesa (5) podjetja, pri čemer: | ||||
| 1.1 | v delovnem prostoru ni nobenih predmetov, ki bi zasedli prostor | 1,20 | 1,20 | - | - |
| 1.2 | na delovnem območju je eden od naslednjih dejavnikov: gibanje transporta po znotrajtrgovinskih poteh; upravljanje tehnološke ali laboratorijske opreme, pohištva in drugih predmetov, ki nerede prostore. | 1,35 | 1,35 | 1,15 | 1,15 |
| 2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | |
| 3 | Delo se izvaja na ozemlju delujočega podjetja z enim ali več od naslednjih dejavnikov na delovnem področju: obsežno omrežje prometnih in inženirskih komunikacij; tesni pogoji za shranjevanje materialov; delujoča tehnološka oprema; tehnološko transportno gibanje. | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 4 | Proizvodnja dela se izvaja v podjetju s škodljivimi delovnimi pogoji, medtem ko: | ||||
| 4.1 | delavci glavne proizvodnje imajo skrajšan delovni dan, delavci pa normalno dolg delovnik; | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4.2 | delavci so bili premeščeni na krajši delovnik s 36-urnim delovnim tednom; | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4.3 | delavci so bili premeščeni na krajši delovnik s 30-urnim delovnim tednom; | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.4 | delavci se premestijo na krajši delovnik s 24-urnim delovnim tednom. | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| 6 | Dela se izvajajo znotraj delujočih transformatorskih in distribucijskih postaj, elektro prostorov (stikalne plošče, kontrolne sobe, RTP, reaktor, stikalne naprave in točke, kabelski jaški, predori in kanali, kabelski poletaži) z delujočo elektro opremo ali kabelskimi vodi pod napetostjo. | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 7 | Delo se izvaja v zaprtih objektih ali prostorih (razen rudnikov, rudnikov, podzemnih železnic, predorov in podzemnih objektov za posebne namene), katerih zgornji nivo stropa je pod 3 m od zemeljske površine. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 8 | Delo se izvaja v prostorih do višine 1,8 m. | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 9 | Delo se izvaja v stanovanjskih prostorih brez preselitve. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 10 | Dela se izvajajo v utesnjenih razmerah pozidanega dela naselij. | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 11 | Delo se izvaja v gorskih območjih: | ||||
| 11.1 | na nadmorski višini od 1500 do 2500 m; | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 11.2 | na nadmorski višini od 2500 do 3000 m nadmorske višine; | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 11.3 | na nadmorski višini od 3000 do 3500 m nadmorske višine. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 12 | Dela se izvajajo na pobočjih gora z ohranjanjem naravne krajine. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 13 | Delo se izvaja v upravljanih tunelih podzemne železnice ponoči "skozi okno": | ||||
| 13.1 | kadar delavci med delovno izmeno opravljajo le dela, povezana z »oknom«; | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,80 |
| 13.2 | pri uporabi dela delovne izmene (pred spuščanjem delavcev v predor in po izpustitvi iz predora) za opravljanje del, ki niso povezana z »oknom«. | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80 |
Opombe:
2.1. Koeficienti, določeni v klavzulah 3 in 10 se ne uporabljata za dela, ki se izvajajo v prostorih kapitalskih gradenj.
2.2. Koeficienti, določeni v klavzulah 13.1, 13.2 ne veljajo za predračunske normative, ki upoštevajo pogoje za izvedbo del v podzemnih pogojih v skladu z določili tehničnih delov in prilog ustreznih zbirk predračunskih normativov.
2.3. Hkratna uporaba več koeficientov ni dovoljena. Izjema so le koeficienti, navedeni v kl. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 7, 8, 11.1, 11.2, 11.3 in 12. Ko se uporabijo sočasno, se koeficienti pomnožijo.
Tabela 3
| izdelek št. | Delovni pogoji | Koeficienti za ocenjene stopnje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| za gradbena in posebna gradbena dela (razen predvidenih normativov zbiranja 46) | za namestitev opreme | za popravila in gradbena dela | zbirka 46 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Proizvodnja popravil in gradbenih del se izvaja v prostorih upravljanega objekta kapitalske gradnje (1) brez prekinitve delovnega procesa (2) podjetja, medtem ko | ||||
| 1.1 | na področju popravil in gradbenih del ni delujoče tehnološke ali laboratorijske opreme, pohištva in drugih predmetov, ki bi obremenjevali prostore; | 1,20 | 1,20 | - | - |
| 1.2 | na področju popravil in gradbenih del je delujoča tehnološka ali laboratorijska oprema, pohištvo in drugi predmeti, ki obremenjujejo prostore | 1,35 | 1,35 | 1,15 | 1,15 |
| 2 | Proizvodnja popravil in gradbenih del se izvaja v prostorih objekta kapitalske gradnje s prekinitvijo delovnega procesa podjetja, medtem ko je na področju proizvodnje popravil in gradbenih del delujoča tehnološka ali laboratorijska oprema, pohištvo in drugi predmeti, ki nerede v prostorih | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Popravila in gradbena dela se izvajajo na ozemlju delujočega podjetja ob prisotnosti enega ali več naslednjih dejavnikov na delovnem območju: - obsežno omrežje transportnih in inženirskih komunikacij; - tesni pogoji za shranjevanje materialov; - delujoča tehnološka oprema | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 4 | Popravila in gradbena dela se izvajajo v podjetju s škodljivimi delovnimi pogoji (3), medtem ko: | ||||
| 4.1 | delavci glavne proizvodnje imajo skrajšan delovni dan, delavci pa normalno dolg delovnik; | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4.2 | delavci so bili premeščeni na krajši delovnik s 36-urnim delovnim tednom; | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4.3 | delavci so bili premeščeni na krajši delovnik s 30-urnim delovnim tednom; | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 4.4 | delavci se premestijo na krajši delovnik s 24-urnim delovnim tednom | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 5 | Dela se izvajajo v varnostnem območju obstoječega nadzemnega daljnovoda, v bližini objektov, ki so pod napetostjo, znotraj obstoječih objektov, v katerih notranja napeljava ni izključena, če bo to povzročilo omejitev delovanja delavcev v skladu z varnostnimi zahtevami. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 6 | Popravila in gradbena dela se izvajajo znotraj delujočih transformatorskih in distribucijskih postaj, elektro prostorov (stikalne plošče, kontrolne sobe, RTP, reaktorji, stikalne naprave in točke, kabelski jaški, predori in kanali, kabelski poletaži) z delujočo električno opremo ali kabelskimi vodi pod napetostjo. . | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 7 | Popravila in gradbena dela se izvajajo v zaprtih objektih ali prostorih (z izjemo podzemnih objektov za posebne namene), katerih zgornji nivo prekrivanja je pod 3 m od zemeljske površine | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 8 | Popravila in gradbena dela se izvajajo v prostorih do višine 1,8 m | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 9 | Popravila in gradbena dela se izvajajo v stanovanjskih prostorih brez preselitve | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 10 | Popravila in gradbena dela se izvajajo v utesnjenih razmerah pozidanega dela naselij (5): | ||||
| 10.1 | posamezni konstrukcijski elementi objektov kapitalske gradnje (razen tistih iz 10.2. in 10.3. člena), objekti kapitalske gradnje na splošno; | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 10.2 | srednje in kompleksne strehe (6); | 1,25 | - | 1,25 | 1,25 |
| 10.3 | skupni prostori. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 11 | Popravila in gradbena dela se izvajajo v gorskih območjih: | ||||
| 11.1 | na nadmorski višini od 1500 do 2500 m; | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 11.2 | na nadmorski višini od 2500 do 3000 m nadmorske višine; | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 11.3 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 12 | Popravila in gradbena dela se izvajajo na pobočjih gora z ohranjanjem naravne krajine | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 14 | Popravila in gradbena dela v podjetjih, kjer se zaradi režima tajnosti za delavce, ki opravljajo popravila in gradbena dela, uporabljajo posebno dovoljenje, posebna prepustnica in druge omejitve | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Opombe:
1. Koeficienti, navedeni v str. 3 in 10.1-10.3 se ne uporabljajo za dela, ki se izvajajo v prostorih objektov kapitalske gradnje.
2. Koeficienti, določeni v 13. členu, ne veljajo za ocenjene normative, ki upoštevajo pogoje za opravljanje dela v podzemnih pogojih v skladu z določili tehničnih delov in prilog ustreznih zbirk predvidenih normativov.
3. Sočasna uporaba več koeficientov ni dovoljena. Izjema so le koeficienti, navedeni v kl. 4.1-4.5, 5, 7, 8, 11.1-11.3, 12, 14. Ko se uporabijo sočasno, se koeficienti pomnožijo. Nastali koeficient se zaokroži na dve decimalni mesti.
Tabela 4
| izdelek št. | Delovni pogoji | Koeficienti ocenjenih standardov za zagon |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Delo se izvaja v prostorih upravljanega objekta kapitalske gradnje brez ustavljanja delovnega procesa podjetja, medtem ko je na delovnem območju delujoča tehnološka ali laboratorijska oprema, pohištvo in drugi predmeti, ki neredajo prostore. | 1,2 |
| 2 | Proizvodnja dela se izvaja v prostorih objekta kapitalske gradnje s prekinitvijo delovnega procesa podjetja, medtem ko na delovnem območju delujejo tehnološka ali laboratorijska oprema, pohištvo in drugi predmeti, ki neredajo prostore. | 1,15 |
| 3 | Dela se izvajajo v varnostnem območju obstoječega nadzemnega daljnovoda, v bližini objektov, ki so pod napetostjo, znotraj obstoječih objektov, v katerih notranja napeljava ni izključena, če bo to povzročilo omejitev delovanja delavcev v skladu z varnostnimi zahtevami. | 1,2 |
| 4 | Opravljanje del v elektroinštalacijah pod napetostjo, s prijavo dovoljenja ali naročila, elektro prostore (stikalne plošče, kontrolne sobe, transformatorske postaje, reaktorji, stikalne naprave in točke, kabelski jaški, predori in kanali, kabelski poletaži) z delujočo električno opremo ali kablom črte pod napetostjo. | 1,3 |
| 5 | Opravljanje del na električni opremi, projektirano zaščiteni pred vplivi okolja (prašno, eksplozijsko, brizgalno, vodoodporno, zatesnjeno, zaščiteno pred korozivnim okoljem) | 1,1 |
| 6 | Opravljanje del v prostorih kategorij A in B za požarno in eksplozijsko ogroženost, na eksplozivnih blokih 1., 2. in 3. kategorije eksplozijske ogroženosti | 1,25 |
| 7 | Delo v podjetjih, kjer se zaradi režima tajnosti uporabljajo posebno dovoljenje, posebna izkaznica in druge omejitve za osebje za naročanje | 1,15 |
| 8 | Opravljanje del v zaprtih objektih (prostorih), katerih zgornji nivo prekrivanja je pod 3 m od zemeljske površine, razen podzemnih objektov za posebne namene | 1,1 |
| 9 | Delo v gorskih območjih: | |
| 9.1 | na nadmorski višini od 1500 do 2500 m; | 1,25 |
| 9.2 | na nadmorski višini od 2500 do 3000 m nadmorske višine; | 1,35 |
| 9.3 | na nadmorski višini od 3000 do 3500 m nadmorske višine | 1,5 |
| 10 | Ko je temperatura zraka na delovnem mestu pod 0 ° C | 1,1 |
Opombe:
4.1. Zagonska dela, ki se izvajajo v obstoječih elektroinštalacijah, vključujejo dela, opravljena po uvedbi obratovalnega načina na tej električni napeljavi.
4.2. Koeficienti iz tabele 2 se ne uporabljajo pri izvajanju del v podzemnih razmerah namenskih objektov, razen koeficientov iz kl. 3 in 4.
4.3. Hkratna uporaba več koeficientov ni dovoljena. Izjema so le koeficienti, navedeni v kl. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9.1-9.3. Ob hkratni uporabi se koeficienti pomnožijo. Dobljeni koeficient se zaokroži na dve decimalni mesti.
4.4. Zagonska dela se običajno izvajajo v ogrevanih prostorih. V primerih, ko se izvaja priprava za zagon stavb in objektov, ki se glede na njihove tehnološke značilnosti ne smejo ogrevati, ali objektov na prostem, so dodatni stroški, povezani z zmanjšanjem produktivnosti osebja za zagon, ko temperatura zraka na delovnem mestu pod 0 °C se določi uporaba za cene koeficienta iz 10.
Uporaba zbirke ocenjenih standardov za dodatne stroške pri izdelavi gradbenih in instalacijskih del v zimskem času pri določanju stroškov zagona ni dovoljena.
_____________________________
(1) Škodljive delovne razmere določa prisotnost na delovnem območju dejavnikov, ki zmanjšujejo delovno sposobnost in škodljivo vplivajo na zdravje in delavce:
sevanje;
ionizirajoče sevanje;
temperatura nad 40 ° C ali pod 0 ° C (razen primerov, povezanih z delom pozimi - za tabele 1-3);
vlažnost;
hitrost zraka;
elektromagnetna polja;
industrijski hrup;
ultrazvok;
infrazvok;
vibracije;
aerosoli (prah), vključno s prahom težkih kovin;
električno nabiti zračni delci;
kemične snovi;
biološke snovi (antibiotiki, vitamini, hormoni, encimi, beljakovinski pripravki, mikroorganizmi, žive celice in spore, ki jih vsebujejo pripravki);
vnetljive in eksplozivne snovi;
(2) Pod zaščitnim pasom vzdolž daljnovodov se šteje zemljišče in prostor, zaprt med navpičnimi ravninama, ki potekajo skozi vzporedne premice, odmaknjene od skrajnih žic (če njihov položaj ni odklon) na naslednjih razdaljah:
| Napetostni vodi, kV | Razdalja, m |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1-20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220, 330 | 25 |
| 400, 500 | 30 |
| 750 | 40 |
| 800 (stalni tok) | 30 |
(3) Utesnjenost v pozidanem delu naselij določa prisotnost treh od naslednjih dejavnikov:
gost promet javnega prometa in pešcev v neposredni bližini delovnega območja;
razvejana omrežja podzemnih naprav, ki jih je treba ponovno postaviti ali začasno ustaviti;
umestitev objektov kapitalne gradnje in ohranjenih zelenih površin v neposredni bližini (do 50 m) delovnega območja;
utesnjenost ali nezmožnost shranjevanja materialov;
omejitev zamaha ogrodja dvižnega žerjava v skladu s podatki POS.
(4) Izkoriščeni objekt kapitalne gradnje je objekt kapitalske gradnje, ki je bil dan v obratovanje.
(5) Delovni proces se šteje kot proizvodni proces podjetij različnih vrst dejavnosti (proizvodne in neproizvodne namene).
(6) Strehe srednje zahtevnosti vključujejo strehe s pravocrtnimi ploskvami (kolka, kolka, kolka s prelomom pobočja in podstrešja, polkatna, z lanterno, štirikapna, kot tudi strehe v obliki črke G in T obrisi v tlorisu, zloženi, strehe v kombinaciji z naklonom nad 10 %) ali strehe s številom naklonov od tri do pet.
Med kompleksne strehe sodijo tudi strehe z ukrivljenimi površinami (kupolaste, obokane, stožčaste, kroglaste, špičaste, strehe s prečnim obokom) ali strehe z več kot petimi nakloni.
Metodologija opredeljuje enoten postopek za uporabo predračunskih standardov za gradnjo (posebno), popravilo in gradnjo, vgradnjo opreme in zagon pri določanju ocenjenih stroškov gradnje, rekonstrukcije in remonta objektov kapitalne gradnje.
Ocenjeni normativi se uporabljajo pri določanju ocenjenih stroškov gradnje, rekonstrukcije in remonta objektov kapitalske gradnje po metodi virov, oblikovanju cen na enoto in konsolidiranih ocenjenih standardih.
Določbe metodologije so obvezne pri določanju ocenjenih stroškov gradnje, rekonstrukcije, remonta objektov kapitalske gradnje, ki se financirajo s proračunskimi sredstvi, sredstvi pravnih oseb, ki jih je ustanovila Ruska federacija, njeni sestavni subjekti, občine, pravne osebe, delež v odobrenem (osnovnem) kapitalu, katerega več kot 50% predstavljajo Rusija, njeni sestavni subjekti, občine. Uporaba metodologije je obvezna tudi pri določanju ocenjenih stroškov remonta stanovanjske stavbe, ki se v celoti ali delno izvede na stroške regionalnega operaterja, HOA, stanovanjske zadruge ali druge specializirane potrošniške zadruge ali sredstev lastniki prostorov v takšni hiši.
Podane so sestava in značilnosti zbirk predračunskih norm ter splošne zahteve za postopek njihove uporabe.
Odredba Ministrstva za gradbeništvo Rusije z dne 31. januarja 2018 N 54 / pr O odobritvi Metodologije za preverjanje izvajanja glavnega dogodka Izpolnjevanje državnih obveznosti za zagotavljanje stanovanj za kategorije državljanov, ki jih določa zvezna zakonodaja državnega programa Ruska federacija Zagotavljanje cenovno ugodnih in udobnih stanovanj in javnih storitev za državljane Ruske federacije
Seznam preverjenih vpisnih kartotek občanov - brezplačno prejemnikov stanovanjskih prostorov, prejemnikov stanovanjskih prostorov po socialni najemni pogodbi, prejemnikov enkratnega denarnega plačila za nakup ali gradnjo stanovanjskih prostorov, zagotovljenih v okviru izvajanja teh prenesena v skladu z Zveznim zakonom "O spremembah Zveznega zakona" O statusu vojakov "in o zagotavljanju stanovanjskih prostorov za nekatere kategorije državljanov" na državne organe sestavnih subjektov Ruske federacije s pooblastili Ruska federacija zagotoviti bivalne prostore za državljane, odpuščene iz vojaške službe (službe) in z njimi enakovredne osebe (revizija je bila izvedena od ____ do ____ 20__) Izvršilni organ sestavnega subjekta Ruske federacije ________________________________________________ (ime izvršilnega organa sestavnega subjekta Ruske federacije, pooblaščenega za izvajanje prenesenih pooblastil)
