Az Orosz Föderáció Várostervezési Kódexének végrehajtása érdekében a 2010. július 27-i N 210-FZ szövetségi törvény „Az állami és önkormányzati szolgáltatások nyújtásának megszervezéséről” és a moszkvai kormány rendelete „A állami és önkormányzati szolgáltatások Moszkva városában" úgy határoz: 1. Jóváhagyja: 1.1. Közigazgatási előírások Moszkva város állami szolgáltatásának biztosítására "Építési engedély kiadása" (1. melléklet). 1.2. Moszkva város állami szolgáltatásának biztosítására vonatkozó adminisztratív előírások „A létesítmény üzembe helyezésére vonatkozó engedély kiadása” (2. melléklet). 2. Érvénytelennek nyilvánítani: 2.1. A moszkvai kormány rendelete "Az" egy ablakos "módban történő dokumentumok elkészítésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról. 2.2. A moszkvai kormány rendelete -tól" A moszkvai kormány rendeletének módosításáról. "2.3. a moszkvai kormányt" A moszkvai kormány rendeletének módosításáról tól ". 2.4. A moszkvai kormány határozata -tól" A moszkvai kormány határozatának módosításáról kelt. " Jelen határozat végrehajtásának ellenőrzését a Moszkva várostervezési politika és építési kérdésekkel foglalkozó alpolgármestere M. Sh. Khusnullin, Moszkva polgármestere SS Sobyanin 1. függelék a moszkvai kormány 2012. április 17-i határozatához N 145 -PP A közszolgáltatások nyújtására vonatkozó közigazgatási előírások Moszkva város "Építési engedély kiadása" 1. Általános rendelkezések 1.1 Ezek A Moszkva városában az építési engedély kiadásához szükséges közszolgáltatások nyújtására vonatkozó első közigazgatási rendelet megállapítja a közszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adminisztratív eljárások (cselekvések) és (vagy) döntéshozatal sorrendjét és ütemezését. magánszemély vagy jogi személy, illetve meghatalmazott képviselői kérelmére (továbbiakban - Szabályzat). 1.2. Az e rendeletben meghatározott adminisztratív eljárásokat és (vagy) intézkedéseket, beleértve az elektronikus formát is, a Moszkva város közszolgáltatásainak nyújtásához szükséges adatok alapnyilvántartásából (a továbbiakban: alapnyilvántartás) szereplő információk felhasználásával hajtják végre, és a Moszkva kormánya által meghatározott, Moszkva város közszolgáltatásainak nyújtására vonatkozó Egységes Követelmények (a továbbiakban: Egységes Követelmények). 2. A közszolgáltatás nyújtásának szabványa Közszolgáltatás megnevezése 2.1. Építési engedély kiadása Moszkva városában (a továbbiakban - állami szolgáltatás). A közszolgáltatások nyújtásának jogalapja 2.2. A közszolgáltatások nyújtása a következők szerint történik: az Orosz Föderáció városrendezési kódexe; 2004. december 29-i N 191-FZ szövetségi törvény "Az Orosz Föderáció városrendezési kódexének elfogadásáról"; Az Orosz Föderáció kormányának 2005. november 24-i N 698 rendelete „Az építési engedély és az objektum üzembe helyezésére vonatkozó engedély formájáról”; az Orosz Föderáció Regionális Fejlesztési Minisztériumának 2006. október 19-i, N 120 „Az építési engedély nyomtatványának kitöltési eljárására vonatkozó utasítás jóváhagyásáról” szóló rendeletével; Moszkva városának 2008. június 25-i törvénye N 28 "Moszkva város városrendezési szabályzata". A közszolgáltatást ellátó végrehajtó szerv (szervezet), Moszkva város állami intézményei és a szolgáltatás nyújtásában részt vevő egyéb szervezetek neve 2.3. A közszolgáltatások nyújtására vonatkozó hatásköröket a következők gyakorolják:; egy olyan tőkeépítési objektummal kapcsolatban, amelynek építését, rekonstrukcióját Moszkva városának regionális jelentőségű különlegesen védett természeti területein belül tervezik végrehajtani; a kulturális örökség tárgyával kapcsolatban, ha a kulturális örökség tárgyának megőrzésére irányuló munka (a továbbiakban: közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság) az építési és megbízhatóságának és biztonságosságának egyéb jellemzőit érinti. ). 2.4. Az állami szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos célokra dokumentumokat és információkat használnak fel, dolgoznak fel, beleértve a tárcaközi megkeresést, tárcaközi megkeresést, tárcaközi információs interakciót a következőkkel: a Szövetségi Állami Nyilvántartási, Kataszteri és Térképészeti Szolgálat; Szövetségi Akkreditációs Szolgálat; ; Moszkva város állami autonóm intézménye "Moszkvai Állami Szakértelem"; ... Pályázók 2.5. A pályázók lehetnek fejlesztők - magánszemélyek vagy jogi személyek, akik földterületeiken beruházást, beruházást hajtanak végre. 2.6. 2. pontban említett kérelmezők érdekei. 5. pontja szerint a kérelmező által meghatalmazott más személyek is képviselhetik az előírt módon. A közszolgáltatás ellátásához szükséges dokumentumok 2.7. A pályázó a közszolgáltatásra történő jelentkezéskor benyújtja: 2.7.1. Kapiális építési létesítmény építési engedélyének kiadásáról, illetve tőkeépítési létesítmény egy részének építési szakaszára vonatkozó engedély kiadásáról határozathozatal: 2.7.1.1. Közszolgáltatás nyújtására irányuló kérelem (kérelem) (a továbbiakban: megkeresés). A papír alapú dokumentum formájú kérelmet a Szabályzat Függeléke szerint állítják ki. 2.7.1.2. A kérelmező személyazonosító okmánya. 2.7.1.3. Telek tulajdonjogát igazoló okiratok, amelyek az engedélyezett felhasználás típusának megfelelően tőkeépítési objektum építését (rekonstrukcióját) biztosítják. 2.7.1.4. Telek településrendezési terve, vagy vonalas létesítmény építésére vonatkozó engedély kiadása esetén a területrendezési terv és a területfelmérési terv részletei. 2.7.1.5. Az Orosz Föderáció városrendezési szabályzata (a továbbiakban: kódex) 51. cikke 7. részének 3. pontja szerinti tervdokumentációban szereplő anyagok. 2.7.1.6. Kiemelt építési objektum tervdokumentációjának vizsgálatának pozitív következtetése (a Vt. 48. cikkének 121. részében meghatározott esetben az egyes építési szakaszokra vonatkozóan), ha az ilyen tervdokumentáció a cikk szerint vizsgálat tárgyát képezi. 49. §-a szerint a tervdokumentáció állami vizsgálatának pozitív következtetése a Vámkódex 49. cikkének 34. részében előírt esetekben, a projektdokumentáció állami ökológiai szakvéleményének pozitív következtetése a 6. részében előírt esetekben. A kódex 49. cikke. 2.7.1.7. 2012. április 1-től a projektdokumentáció nem állami vizsgálatának pozitív eredményét kiállító jogi személy akkreditációs bizonyítványának másolata, amennyiben bemutatják a projektdokumentáció nem állami vizsgálatának következtetését. 2.7.1.8. Az engedélyezett építés, rekonstrukció korlátozó paramétereitől való eltérés engedélyezése (ha a fejlesztő a Kódex 40. cikkével összhangban kapott ilyen engedélyt). 2.7.1.9. A tőkeépítési objektum valamennyi jogosultjának hozzájárulása az ilyen objektum rekonstrukciója esetén. 2.7.2. Egyedi lakásépítési objektum létesítésére vonatkozó engedély kiadásáról dönteni: 2. 7.2.1. A kérelmező kérelme és személyazonosító okmánya. 2.7.2.2. Telek tulajdonjogát igazoló okiratok, amelyek az engedélyezett felhasználás típusának megfelelően tőkeépítési objektum építését (rekonstrukcióját) biztosítják. 2.7.2.3. A telek városi terve. 2.7.2.4. A telek tervezési szervezetének terve az egyedi lakásépítés tárgya helyének megjelölésével. 2.7.3. Tőkeépítési létesítmény építési engedélyének meghosszabbításáról szóló döntés meghozatala: 2.7.3.1. A kérelmező kérelme és személyazonosító okmánya. 2.7.3.2. Építési engedély (eredeti). 2.7.3.3. Építésszervezési projekt. 2.7.4. Egyedi lakásépítési objektum építési engedélyének meghosszabbításáról szóló döntés meghozatala: 2.7.4.1. A kérelmező kérelme és személyazonosító okmánya. 2.7.4.2. Építési engedély (eredeti). A közszolgáltatások ellátásához szükséges dokumentumok listája kimerítő. 2.8. A kérelmező az Alapnyilvántartás közszolgáltatás ellátásához szükséges adataihoz való hozzáféréskor nem köteles benyújtani a 2.7.1.3., 2.7.1.4., 2.7.1.6., 2.7.1.7-2.7.1.9. és jelen Szabályzat 2.7.2.2, 2.7.2.3. A pályázónak joga van ezeket a dokumentumokat saját kezdeményezésére benyújtani. 2.9. 2012. július 1-je óta Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján a kérelmezőnek lehetősége van interaktív igénylőlap kitöltésére, a dokumentumok elektronikus képei iránti kérelem mellékleteire. Ezt a lehetőséget a pályázóknak azután biztosítják, hogy a megállapított eljárásnak megfelelően hozzáférést kaptak Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásai (funkciói) portáljának "személyes fiók" alrendszeréhez. Amikor Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján megszervezi az elektronikus digitális aláírás (elektronikus aláírás) használatának lehetőségét, a fenti műveletek elektronikus digitális aláírással (elektronikus aláírás) hajthatók végre. A közszolgáltatások nyújtásának sajátosságai egy kulturális örökségi objektum vagy azonosított kulturális örökségi objektum megőrzésére irányuló munkák esetén, amelyek során az ilyen objektum megbízhatóságának és biztonságának építő és egyéb jellemzőit érintik 2.10. Kulturális örökségi objektum vagy beazonosított kulturális örökségi objektum megőrzésére irányuló munkavégzés során végzett közszolgáltatás igénybevételekor, amely során az ilyen objektum megbízhatóságának és biztonságosságának konstrukciós és egyéb jellemzőit érintik, a kérelmezőnek rendelkeznie kell állagmegóvási munkák végzésére kiadott engedély.kulturális örökségi terület vagy azonosított kulturális örökségi terület. A közszolgáltatások nyújtásához szükséges és kötelező szolgáltatások 2.11. A közszolgáltatások nyújtásához szükséges és kötelező szolgáltatások: 2.11.1. Projektdokumentáció állami szakértelem. A szolgáltatások nyújtására vonatkozó eljárást az Orosz Föderáció kormányának 2007. március 5-i N 145 „A projektdokumentáció és a mérnöki felmérések eredményei állami vizsgálatának megszervezésére és lefolytatására vonatkozó eljárásról” szóló rendelete határozza meg. 2.11.2. Projektdokumentáció nem állami szakértelem. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó eljárást az Orosz Föderáció kormányának 2008. december 29-i N 1070 „A projektdokumentáció és a mérnöki felmérések eredményeinek nem kormányzati vizsgálatáról” szóló rendelete határozza meg. A közszolgáltatás teljesítésének határideje 2.12. A közszolgáltatások nyújtásának teljes időtartama magában foglalja a hatóságok és a közszolgáltatást nyújtó szervezetek közötti tárcaközi interakció időtartamát, és nem haladhatja meg a 10 napot. 2.13. A közszolgáltatás teljesítésének határidejét a kérelem nyilvántartásba vételét követő naptól kell számítani. A közszolgáltatás ellátásához szükséges dokumentumok átvételének megtagadása 2.14. A közszolgáltatás ellátásához szükséges iratok átvételének megtagadásának indokai: a kérelmező olyan közszolgáltatás iránti kérelme, amelynek ellátását nem a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság látja el; a kérelmező olyan dokumentumok benyújtása, amelyek nem felelnek meg a megállapított követelményeknek; a kérelmező által a jelen Szabályzat 2.7. pontjában előírt hiányos dokumentumok benyújtása; a kérelmező által ellentmondó információkat tartalmazó dokumentumok benyújtása. A közszolgáltatás nyújtásához szükséges iratok átvételének megtagadási okainak felsorolása kimerítő. 2.15. A kérelem és a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratok elfogadásának megtagadásáról a kérelmező kérelmére írásbeli határozat készül, amelyet a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság vezetője vagy az általa meghatalmazott tisztviselő ír alá, és kiállít a kérelmezőt az elutasítás indokainak megjelölésével. 2.16. Az elektronikus formában benyújtott kérelem és iratok befogadásának megtagadásáról szóló határozatot a közszolgáltatást ellátó végrehajtó szerv vezetője, vagy az általa elektronikus digitális aláírással (elektronikus aláírás) meghatalmazott tisztviselő írja alá, és a kérelmező részére a e-mailben és (vagy) Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján keresztül, legkésőbb a kérelem regisztrációjának napjától számított következő munkanapon. A közszolgáltatások ellátásának felfüggesztése 2.17. A közszolgáltatások végzésének felfüggesztésére nincs ok. A közszolgáltatások nyújtásának megtagadása 2.18. A közszolgáltatás megtagadásának indokai: 2.18.1. Építési engedély kiadásakor: a kérelmezőnek nincs joga építési engedélyhez; a benyújtott dokumentumok összeegyeztethetetlensége a telek településrendezési tervével; a benyújtott dokumentumok összeegyeztethetetlensége a területrendezési projekt és a földmérési projekt követelményeivel (ha a kérelmező vonalas létesítmény építésére kér engedélyt); a benyújtott dokumentumok nem felelnek meg az engedélyezett építés, átépítés korlátozó paramétereitől való eltérésre vonatkozó engedélyben megállapított követelményeknek. 2.18.2. Építési engedély megújításakor: a kérelmezőnek nincs joga építési engedélyhez; a fővárosi építési létesítmény építése, rekonstrukciója az építési engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem benyújtási határidejének lejárta előtt nem kezdődött meg. A közszolgáltatások nyújtását megtagadó okok listája kimerítő. 2.19. A közszolgáltatás ellátásának megtagadásáról szóló határozatot a közszolgáltatást ellátó végrehajtó szerv vezetője vagy az általa megbízott tisztségviselő írja alá, és az elutasítás indokainak megjelölésével a kérelmező részére kiadja. 2.20. A közszolgáltatás teljesítését elektronikus formában benyújtott kérelemre megtagadó határozatot a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság vezetője, vagy az általa elektronikus digitális aláírással (elektronikus aláírás) meghatalmazott tisztviselő írja alá, és megküldi a kérelmező e-mailben és (vagy) Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján keresztül, legkésőbb a közszolgáltatások nyújtásának megtagadásáról szóló határozat keltétől számított következő munkanapon. A közszolgáltatások ellátásának eredménye 2.21. A közszolgáltatás nyújtásának eredménye: építési engedély kiadása (meghosszabbítása); közszolgáltatás megtagadásáról szóló határozat kiadása. 2.22. A közszolgáltatás teljesítését (a közszolgáltatás megtagadását) igazoló dokumentum és (vagy) adat: a kérelmező részére személyesen kiadható papíralapú dokumentum formájában; papíralapú dokumentum formájában postai úton megküldik a kérelmezőnek. A közszolgáltatás nyújtását (a közszolgáltatás nyújtásának megtagadása) megerősítő dokumentum és (vagy) információk megszerzésének formáját és módját a kérelmező feltünteti a kérelemben, hacsak az Orosz Föderáció jogszabályai másként nem rendelkeznek. 2.23. A közszolgáltatások végzésének végeredményére vonatkozó információk az alábbiak szerint kerülnek be az Alapnyilvántartásba: kérelmező (SNILS, INN, OGRN); a fővárosi építési objektum építési címe; az építési engedélyt kiadó végrehajtó szerv neve; a beruházási tárgy megnevezése a projektdokumentációnak megfelelően; építési engedély száma; az építési engedély kelte; az építési munka típusa (építés vagy rekonstrukció); tőkeépítési objektum területe (összesen); egy tőkeépítési objektum emeleteinek száma; hossz (lineáris objektumhoz); az építési engedély érvényességi ideje; az építési engedély meghosszabbításának időpontja és időtartama; az építési engedély idő előtti megszűnésének időpontja; az építési engedély idő előtti megszüntetésének oka. 2.24. A közszolgáltatások végzésének végeredményére vonatkozó információknak az Alapnyilvántartásba való felvétele nem fosztja meg a kérelmezőt attól a jogától, hogy a meghatározott eredményt papíralapú dokumentum formájában megkapja. Közszolgáltatások végzésének fizetése. A közszolgáltatások végzéséhez szükséges és kötelező szolgáltatások teljesítésének kifizetése 2.25. A közszolgáltatások nyújtása ingyenes. A közszolgáltatások elérhetőségének és minőségének mutatói 2.26. A közszolgáltatások minőségét és elérhetőségét a következő mutatók jellemzik: a közszolgáltatások teljesítésének határideje - 10 nap; várakozási idő a sorban állás igénylésekor - 20 perc; várakozási idő a sorban állás a közszolgáltatások teljesítésének eredményének kézhezvételekor - 10 perc. A közszolgáltatások ellátásáról szóló tájékoztatás rendje 2.27. A közszolgáltatások ellátásának rendjére vonatkozó tájékoztatót kifüggesztik: a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság helyiségeiben található standokon; a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság hivatalos honlapján; Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján. 2.28. A közszolgáltatás elektronikus formában történő teljesítésekor 2012. július 1-től a kérelmezőnek lehetősége van Moszkva város Állami és Önkormányzati Szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján keresztül tájékoztatást kapni a közszolgáltatások nyújtására irányuló kérelem előrehaladásáról. 3. Az ügyintézési eljárások összetétele, sorrendje, lebonyolításának határideje, lebonyolításuk rendjére vonatkozó követelmények, az elektronikus formában történő igazgatási eljárások lefolytatásának sajátosságai Az ügyintézési eljárások sorrendje 3.1. A közszolgáltatás nyújtása a következő ügyintézési eljárásokat foglalja magában: 3.1.1. A közszolgáltatás ellátásához szükséges megkeresés és dokumentumok (információk) átvétele (átvétele). 3.1.2. A közszolgáltatások ellátásához szükséges dokumentumok (információk) feldolgozása. 3.1.3. A közszolgáltatások végzésének eredményére vonatkozó adatok alapnyilvántartásba történő felvételével a közszolgáltatások eredményének kialakítása. 3.1.4. A közszolgáltatás teljesítését igazoló dokumentumok és (vagy) információk kiadása (utasítása) a kérelmező részére (közszolgáltatás teljesítésének megtagadása). A közszolgáltatás ellátásához szükséges megkeresés és dokumentumok (információk) átvétele (átvétele) 3.2. A közigazgatási eljárás lebonyolításának megindításának alapja a kérelmező közszolgáltatás ellátása iránti kérelme ennek megfelelő kérelemmel és a szükséges dokumentumokkal (információkkal). 3.3. A közigazgatási eljárás lebonyolításáért felelős tisztviselő a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság közszolgáltatás ellátására jogosult szakembere (a továbbiakban - a megkeresés és az iratok átvételéért felelős tisztviselő). 3.4. A kérelem és dokumentumok átvételéért felelős tisztségviselő: az Egységes Követelmények szerint elfogadja a kérelmet és dokumentumokat, beleértve az elektronikus formában érkezetteket is; a kérelmező által benyújtott dokumentumcsomagot alkotja. 3.5. Az ügyintézési eljárás lefolytatásának maximális ideje 1 munkanap. 3.6. A közigazgatási eljárás eredménye a kérelmező által benyújtott irategyüttes kialakítása, és ha a közszolgáltatás ellátásához szükséges iratok átvételének megtagadása indokolt, a közszolgáltatás ellátásához szükséges iratok átvételének megtagadása. A közszolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentumok (információk) feldolgozása 3.7. Az igazgatási eljárás lefolytatásának megindításának alapja a kérelmező által benyújtott képzett iratkészlet. 3.8. Az igazgatási eljárás lebonyolításáért felelős tisztségviselő a közszolgáltatás ellátására jogosult szakember (továbbiakban - iratok (információk) feldolgozásáért felelős tisztségviselő 3.9. Iratkezelésért (információ) felelős tisztségviselő: tőkére vonatkozó ügyet alakít ki. építési tárgyat, vagy ismételt fellebbezésre befejezi az ügyet; ellenőrzi az építési tervdokumentációban, a tőkeépítési létesítmény rekonstrukciójában vagy a telek tervezési szervezetének tervében szereplő anyagok megfelelőségét a helyszín megjelölésével egyedi lakásépítési objektum esetében a telek településrendezési tervének vagy vonalas létesítmény létesítési engedélye esetén - a területrendezési terv és a földmérési projekt követelményeit, és ha a kérelmező rendelkezik a korlátozó paraméterektől való eltérés engedélyezése, az engedély új építés, átépítés - az engedélyben meghatározott követelményeknek megfelelően az engedélyezett építés, átépítés határparamétereitől való eltérésre; a kérelmező közszolgáltatáshoz való jogának megerősítése után építési engedély-tervezetet készít; a Kódex 51. cikkének 20. részében foglalt követelmények betartásával határozattervezetet készít az építési engedély meghosszabbításáról az építési engedélybe történő bejegyzés formájában, megjelölve a meghosszabbítási határidőt (a továbbiakban - az építési engedély meghosszabbításáról szóló határozattervezet). építési engedély meghosszabbítása); a közszolgáltatás teljesítésének megtagadási okainak megállapítása után határozattervezetet készít a közszolgáltatás teljesítésének megtagadásáról. 3.10. Az ügyintézési eljárás lefolytatásának maximális ideje 5 munkanap. 3.11.A közigazgatási eljárás eredménye építési engedély-tervezet vagy az építési engedély meghosszabbításáról szóló határozat-tervezet megalkotása, a közszolgáltatás teljesítésének megtagadási okának fennállása esetén pedig a közszolgáltatás megtagadásáról szóló határozat-tervezet megalkotása. közszolgáltatást nyújtani. A közszolgáltatás-végrehajtás eredményének kialakítása a közszolgáltatás végsõ eredményére vonatkozó adatok Alapnyilvántartásba történõ bejegyzésével 3.12. Az igazgatási eljárás megindításának alapja az iratok (információk) feldolgozásáért felelős tisztviselőtől kapott átvételi elismervény, beruházási tárgyú ügy, építési engedély tervezet vagy építési engedély meghosszabbításáról szóló határozat tervezet, vagy az átadás megtagadásáról szóló határozat tervezete. közszolgáltatás. 3.13. Az igazgatási eljárás lebonyolításáért felelős tisztségviselő a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság vezetője, vagy az általa megbízott tisztségviselő (a továbbiakban - a közszolgáltatás-ellátás eredményének alakításáért felelős tisztségviselő). 3.14. A közszolgáltatás eredményének alakításáért felelős tisztségviselő: aláírja az építési engedélyt vagy az építési engedély meghosszabbításáról szóló határozatot, illetve a közszolgáltatás végzését megtagadó határozatot; gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatások végzésének végeredményére vonatkozó információk bekerüljenek az Alapnyilvántartásba. 3.15. Az ügyintézési eljárás lefolytatásának maximális ideje 4 munkanap. 3.16. A közigazgatási eljárás eredménye az építési engedély vagy az építési engedély meghosszabbításáról szóló határozat és a vonatkozó adatok Alapnyilvántartásba történő bejegyzése, illetve a közszolgáltatás nyújtását megtagadó határozat. A közszolgáltatás teljesítését igazoló dokumentumok és (vagy) információk kiadása (utasítása) a kérelmező részére (közszolgáltatás teljesítésének megtagadása) 3.17. A közigazgatási eljárás lefolytatásának megindításának alapja az aláírt építési engedély vagy az építési engedély meghosszabbításáról szóló határozat, illetve a közszolgáltatás végzését megtagadó határozat. 3.18. Az igazgatási eljárás lebonyolításáért felelős tisztviselő a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság közszolgáltatás ellátására jogosult szakembere (a továbbiakban - iratkiállításért felelős tisztviselő). 3.19. Az iratok kiállításáért felelős tisztviselő az építési engedélyt vagy az építési engedély meghosszabbításáról szóló határozatot, illetve a közszolgáltatás teljesítését megtagadó határozatot ad ki (küldi meg) a kérelmezőnek. 3.20. Az ügyintézési eljárás lefolytatásának maximális ideje 1 munkanap. 3.21. A közigazgatási eljárás eredménye az építési engedély vagy az építési engedély meghosszabbításáról szóló határozat, illetve a kérelmező részére közszolgáltatás nyújtását megtagadó határozat benyújtása (kiadása). 4. A Szabályzat végrehajtása feletti ellenőrzés formái 4.1. E szabályzat végrehajtásának ellenőrzését a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság és Moszkva város Ellenőrző Bizottsága végzi a megállapított formában. 4.2. A közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság tisztségviselői által az e rendeletben és a közszolgáltatások végzésére vonatkozó követelményeket megállapító egyéb jogszabályokban foglaltak betartása és végrehajtása, valamint azok döntéshozatalának folyamatos ellenőrzését a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság tisztségviselői végzik. a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság vezetője és felhatalmazott tisztségviselői. 4.3. A mindenkori irányítást gyakorló tisztségviselők névsorát a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság jogszabálya állapítja meg. 5. A közszolgáltatást ellátó végrehajtó szerv, a közszolgáltatást ellátó végrehajtó szerv tisztségviselői határozatának és intézkedésének (mulasztásának) pert megelőző (bíróságon kívüli) eljárása - a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság tisztségviselői, a Kbt. e szabályzat rendelkezései, helytelen magatartás vagy hivatali etika megsértése a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatósághoz, és (vagy) a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság honlapján közzétett telefonon, postai címen, e-mail címen, a a Moszkvai Városi Ellenőrző Bizottság honlapja, Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálja, az Orosz Föderáció és Moszkva város jogi aktusai által megállapított eljárásnak megfelelően. Függelékminta Moszkva város közszolgáltatásainak nyújtására vonatkozó közigazgatási szabályzathoz „Építési engedély kiadása”, akinek: ______________________________________________________ (a felhatalmazott szerv neve), akitől: Fejlesztő ___________________________________ (jogi személy (magánszemély), SNILS, TIN, OGRN __________________________________________________ hely, __________________________________________________ banki adatok KÉRELEM építési engedély kiadására a "________"-tól ____________________201. Az Orosz Föderáció Városrendezési Kódexének 51. cikkével összhangban engedély kiadását (hosszabbítását) kérem építésre, teljes körű átépítésre, (a szükséges aláhúzással) külön szakaszokra _________________________________________________________ az objektum neve ______________________________________________________ a következő telken található: ______________________________________________ ___________________________________________________ ________________________________ (város, utca, sugárút. , per. stb.; telek kataszteri száma) ________________________________________________________ hónap (s) időtartamra (SZB-nek megfelelően) Egyúttal tájékoztatom, hogy az építkezés az alábbiak alapján történik: a telek településrendezési terve. kelt _______ N ___; a projektdokumentáció állami (nem állami) vizsgálatának _____________ N ___________ keltezésű pozitív következtetése; a projektdokumentáció (ha van) állami környezetvédelmi szakvéleményének pozitív következtetése _____________ N ___________; az engedélyezett építés, átépítés (ha van) korlátozó paramétereitől való eltérés engedélyezése: _________ N___________-tól; a földhasználati jogot ________________________________________________________________________________________________ (földbérleti szerződés száma, kelte ____________________________________________________________________________ ingatlantulajdoni igazolás stb.) a felhatalmazott szerv biztosítja) Kérem a közszolgáltatások végzésének eredményét: kéz. személyesen át; papír alapú dokumentum formájában küldje el a tényleges lakóhelyére (telephelyére). (a szükséges aláhúzással) Melléklet: ________________________________________________________________________ (a pályázó által benyújtott dokumentumok) Fejlesztő: _____________________ ______________________ __________ ________________________________ _____________________ ___________________________ (munkakör (személyes aláírás) (M. vállalkozó vezeték- és egyéni kezdőbetűi) M. vagy szervezetvezető P. A moszkvai kormány 2012. április 17-i rendeletének 2. függeléke N 145-PP Moszkva város közszolgáltatásainak nyújtására vonatkozó igazgatási előírások „Egy tárgy üzembe helyezésére vonatkozó engedély kiadása” 1. Általános rendelkezések 1.1. A Moszkva városában egy objektum üzembe helyezésére vonatkozó engedély kiadására vonatkozó közszolgáltatások nyújtására vonatkozó ezen adminisztratív szabályok meghatározzák az adminisztratív eljárások (cselekvések) és (vagy) a közszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos döntéshozatal sorrendjét és ütemezését. , amelyet magánszemély vagy jogi személy, illetve meghatalmazott képviselői kérelmére hajtanak végre (a továbbiakban - Rendelet). 1.2. Az e rendeletben meghatározott adminisztratív eljárásokat és (vagy) intézkedéseket, beleértve az elektronikus formát is, a Moszkva város közszolgáltatásainak nyújtásához szükséges adatok alapnyilvántartásából (a továbbiakban: alapnyilvántartás) szereplő információk felhasználásával hajtják végre, és a Moszkva kormánya által meghatározott, Moszkva város közszolgáltatásainak nyújtására vonatkozó Egységes Követelmények (a továbbiakban: Egységes Követelmények). 2. A közszolgáltatás nyújtásának szabványa Közszolgáltatás megnevezése 2.1. Objektum üzembe helyezésére vonatkozó engedély kiadása Moszkva városában (a továbbiakban: állami szolgáltatás). A közszolgáltatások nyújtásának jogalapja 2.2. A közszolgáltatások nyújtása a következők szerint történik: az Orosz Föderáció városrendezési kódexe; 2004. december 29-i N 191-FZ szövetségi törvény "Az Orosz Föderáció városrendezési kódexének elfogadásáról"; 2009. november 23-i N 261-FZ szövetségi törvény az energiamegtakarításról és az energiahatékonyság növeléséről, valamint az Orosz Föderáció egyes jogalkotási aktusainak módosításáról; Az Orosz Föderáció kormányának 2005. november 24-i N 698 rendelete „Az építési engedély és az objektum üzembe helyezésére vonatkozó engedély formájáról”; az Orosz Föderáció Regionális Fejlesztési Minisztériumának 2006. október 19-i, N 121 „Az objektum üzembe helyezéséhez szükséges engedély nyomtatványának kitöltési eljárásáról szóló utasítás jóváhagyásáról” szóló rendeletével; Moszkva városának 2008. június 25-i törvénye N 28 "Moszkva város városrendezési szabályzata". A közszolgáltatást ellátó végrehajtó szerv (szervezet), Moszkva város állami intézményei és a szolgáltatás nyújtásában részt vevő egyéb szervezetek neve 2.3. A közszolgáltatási jogosítványt az a szerv gyakorolja, amely a tőkeépítési létesítmény építésére engedélyt adott ki:; ; (a továbbiakban: közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság). 2.4. Az állami szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos célokra dokumentumokat és információkat használnak fel, dolgoznak fel, beleértve a tárcaközi megkeresést, tárcaközi megkeresést, tárcaközi információs interakciót a következőkkel: a Szövetségi Állami Nyilvántartási, Kataszteri és Térképészeti Szolgálat; ; Moszkva város állami autonóm intézménye "Moszkvai Állami Szakértelem". Pályázók 2.5. A pályázók lehetnek fejlesztők - magánszemélyek vagy jogi személyek, akik földterületeiken beruházást, beruházást hajtanak végre. 2.6. A jelen Szabályzat 2.5 pontjában meghatározott pályázók érdekeit a pályázó által meghatalmazott más személyek is képviselhetik az előírt módon. A közszolgáltatás ellátásához szükséges dokumentumok 2. 7. A pályázó a közszolgáltatásra történő jelentkezéskor benyújtja: 2.7.1. Közszolgáltatás nyújtására irányuló kérelem (kérelem) (a továbbiakban: megkeresés). A papír alapú dokumentum formájú kérelmet a Szabályzat Függeléke szerint állítják ki. 2.7.2. A kérelmező személyazonosító okmánya. 2.7.3. Telek tulajdonjogi dokumentumok. 2.7.4. Telek településrendezési terve vagy vonalas létesítmény építése, rekonstrukciója esetén területtervezési projekt és földmérési projekt. 2.7.5. Építési engedély. 2.7.6. Kapitális építési objektum átvételi okirata (építés esetén megállapodás alapján történő átépítés). 2.7.7. A megépített, rekonstruált tőkeépítési létesítmény műszaki előírásoknak való megfelelőségét igazoló, az építkezést végző személy által aláírt dokumentum. 2.7.8. A megépített, felújított beruházási létesítmény paramétereinek a tervdokumentációnak való megfelelését igazoló dokumentum, amely tartalmazza az energiahatékonysági követelményeket, valamint a beruházási létesítmény mérőberendezésekkel történő felszerelésének követelményeit, és a személy aláírásával rendelkezik. a kivitelezést végrehajtó (az építkezést megvalósító személy, valamint a kivitelező vagy a műszaki megrendelő építés, átépítés esetén megállapodás alapján, valamint az építési ellenőrzést gyakorló személy, építési ellenőrzés esetén az építési szerződés alapján). megállapodás), kivéve az egyedi lakásépítés kivitelezési, rekonstrukciós eseteit. 2.7.9. A megépített, felújított beruházási létesítmény műszaki feltételeknek való megfelelőségét igazoló dokumentumok, amelyeket a mérnöki és műszaki támogatási hálózatokat üzemeltető szervezetek képviselői írnak alá (ha vannak ilyenek). 2.7.10. Az építést végző személy (az építkezést végző személy) által aláírt diagram, amelyen az épített, rekonstruált tőkeépítési létesítmény, a mérnöki és műszaki támogató hálózatok telekhatáron belüli elhelyezkedése, valamint a telek tervezési szervezete látható. valamint a kivitelező vagy a műszaki megrendelő építés, szerződés alapján történő átépítés esetén), kivéve a vonalas létesítmény építése, átépítése esetén. 2.7.11. Az állami építésfelügyeleti szerv következtetése (ha az állami építésfelügyelet végrehajtását tervezik) a megépült, felújított tőkeépítési létesítmény műszaki előírások és projektdokumentáció követelményeinek való megfeleléséről, beleértve az energiahatékonysági követelményeket és a követelményeket. a fővárosi építési létesítmény felszereléséhez használt energiaforrások mérőeszközökkel, állami környezetvédelmi ellenőrzés megkötése az Orosz Föderáció Városrendezési Kódexének (a továbbiakban - Kódex) 54. cikkének 7. részében előírt esetekben. 2.7.12. Dokumentum, amely megerősíti a veszélyes létesítmény tulajdonosának kötelező polgári jogi felelősségbiztosításáról szóló megállapodás megkötését a veszélyes létesítményben bekövetkezett baleset következtében bekövetkezett károk miatt, az Orosz Föderáció kötelező polgári jogi felelősségbiztosításáról szóló jogszabályai szerint. veszélyes létesítmény tulajdonosa veszélyes létesítményben történt baleset következtében károkozás miatt.nom objektum. A közszolgáltatások nyújtásához szükséges dokumentumok listája kimerítő, hacsak az Orosz Föderáció jogszabályai másként nem rendelkeznek. 2.8. A kérelmező az Alapnyilvántartás közszolgáltatás ellátásához szükséges adataihoz való hozzáféréskor a jelen Szabályzat 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5. és 2.7.11. pontjában meghatározott dokumentumokat nem köteles benyújtani. A pályázónak joga van ezeket a dokumentumokat saját kezdeményezésére benyújtani. 2.9. 2012. július 1-je óta Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján a kérelmezőnek lehetősége van interaktív igénylőlap kitöltésére, a dokumentumok elektronikus képei iránti kérelem mellékleteire. Ezt a lehetőséget a pályázóknak azután biztosítják, hogy a megállapított eljárásnak megfelelően hozzáférést kaptak Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásai (funkciói) portáljának "személyes fiók" alrendszeréhez. Amikor Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján megszervezi az elektronikus digitális aláírás (elektronikus aláírás) használatának lehetőségét, a fenti műveletek elektronikus digitális aláírással (elektronikus aláírás) hajthatók végre. A közszolgáltatások nyújtásának sajátosságai egy kulturális örökségi objektum vagy azonosított kulturális örökségi objektum megőrzésére irányuló munkák esetén, amelyek során az ilyen objektum megbízhatóságának és biztonságának szerkezeti és egyéb jellemzőit érintik 2. 10. Kulturális örökségi objektum vagy azonosított kulturális örökségi objektum megőrzésére irányuló munkák esetén, amelyek során az adott objektum megbízhatóságának és biztonságának szerkezeti és egyéb jellemzőit érintik, a kérelmezőnek meg kell határoznia a közszolgáltatás igénybevételét. kulturális örökségi objektum vagy azonosított kulturális örökségi objektum megőrzéséről szóló munka átvételéről szóló okiratot kell kiállítani. A közszolgáltatások nyújtásához szükséges és kötelező szolgáltatások 2.11. A közszolgáltatások nyújtásához szükséges és kötelező szolgáltatások nincsenek. A közszolgáltatás teljesítésének határideje 2.12. A közszolgáltatások nyújtásának teljes időtartama magában foglalja a hatóságok és a közszolgáltatást nyújtó szervezetek közötti tárcaközi interakció időtartamát, és nem haladhatja meg a 10 napot. 2.13. A közszolgáltatás teljesítésének határidejét a kérelem nyilvántartásba vételét követő naptól kell számítani. A közszolgáltatás ellátásához szükséges dokumentumok átvételének megtagadása 2.14. A közszolgáltatás ellátásához szükséges iratok átvételének megtagadásának indokai: a kérelmező olyan közszolgáltatás iránti igénye, amelynek ellátását nem a közszolgáltatást ellátó hatóság látja el; a kérelmező olyan dokumentumok benyújtása, amelyek nem felelnek meg a megállapított követelményeknek; a kérelmező által a jelen Szabályzat 2.7. pontjában előírt hiányos dokumentumok benyújtása; a kérelmező által ellentmondó információkat tartalmazó dokumentumok benyújtása. A közszolgáltatás nyújtásához szükséges iratok átvételének megtagadási okainak felsorolása kimerítő. 2.15. A kérelem és a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratok elfogadásának megtagadásáról a kérelmező kérelmére írásbeli határozat készül, amelyet a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság vezetője vagy az általa meghatalmazott tisztviselő ír alá, és kiállít a kérelmezőt az elutasítás indokainak megjelölésével. 2.16. Az elektronikus formában benyújtott kérelem és iratok elfogadásának megtagadásáról szóló határozatot a közszolgáltatást végző végrehajtó hatóság erre felhatalmazott tisztviselője elektronikus digitális aláírással (elektronikus aláírás) írja alá, és e-mailben és (vagy) megküldi a kérelmezőnek. Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján keresztül, legkésőbb a kérelem regisztrációjának napjától számított következő munkanapon. A közszolgáltatások ellátásának felfüggesztése 2.17. A közszolgáltatások végzésének felfüggesztésére nincs ok. A közszolgáltatások nyújtásának megtagadása 2.18. A közszolgáltatás megtagadásának indokai a következők: a kérelmező olyan dokumentumokat nyújtott be, amelyek nem felelnek meg a szövetségi törvények, az Orosz Föderáció egyéb szabályozási jogi aktusainak, Moszkva városának törvényeinek és a város egyéb jogi aktusainak. Moszkva; a kérelmezőnek nincs joga a létesítmény üzembe helyezéséhez engedélyt kérni; a tőkeépítési objektum összeegyeztethetetlensége a telek városrendezési tervének követelményeivel; a tőkeépítési létesítmény nem felel meg a területrendezési projekt és a földmérési projekt követelményeinek (ha a kérelmező engedélyt kér egy vonalas létesítmény üzembe helyezésére); a tőkeépítési objektum nem felel meg az építési engedélyben megállapított követelményeknek; a megépült, rekonstruált tőkeépítési létesítmény paramétereinek összeegyeztethetetlensége a tervdokumentációval (egyedi lakásépítési létesítményekre nem vonatkozik); a kérelmező nem tesz eleget a Vámkódex 51. cikkének 18. részében előírt követelményeknek. A közszolgáltatások nyújtását megtagadó okok listája kimerítő. 2.19. A közszolgáltatás ellátásának megtagadásáról szóló határozatot a közszolgáltatást ellátó végrehajtó szerv vezetője vagy az általa megbízott tisztségviselő írja alá, és az elutasítás indokainak megjelölésével a kérelmező részére kiadja. 2.20. A közszolgáltatás nyújtásának megtagadásáról szóló határozatot elektronikus formában benyújtott kérelemre a közszolgáltatást végző végrehajtó hatóság erre felhatalmazott tisztviselője elektronikus digitális aláírással (elektronikus aláírás) írja alá, és azt e-mailben megküldi a kérelmezőnek, valamint vagy) Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján keresztül, legkésőbb a közszolgáltatások nyújtásának megtagadásáról szóló határozat keltétől számított következő munkanapon. A közszolgáltatások ellátásának eredménye 2.21. A közszolgáltatás nyújtásának eredménye: a létesítmény használatba vételére vonatkozó engedély kiadása; közszolgáltatás megtagadásáról szóló határozat kiadása. 2.22. A közszolgáltatás teljesítését (a közszolgáltatás megtagadását) igazoló dokumentum és (vagy) adat: a kérelmező részére személyesen kiadható papíralapú dokumentum formájában; papíralapú dokumentum formájában postai úton megküldik a kérelmezőnek. A közszolgáltatás nyújtását (a közszolgáltatás nyújtásának megtagadása) megerősítő dokumentum és (vagy) információk megszerzésének formáját és módját a kérelmező feltünteti a kérelemben, hacsak az Orosz Föderáció jogszabályai másként nem rendelkeznek. 2.23. A közszolgáltatások végzésének végeredményére vonatkozó információk az alábbiak szerint kerülnek be az Alapnyilvántartásba: kérelmező (SNILS, INN, OGRN); a fővárosi építési objektum építési címe; a tőkeépítési objektum teljes címe; a beruházási tárgy megnevezése a projektdokumentációnak megfelelően; a létesítmény üzembe helyezésére vonatkozó engedélyek száma; a létesítmény üzembe helyezésének engedélyezésének dátuma; a létesítmény üzembe helyezésére engedélyt kiadó végrehajtó szerv neve. 2.24. A közszolgáltatások végzésének végeredményére vonatkozó információknak az Alapnyilvántartásba való felvétele nem fosztja meg a kérelmezőt attól a jogától, hogy a meghatározott eredményt papíralapú dokumentum formájában megkapja. Közszolgáltatások végzésének fizetése. A közszolgáltatások végzéséhez szükséges és kötelező szolgáltatások teljesítésének kifizetése 2.25. A közszolgáltatások nyújtása ingyenes. A közszolgáltatások elérhetőségének és minőségének mutatói 2.26. A közszolgáltatások minőségét és elérhetőségét a következő mutatók jellemzik: a közszolgáltatások teljesítésének határideje - 10 nap; várakozási idő a sorban állás igénylésekor - 20 perc; várakozási idő a sorban állás a közszolgáltatások teljesítésének eredményének kézhezvételekor - 10 perc. A közszolgáltatások ellátásáról szóló tájékoztatás rendje 2.27. A közszolgáltatások ellátásának rendjére vonatkozó tájékoztatót kifüggesztik: a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság helyiségeiben található standokon; a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság hivatalos honlapján; Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján. 2.28. Amikor 2012. július 1-jétől elektronikus formában nyújtanak közszolgáltatást, a kérelmezőnek lehetősége van arra, hogy Moszkva város Állami és Önkormányzati Szolgáltatásainak (funkcióinak) portálján keresztül tájékoztatást kapjon a közszolgáltatások nyújtására irányuló kérelem folyamatáról. . 3. Az ügyintézési eljárások összetétele, sorrendje és végrehajtásának határideje, lebonyolításuk rendjére vonatkozó követelmények, az elektronikus formában történő igazgatási eljárások lefolytatásának sajátosságai Az ügyintézési eljárások sorrendje 3. 1. A közszolgáltatás nyújtása a következő ügyintézési eljárásokat foglalja magában: 3.1.1. A közszolgáltatás ellátásához szükséges megkeresés és dokumentumok (információk) átvétele (átvétele). 3.1.2. A közszolgáltatások ellátásához szükséges dokumentumok (információk) feldolgozása. 3.1.3. A közszolgáltatások végzésének eredményére vonatkozó adatok alapnyilvántartásba történő felvételével a közszolgáltatások eredményének kialakítása. 3.1.4. A közszolgáltatás teljesítését igazoló dokumentumok és (vagy) információk kiadása (utasítása) a kérelmező részére (közszolgáltatás teljesítésének megtagadása). A közszolgáltatás ellátásához szükséges megkeresés és dokumentumok (információk) átvétele (átvétele) 3.2. A közigazgatási eljárás lebonyolításának megindításának alapja a kérelmező közszolgáltatás ellátása iránti kérelme ennek megfelelő kérelemmel és a szükséges dokumentumokkal (információkkal). 3.3. A közigazgatási eljárás lebonyolításáért felelős tisztviselő a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság közszolgáltatás ellátására jogosult szakembere (a továbbiakban - a megkeresés és az iratok átvételéért felelős tisztviselő). 3.4. A kérelem és dokumentumok átvételéért felelős tisztségviselő: az Egységes Követelmények szerint elfogadja a kérelmet és dokumentumokat, beleértve az elektronikus formában érkezetteket is; a kérelmező által benyújtott dokumentumcsomagot alkotja. 3.5. Az ügyintézési eljárás lefolytatásának maximális ideje 1 munkanap. 3.6. A közigazgatási eljárás eredménye a kérelmező által benyújtott irategyüttes kialakítása, és ha a közszolgáltatás ellátásához szükséges iratok átvételének megtagadása indokolt, a közszolgáltatás ellátásához szükséges iratok átvételének megtagadása ( ha a kérelmező nem kéri írásbeli határozat kiadását). A közszolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentumok (információk) feldolgozása 3.7. Az igazgatási eljárás lefolytatásának megindításának alapja a kérelmező által benyújtott képzett iratkészlet. 3.8. Az igazgatási eljárás lebonyolításáért felelős tisztségviselő a közszolgáltatás ellátására jogosult szakember (a továbbiakban: iratkezelésért (információ) felelős tisztviselő) 3.9. Iratkezelésért (információ) felelős tisztségviselő: ügyet alakít ki a tőkeépítési objektum, biztosítja a beruházási tárgy ellenőrzését (azokban az esetekben, amikor a beruházás, a beruházás során az állami építési felügyeletet nem végzik el). A megépített, rekonstruált tőkeépítési létesítmény ellenőrzése során az építési engedélyben, a telek településrendezési tervében vagy építés esetén a területrendezésben vonalas létesítmény rekonstrukciójában megállapított követelményeknek való megfelelését. a projektben és a földmérési projektben ellenőrzik a területet, valamint a projektdokumentáció követelményeit, beleértve az energiahatékonyságra vonatkozó követelményeket és a tőkeépítési létesítménynek a használt energiaforrások mérőkészülékeivel való felszerelésére vonatkozó követelményeket; a kérelmező közszolgáltatás igénybevételéhez való jogának megerősítése után elkészíti a létesítmény üzembe helyezésére vonatkozó engedélytervezetet; a közszolgáltatás teljesítésének megtagadási okainak megállapítása után határozattervezetet készít a közszolgáltatás teljesítésének megtagadásáról. 3.10. Az ügyintézési eljárás lefolytatásának maximális ideje 5 munkanap. 3.11. A közigazgatási eljárás eredménye a létesítmény használatba vételére vonatkozó engedély tervezet megalkotása, illetve ha fennáll a közszolgáltatás megtagadása, a közszolgáltatás megtagadásáról szóló határozattervezet megalkotása. A közszolgáltatás-végrehajtás eredményének kialakítása a közszolgáltatás végsõ eredményére vonatkozó adatok Alapnyilvántartásba történõ bejegyzésével 3.12. A közigazgatási eljárás megindításának alapja az iratok (információk) feldolgozásáért felelős tisztviselőtől kapott átvétel, a beruházási tárgyú ügy, az objektum használatbavételi engedélytervezete vagy az engedély meghosszabbításáról szóló határozattervezet. az objektum használatba vételére vagy a közszolgáltatás megtagadásáról szóló határozattervezetre. 3.13. Az igazgatási eljárás lebonyolításáért felelős tisztségviselő a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság vezetője, vagy az általa megbízott tisztségviselő (a továbbiakban - a közszolgáltatás-ellátás eredményének alakításáért felelős tisztségviselő). 3.14. A közszolgáltatások eredményének kialakításáért felelős tisztségviselő: aláírja a létesítmény üzembe helyezésére vonatkozó engedélyt vagy a közszolgáltatás megtagadásáról szóló határozatot; gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatások végzésének végeredményére vonatkozó információk bekerüljenek az Alapnyilvántartásba. 3.15. Az ügyintézési eljárás lefolytatásának maximális ideje 4 munkanap. 3.16. A közigazgatási eljárás eredménye a létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése és a vonatkozó adatok alapnyilvántartásba történő bejegyzése, illetve a közszolgáltatás nyújtását megtagadó határozat. A közszolgáltatás teljesítését igazoló dokumentumok és (vagy) információk kiadása (utasítása) a kérelmező részére (közszolgáltatás teljesítésének megtagadása) 3.17. A közigazgatási eljárás lefolytatásának megindításának alapja a létesítmény aláírt üzembe helyezési engedélye (közszolgáltatás megtagadásáról szóló határozat). 3.18. Az igazgatási eljárás lebonyolításáért felelős tisztviselő a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság közszolgáltatás ellátására jogosult szakembere (a továbbiakban - iratkiállításért felelős tisztviselő). 3.19. Az okmányok kiállításáért felelős tisztviselő a létesítmény üzembe helyezésére vonatkozó engedélyt vagy a közszolgáltatás megtagadásáról szóló határozatot ad ki (megküldi) a kérelmezőnek. 3.20. Az ügyintézési eljárás lefolytatásának maximális ideje 1 munkanap. 3.21. A közigazgatási eljárás eredménye a kérelmezőnek a létesítmény üzembe helyezésére vonatkozó engedély irányítása (kiadása) (közszolgáltatás nyújtását megtagadó határozat). 4. A Szabályzat végrehajtása feletti ellenőrzés formái 4.1. E szabályzat végrehajtásának ellenőrzését a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság és Moszkva város Ellenőrző Bizottsága végzi a megállapított formában. 4.2. A közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság tisztségviselői által az e rendeletben és a közszolgáltatások végzésére vonatkozó követelményeket megállapító egyéb jogszabályokban foglaltak betartása és végrehajtása, valamint azok döntéshozatalának folyamatos ellenőrzését a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság tisztségviselői végzik. a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság vezetője és felhatalmazott tisztségviselői. 4.3. A mindenkori irányítást gyakorló tisztségviselők névsorát a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság jogszabálya állapítja meg. 5. A közszolgáltatást ellátó végrehajtó szerv, a közszolgáltatást ellátó végrehajtó szerv tisztségviselői határozata és intézkedése (mulasztása) pert megelőző (bíróságon kívüli) eljárás - a közfeladatot ellátó végrehajtó hatóság tisztségviselői, a Kbt. e rendelet rendelkezései, a hivatali etikai kötelességszegés vagy a hivatali etikai megsértése miatt forduljon a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatósághoz, és (vagy) telefonon, postai címen, a közszolgáltatást ellátó végrehajtó hatóság honlapján közzétett e-mail címen, a a Moszkvai Városi Ellenőrző Bizottság, Moszkva város állami és önkormányzati szolgáltatásainak (funkcióinak) portálja, az Orosz Föderáció jogi aktusaiban, Moszkva város jogi aktusaiban megállapított eljárásnak megfelelően s. Függelékminta Moszkva város közszolgáltatásainak nyújtására vonatkozó közigazgatási szabályzathoz "Egy objektum üzembe helyezésére vonatkozó engedély kiadása", akinek: ___________________________________________________________ (a felhatalmazott szerv neve), akitől: Fejlesztő ___________________________________ (jogi személy neve () magánszemély), TIN, OGRN __________________________________________________ hely, __________________________________________________ banki adatok KÉRELEM egy objektum használatba vételére a „____________”-tól ________________201. Kérem az Orosz Föderáció Városrendezési Kódexének 55. cikkével összhangban üzembe helyezési engedély kiadását egy objektum: Az objektum neve ___________________________________________________ Funkcionális rendeltetés ______________________________________________ hely: épület) ________________________________________________________________________ ___ (város, kerület, utca, sugárút, per. stb.) teljes ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (száma, kelte) teljes körű száma, földbérleti szerződés kelte, tárgyi ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat, stb.) A telek városrendezési terve ___________ N ______. Kérem, hogy a közszolgáltatás teljesítésének eredményét adja meg: személyesen adja át; papír alapú dokumentum formájában küldje el a tényleges lakóhelyére (telephelyére). (a szükséges aláhúzással) Melléklet: _____________________________________________________________ (a pályázó által benyújtott dokumentumok) ____________________________ _____________________ _______________________ (a fejlesztő szervezet vezetőjének, egyéni vállalkozónak vagy magánszemélynek a beosztása (személyes aláírása) (vezetéknév és kezdőbetűi) M.P.
A 2010. november 22-i 305-FZ szövetségi törvénnyel módosított Orosz Föderáció Várostervezési Kódexének 51. cikkének 11. része megállapítja, hogy az építési engedély megszerzésének határideje tíz nap attól a naptól számítva, amikor a fejlesztő benyújtja az engedélyt. kérelmet az engedély kiadásáról szóló döntés meghozatalához szükséges dokumentumokkal. Valójában több mint egy év telhet el attól a pillanattól számítva, amikor a fejlesztő döntést hoz egy objektum megépítéséről vagy annak rekonstrukciójáról, amíg a munka megkezdésére vonatkozó engedélyt megkapják. Az építési engedély megszerzésének előkészítési ideje az építési objektum összetettségétől és elhelyezkedésétől függ. Jelentős szerepet játszik az, hogy pontosan kik vesznek részt az építkezés előkészítésének teljes folyamatában.
Ha a fejlesztő maga gyűjti össze és készíti elő az összes szükséges anyagot, az sok időt és erőfeszítést igényel. Ez az opció elfogadható egyéni fejlesztők számára, vagy kisebb beruházási projektek építéséhez vagy rekonstrukciójához. Az összes szükséges hatósági és jogi intézkedés, azok sorrendjének és sorrendjének figyelmen kívül hagyása a szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzéséhez szükséges idő meghosszabbodásához vezet, nem kizárt az elutasítás esete és bizonyos eljárások megismétlésének szükségessége.
Ebben a helyzetben vannak olyan szakosodott szervezetek, amelyek a Műszaki Megrendelő szolgáltatásait nyújtják a szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzésében, valamint az építési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumcsomag elkészítésében. E szervezetek előnye abban rejlik, hogy alaposan áttanulmányozták és ismerik az összes szükséges eljárást, azok elfogadásának menetét, valamint a szövetségi szinten és a helyi törvényhozó és végrehajtó hatóságok által elfogadott jelenlegi szabályozási jogszabályokat. Nem ritka, hogy az ilyen szervezetek dolgozóinak személyes kapcsolatai miatt felgyorsulnak a különféle egyeztető vagy megengedő eljárások.
A szervezetek tapasztalatai alapján - Moszkva város műszaki ügyfelei, figyelembe lehet venni az építési előkészítés egyes szakaszainak áthaladásának idejét, amelyek végső soron az építési engedély megszerzésének határidejét jelentik. Kezdjük a telek tulajdoni lapjaival. Általában több mint száz napba telik egy telekadásvételi szerződés megkötése. Ha egyidejűleg szükségessé válik a földmérés és a földterület kataszterezése, akkor legalább további hat hónapot kell hozzáadnia. A telek hosszú távú bérletére vonatkozó jogok bejegyzése három hónapig tart. Ne felejtse el, hogy az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 51. cikkének 7. részében az építési engedély iránti kérelemhez csatolt dokumentumok listájában a telek tulajdoni okmányai az első számok alatt szerepelnek.
A projektdokumentáció elkészítésének és jóváhagyásának teljes körű szolgáltatása a tervezési kiindulási adatok gyűjtésétől az építési engedély megszerzéséig és a földmunka megrendeléséig (feltéve, hogy a telek már ki van adva) lehet:
A fenti példák mérlegelésekor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy egy tapasztalt Műszaki Megrendelő az építési előkészítés különböző szakaszait kombinálhatja a teljes építési idő csökkentése érdekében. Például az ideiglenes építési engedély megszerzése lehetővé teszi, hogy megkezdje a munkát az építkezésen az építési engedély megszerzéséhez szükséges összes eljárás befejezése előtt, ami lehetővé teszi egy objektum üzembe helyezésének felgyorsítását.
Amint a fenti példákból is látszik, az építési engedély kérelmezése utáni tíz napos várakozás jelenti a végső pontot az építkezésre való felkészülés hosszú és nehéz útján.
A moszkvai építési engedély megszerzésének eljárása egy objektum építéséhez (helyreállításához) szükséges dokumentáció átadásának és utólagos ellenőrzésének folyamata. A munkát egy bizonyos időkereten belül végzik el, és ennek eredménye az engedélyek valamelyikének kiadása - építési és telepítési vagy egyéb munkák elvégzésére (előkészítés, helyreállítás és mások). A jóváhagyás megszerzése az alapja az építmény megépítésének és egyéb tervezett tevékenységek végrehajtásának.
Az építési engedély olyan papír, amely lehetővé teszi a tulajdonos számára épületek (építmények) építését (rekonstrukcióját), valamint az ehhez kapcsolódó munkák elvégzését a közeli telken. Ilyen dokumentáció beszerzése minden olyan esetben szükséges, ha magán- vagy kereskedelmi ingatlan építését tervezik.
A moszkvai építési engedély megszerzésére vonatkozó követelmények figyelmen kívül hagyása ahhoz a tényhez vezet, hogy az objektum befejezése után egy személy nem tekinthető teljes tulajdonosának. Emellett pénzbírságot rónak ki a szabálysértőre, magát az épületet pedig bírósági határozattal le lehet bontani.
2016 óta az építési engedély hiánya kizárja az objektum kataszteri nyilvántartásba vételét és saját nevére történő bejegyzését. A jövőben nehézségek merülnek fel a kommunikáció (gáz, víz, szennyvíz, világítás) csatlakoztatásával kapcsolatban, és nincs mód a tárggyal kapcsolatos műveletek végrehajtására (eladás, bérbeadás, öröklés stb.).
A moszkvai építési engedélyek kiadásával kapcsolatos kérdéseket a felhatalmazott szerv - Mosgorstroynadzor - kezeli. A szolgáltatás iránti kérelem benyújtása, valamint a szükséges papírcsomag átadása a moszkvai városháza hivatalos forrásán keresztül történik (mos.ru/services/).
A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi lépéseket kell megtennie:
Ezt követően csatoljuk a következő dokumentációs csomagot:
Bizonyos esetekben engedélyre van szükség, amely megerősíti a határparaméterek építés közbeni túllépésének jogát. Erre általában akkor van szükség, ha a tárolási terület kisebb, mint az Orosz Föderáció törvényei által meghatározott (legfeljebb öt hektár). Az építkezéssel kapcsolatos nehézségek akkor is előfordulhatnak, ha az objektum alatti kiosztás nem szabványos domborzatú és nehéz geológiai feltételekkel rendelkezik. Ebben az esetben szakértői tanácsra lehet szükség.
Az egyéni lakásépítés és a magánháztartási telkek kategóriájába tartozó objektumok moszkvai építési engedélyének megszerzésének eljárása hasonló, de a csatolt dokumentáció csomagja eltérő. Itt szüksége lesz:
Az említett papírok elegendőek ahhoz, hogy a fővárosban, így Új-Moszkvában is elkezdődjenek az építkezések.
A dokumentáció kézhezvételét követően a bejelentett szervezet az alábbiak szerint jár el:
Az építési engedély megszerzésének határideje Moszkvában 7 nap. A szolgáltatás ingyenes. A határozatot (jóváhagyás vagy elutasítás) elektronikusan megküldik a kérelmező személyes számlájára, vagy útlevéllel felhatalmazott szervnek adják ki.
A fenti eljárás betartása lehetővé teszi a szolgáltatásnyújtás vagy a dokumentumok átvételének megtagadásának minimalizálását. Az alábbiakban megvizsgáljuk azokat az eseteket, amikor ez a gyakorlatban lehetséges.
A dokumentáció átvételének megtagadása a következő esetekben fordul elő:
A közszolgáltatások megtagadása az alábbi esetekben valószínű:
Ha a kérelmező az építési engedély érvényességének meghosszabbítását tervezi Moszkvában, az elutasítás valószínű abban az esetben, ha a fejlesztő nem kezdte meg a munkát az engedélydokumentáció érvényességi ideje alatt.
Ismerve a moszkvai építési engedély megszerzésének eljárását és feltételeit, kevesebb időbe telik a dokumentáció összegyűjtése és a felhatalmazott szervekhez történő benyújtása. Ezzel egyidejűleg csökken a szolgáltatásnyújtás fent meghatározott okok miatti megtagadásának kockázata.
