Pogodba za izgradnjo začasne strukture. Nujna pogodba o zaposlitvi za opravljanje določenega dela. Stroški dela in postopka financiranja

Brezplačni vzorci tožb, pritožb, pogodb itd.

Sporazum o delu

za izgradnjo objekta V obrazu, ki delujejo na podlagi v nadaljnjem besedilu Pogodbenik", Na eni strani in v obrazu, ki delujejo na podlagi, v nadaljnjem besedilu" \\ t Stranka", Na drugi strani, v nadaljnjem besedilu" stranke ", je zaključil ta sporazum, kasneje" \\ t Pogodba", Nespremenjeno:

1. Predmet Sporazuma

1.1. Stranka odneha, izvajalec pa prevzame splošno pogodbo za izgradnjo odobrenega projekta.

1.2. Izvajalec se zavezuje, da bo izpolnil vsa dela, določena v odstavku 1.1 tega sporazuma, s strani in sil privabljenih organizacij podizvajalk v skladu z odobrenim oblikovanjem in oceno dokumentacije, ob upoštevanju možnih sprememb v obsegu dela.

1.3. Izvajalec se zavezuje, da bo dokončal gradnjo in posredoval objekt, pripravljen za delo, na predpisan način.

2. Stroški dela

2.1. Stroški dela po tem sporazumu so določeni z pogodbeno ceno, ki ob podpisu pogodbe določa Protokol Sporazuma o Pogodbi (Dodatek št.) In je rubljev.

3. Pogoji dela

3.1. Kaledar rokov za opravljanje dela opredelijo stranke: začetek dela: "" 2016. Konec dela: "" 2016. Skupno trajanje gradnje je dnevi.

3.2. V času podpisa tega sporazuma je datum poteka veljavnosti za določanje sankcij nepremičnin v primerih kršitve gradbenih pogojev.

3.3. Roki za dokončanje nekaterih faz dela se določijo z urnikom dela (Dodatek št.).

4. Obveznosti pogodbenice

4.1. Obveznosti izvajalca. Za izpolnitev dela po tem sporazumu se izvajalec zaveže:

4.1.1. Izvedite vsa gradbena dela v znesku in v času, predvidenem v tem sporazumu, in aplikacijam, ki so ji, in posredujejo predmet stranke v predpisanem obdobju.

4.1.2. Navedite:

  • proizvodnja dela v popolni skladnosti z oblikovanjem in oceno dokumentacije, časovni razpored za proizvodnjo gradbenih predpisov in predpisov;
  • kakovost vsa dela v skladu s projektno dokumentacijo in sedanjimi standardi in specifikacijami;
  • pravočasno odpravo pomanjkljivosti in pomanjkljivosti, ugotovljenih med sprejetjem dela in med garancijskim obdobjem objekta.

4.1.3. Biti odgovoren za pravilno in ustrezno oznako predmeta glede na primarne točke, linije in ravni, pravilnosti položaja, velikosti in obtožb.

4.1.4. Zagotavljanje naših lastnih sil na račun sredstev, ki so predvidene za te namene v konsolidiranem ocenjenem izračunu v skladu z odobrenimi zemljišči, vse začasne strukture.

4.1.5. V skladu z uveljavljenim postopkom, začasne povezave za obdobje dela na gradbišču in povezovanje na novo zgrajenih komunikacij na priključnih točkah v skladu s projektom.

4.1.6. Zagotoviti pri izvajanju gradnje na gradbišču potrebnih ukrepov za varnost, racionalno rabo ozemlja, varstva okolja, zelenih zasaditve in zemljišč, pa tudi za vzpostavitev začasne razsvetljave.

4.1.7. Usklajevanje z državnimi nadzornimi organi za opravljanje dela na objektu in zagotovijo skladnost z njo na gradbišču.

4.1.8. Če se predmet zlahka zabeleži od te stranke na dan.

4.1.9. Izvedite individualni preskus vgrajene opreme in sodeluje pri svojem integriranem testiranju v prisotnosti predstavnika stranke.

4.1.10. Takoj obvestite stranko in preden prejmete navodila, da bi prekinila delo, ko:

  • neprimernost ali slabo kakovost materialov, ki jih zagotavlja stranka, oprema, tehnična dokumentacija;
  • možne škodljive posledice za stranke, da izpolnijo svoja navodila o načinu izvajanja dela;
  • druge okoliščine, grožnje ali moč rezultatov opravljenega dela, ali ustvarjanje nezmožnosti dokončanja njegovega zaključka.

4.1.11. Izvajalec ni upravičen uporabljati materialov in opreme, ki jih zagotavlja stranka med izvajanjem dela, ali za navedbo slednjega, če to lahko privede do kršitve zahtev, potrebnih za varstvo okolja in gradnjo gradbenih del.

4.1.12. Da bi bili odgovorni za stranko za neizvajanje ali nepravilno izpolnjevanje podizvajalcev.

4.1.13. Prenos na stranko lokacije in koordinata katalogov in višine geodetskih znakov, nameščenih med gradnjo koordinat in višine geodetskih znakov, določenih v obdobju gradnje in izvršilno dokumentacijo gradbenega in montaža dela.

4.1.14. Za popolno izpolnjevanje vseh vaših obveznosti iz drugih členov tega sporazuma.

4.2. Obveznosti stranke. Za izvajanje tega sporazuma, stranka prevzame:

4.2.1. Prenos izvajalca na dan od datuma podpisa tega sporazuma o ACTU (Dodatku), ki ga je podpisal izvajalec in stranka, za obdobje gradnje objekta in pred njenim zaključkom, gradbišče (tehnične zmogljivosti Za namestitev opreme), primerno za delo dela.

4.2.2. Prenos izvajalca na dan od datuma podpisa te pogodbe o zasnovi in \u200b\u200boceni dokumentacije, ki jo je stranka odobrila za proizvodnjo dela, v času časa in v sestavi, določenem v Dodatku št. Premeščena dokumentacija je treba pripraviti v skladu z zahtevami gradbenih standardov in pravil, prenesti državni pregled in odobrena na predpisan način.

4.2.3. Prenos izvajalca v mesecih od datuma podpisa tega sporazuma, seznam izvršilne dokumentacije v skladu z zahtevami, ki je potreben za sprejem predmeta v kopijah.

4.2.4. Sprejemanje in plačilo del izvajalca, na način, predpisan v oddelkih 2, 5 in v skladu s časovnim razporedom plačila za delo (Dodatka št.) Tega sporazuma.

4.2.5. Da bi privabili delo, ki se nanaša na odprtje podzemnih komunikacij, operativne organizacije, in ko ta dela izpolnjuje izvajalec s soglasjem - za pridobitev dovoljenja operativne organizacije in zagotovi njen nadzor nad izvajanjem teh del.

4.2.6. Izvajati revizijo pred-montaže opreme ali privabiti specializirano organizacijo za to na lastne stroške.

4.2.7. Sklenite sporazume:

  • z naročalnimi organizacijami in naročijo na začetno delo na čas, v obsegu in na način, predpisan v prilogo številke k temu sporazumu;
  • na področju energije in razpoložljivosti vode izgradnje predmeta;
  • o namestitvi opreme z izzivom izziva za njeno proizvodnjo.

4.2.8. Tehnični nadzor.

4.2.9. V celotnem obdobju dela (gradnja) zagotovite stalen režim financiranja.

4.2.10. Za popolno izpolnjevanje vseh vaših obveznosti iz drugih členov tega sporazuma.

5. Dostava in sprejemanje dela

5.1. Stranka dodeli svojega predstavnika na gradbeništvu, ki iz svojega imena s strani izvajalca sprejema delo, ki se izvaja na akt o sprejemu.

5.2. Sprejetje rezultata opravljenega dela se izvede po izpolnitvi vseh obveznosti, ki jih določa ta sporazum, v skladu z uveljavljenim postopkom, ki deluje na dan podpisa.

5.3. Komisija izvede Komisija, ki jo je ustvarila stranka, kot del njegovega zastopnika, predstavnika projektne organizacije, izvajalca, državnemu nadzoru, arhitekturnem in gradbenem nadzoru (nadzor). Sodelovanje v določeni komisiji in pooblastila predstavnikov lokalnih oblasti se izvajajo v skladu z zakonodajnimi akti subjektov federacije ali lokalnih oblasti.

5.4. Izvajalec prenaša stranko v dneh pred sprejetjem dokončanega izgradnje predmetov izvršilne dokumentacije na seznamu, prenese na stranko naročnik v skladu z obveznostmi stranke po tem sporazumu, s pisnim potrditvijo skladnosti dejansko opravljene prenesene dokumentacije.

5.5. Dodatni pregled dela, ki ga je prejel stranko ali vsa dela kot celote, ga opravi stranka, če je to potrebno na lastne stroške.

5.6. Pri najemu dela na stranko, je izvajalec dolžan obvestiti o zahtevah, ki jih je treba upoštevati za učinkovito in varno uporabo rezultatov dela, pa tudi posledice neskladnosti z ustreznimi zahtevami za sam kupca in druge osebe.

5.7. Stranka nima pravice prepovedati izvajalca, da izvede stroške gradnje, če njihovo izvajanje ne škoduje tehničnim in operativnim značilnostim predmeta, ki ga predvideva projekt.

6. Kakovostna jamstva na sodnem delu

6.1. Zagotovanja kakovosti veljajo za vse oblikovalske elemente in delo, ki ga izvajalec opravlja po pogodbi.

6.2. Garancijsko obdobje za normalno delovanje objekta in inženirskih sistemov, opreme, materialov in dela, vključenih v njej, je nastavljeno na mesece od datuma podpisa dejanj sprejemanja aktov objekta.

6.3. Če so napake, ki jih dovoljuje krivda izvajalca, najdemo med delovanjem garancije objekta, je izvajalec dolžan odpraviti na lastne stroške in skladen s stranko. Če želite sodelovati pri pripravi akta, določitev napak, usklajevanje naročila in časovni razpored njihove odprave, je izvajalec dolžan poslati svojega predstavnika najkasneje do dni od datuma prejema pisnega obvestila stranke. Garancijsko obdobje v tem primeru se podaljša glede na obdobje odprave napak.

6.4. Ta jamstva ne veljajo za primere namerne škode na predmet stranke in tretjih oseb, pa tudi v primeru kršitve pravil delovanja s strani stranke ali tretjih oseb.

6.5. Če izvajalec ne pripravi ali podpisuje Zakona o zaznanih napakah, stranka predstavlja enostranski akt na podlagi kvalificiranega pregleda, ki ga privlači na lastne stroške.

7. Nudenje gradbenih materialov in opreme

7.1. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil gradnjo instrumenta iz zahtevka 1.1 gradbenih materialov, izdelkov in struktur, inženirske (tehnološke) opreme v skladu s tehnično dokumentacijo, v višini in odredbi, določenem v Dodatku št. Te pogodbe.

7.2. Stranka se zavezuje, da bo zagotovila gradnjo gradbenih materialov iz odstavka 1.1 z gradbenimi materiali, proizvodi in strukturami, inženirstvom in tehnološkim opremo v pogojih, dogovorjenih z izvajalcem, v skladu s tehnično dokumentacijo, v višini in postopku, določenem v Dodatku Ne. Na ta sporazum.

7.3. Pred prenosom izvajalca na zakon, stranka na lastne stroške sprejema sprejetje naslovljenih materialov in opreme, naslovljeno nanj, njihovo razkladanje, shranjevanje in zaščito. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil sprejem, razkladanje in shranjevanje materialov in opreme, ki so ga sprejele, in prihajajo na predmet.

7.4. Vsi materiali, dobavljeni za gradnjo in opremo, morajo imeti ustrezne certifikate, tehnične potne liste in druge dokumente, ki potrjujejo njihovo kakovost. Kopije teh potrdil itd. Zagotoviti je treba na drugi strani več kot dnevi pred delom dela, ki se izvaja z uporabo teh materialov in opreme.

7.5. Oprema za pošiljanje strank v namestitvi je dolžna spremljati svojo dokumentacijo proizvajalca, ki je potreben za vgradnjo.

7.6. Izvajalec je odgovoren za varnost vseh določenih in prenese na njega na akt v namestitvi za izvajanje Pogodbe o materialih in opremi pred podpisom akta sprejema dela.

7.7. Vsaka stranka je odgovorna za skladnost materialov in opreme, ki jo dobavi ta stranka, specifikacija projekta, državni standardi in specifikacije.

7.8. Izvajanje materialov in struktur, ki jih izvajalec ne uporablja pri izgradnji tega objekta in ga plača stranka, izvaja stranka.

8. Gradbena stran

8.1. Stranka istočasno s kopijo zakona o pravici do uporabe Zemlje prenaša izvajalca do dovoljenja za izpust krajev za shranjevanje rezerve tal in plodna plast tal, ki je potrebna za reklamacijo zemljišč, prekomerne tal in gradbene smeti, kamnolomov za pridobitev ali razvoj manjkajoče zemlje.

8.2. Ustvarjanje geodetskega centra za gradnjo in geodejske meritve deformacij temeljev, struktur stavb (struktur) in njihovi deli v procesu gradnje so odgovorne stranke, ki ni nič manj kot za koledarske dni pred gradnjo gradbenih del, Prenese izvajalca za tehnično dokumentacijo Zakona o geodetskem centru podlago za določeno, na ozemlju znakov te podlage, s preučitvijo njih v naravi. Sestava in obseg geodetske podlage morata izpolnjevati zahteve regulativnih dokumentov o gradnji.

8.3. Proizvodnja geodeskega dela v procesu gradnje, geodetski nadzor natančnosti geometrijskih parametrov stavb (struktur) je vključen v obveznost izvajalca.

8.4. Če v proizvodnji dela na gradbišču, bo izvajalec našel fizične in ne podnebne ovire (tla trdnih kamnin, ki jih zagotavlja projekt ali drugi pogoji) ali umetne ovire (podzemne komunikacije ali druge ovire, ki niso predvidene za Po projektu), izvajalec takoj pisno obvesti predstavnika stranke. Predstavnik stranke po študiji teh pogojev in ovir v sodelovanju z izvajalcem bo določil znesek takšnih dodatnih stroškov. Stranka se zavezuje, da bo te stroške poleg pogodbene cene plačala.

8.5. Izvajalec na lastnih stroških izvaja vsebino in čiščenje gradbišča in ozemlja, ki meji neposredno nanj.

8.6. Izvajalec se zavezuje, da bo ta čas od datuma podpisa Zakona o sprejetju gradnje objekta zunaj gradbišča, ki pripada izvajalcu, gradbeni stroji, oprema, oprema, orodja, gradbeni materiali, začasne strukture in drugo premoženja. Izvajalec gradnje smeti izvažajo na kraje, ki jih določi stranka.

9. Časopis za delo

9.1. Od začetka dela in pred njihovim zaključkom izvajalec vzdržuje revija dela v ruskem jeziku. Oblika revije se strinja s strani stranke, izvajalec, ustreza tipični interdisciplinarni obliki št. (6, ki ga je odobrila rešitev Odbora državnega statistika Rusije 30. oktobra 1997 št. 71A in predstavlja prilogo št. Ta sporazum. Vsak vnos v reviji je podpisan s strani izvajalca in predstavnik stranke.

9.2. Če stranka ni zadovoljna s tečajem in kakovostjo del, ki jih uporabljajo materiale ali zapisov snemalnika, potem je dolžan navesti njegovo utemeljeno mnenje v delovnem listu, kar kaže na rok za odpravo odstopanj. Izvajalec izvaja direktorja predstavnika stranke v določenem obdobju, o katerem je izvajalec dolžan narediti znamko o izvršitvi v delovnem listu.

10. Varnostne dejavnosti

10.1. Zaščita objekta v pripravi izvajalec na račun stranke. Zaščita konstruiranega objekta, sprejetega na Zakonu Delovne komisije in pripravljeno za državno komisijo, izvaja stranka.

10.2. Zaščita materialov, izdelkov, struktur, opreme, ki jih je stranka poslala na vgradnjo materialov, strukture na gradbišču, zagotavlja izvajalca na račun stranke.

10.3. Stroški okrepljene varnosti gradbenih objektov z varnostnimi organizacijami Ministrstva za notranje zadeve so vključeni na seznam drugih del in stroškov, ki jih plača stranka.

11. Nadzor in nadzor stranke za izvedbo pogodbe

11.1. Stranka ima pravico nadzorovati in nadzorovati napredek in kakovost opravljenega dela, skladnost s časovnim razporedom njihovega izvajanja (urnik), kakovost uporabljenih materialov.

11.2. Stranka za izvajanje nadzora in nadzora nad gradnjo je upravičena do dogovora o zagotavljanju storitev za spremljanje in nadzor predmeta in kakovosti dela, opravljenega z ustrezno inženirsko organizacijo ali posameznikom, ki je licenciran za to vrsto dejavnosti. Kupec pisno pisno o tem izvajalcu na dan po zaključku take pogodbe. Obvestilo kaže seznam oseb, ki bodo v imenu stranke spremljale in nadzorovale organizacijo in ime organizacije, če je pogodba sklenjena z inženirsko organizacijo.

11.3. Inženirska organizacija v imenu pisnega naročila stranke izvaja tehnični nadzor in nadzor nad skladnostjo s izvajalcem razporeda za izvajanje in kakovostjo dela ter preveri skladnost materialov in opreme, ki jih uporabljajo in pogoji. \\ T pogodbena in projektna dokumentacija. Inženirska organizacija ima pravico neoviranega dostopa do vseh vrst dela v vsakem času v celotnem obdobju gradnje.

11.4. Izvajalec vodi delovni dnevnik v skladu z zahtevami iz oddelka 9 tega sporazuma, ki odraža celoten potek dejanskega dela dela, pa tudi vsa dejstva in okoliščine, povezane s proizvodnjo dela v odnosih in izvajalcu stranke . Stranka redno, enkrat na dan, preglede in njegov podpis potrjuje vnose v reviji.

11.5. Izvajanje nadzora nad delom, niti stranko niti inženirska organizacija, ki jo je najela, ne posegata v operativno in gospodarsko dejavnost izvajalca.

11.6. Pri zagotavljanju predujmovanja izvajalec predstavlja poročilo o uporabi sredstev, prejetih v obliki predplačil: kopije plačilnih dokumentov, pogodbe za dajanje naročila.

12. Skrita gradbena dela

12.1. Predstavnik stranke mora biti sprejet, ki ga je treba zapreti. Izvajalec nadaljuje z naknadnim delom šele po sprejetju s strani stranke skritega dela in priprava dejanj preučevanja teh del. Pisalec v pisni obliki vnaprej obvesti predstavnika stranke o potrebi po izvedbi vmesnega sprejetja dela, opravljenega za zaprte, odgovorne strukture in sisteme, hidravlične preskuse in laboratorijske študije, vendar najpozneje do koledarskih dni pred začetkom tega sprejetja . Če se predstavnik stranke ne zdi, ni navedenega obdobja vmesnega sprejetja opravljenega dela, ki je zaprt, odgovorne strukture in sistemov, izvajalec predstavlja enostranski akt in meni, da je delo sprejeto, in odgovornost za kakovost opravljenega dela Izvajalec ni odstranjen. Odprtje dela v tem primeru na zahtevo stranke je na njegovi odhodki.

12.2. V primeru, da je bil predstavnik stranke opravljen na delo dela pripomb o opravljenem delu, ki ga je treba zapreti, jih izvajalec ne sme zapreti brez pisnega dovoljenja stranke, razen v neuspehu zastopnika stranke za sprejem (glej odstavek 12.1 tega sporazuma). Če se zaprtje dela izvede brez potrditve zastopnika stranke (predstavnik stranke ni bil obveščen o tem ali obveščen z zamudo), se izvajalec zaveže, da bo odprl kateri koli del skritega dela, ki ni prejel sprejetja Stranka, glede na njena navodila in jo obnovite.

12.3. Pripravljenost prejetih odgovornih struktur, skritih del in sistemov potrjuje podpis predstavnika stranke in dejanja izvajalca preučevanja struktur in skritih del in akti hidravličnega preskusa (vključno s preskusi za tesnost in tlak) in sprejemanje vsakega sistema ločeno.

13. Plačilo dela in vzajemnih naselij

13.1. Stranka je najpozneje en dan po tem, ko jih podpiše dejanje sprejetja zaradi pogodbe o zaključeni fazi dela, ki se zavezuje, da bo izvajalcu plačal stroške stranke, ki jo je stranka sprejela na delovnem delu.

13.2. Izračuni za materiale in proizvode, ki jih prenaša izvajalec kupcev, so izdelani po cenah njihove pridobitve, ob upoštevanju stroškov prevoza in izdatki kupca na obdelovancu in shranjevanju teh materialov in izdelkov ali se prenašajo z zakonom, ne da bi plačali plačilo Preneseni materiali in konstrukcije. Stranka ima stroške vrednosti, ki se prenese na izvajalca materialov pri plačilu računov za opravljeno delo.

13.3. Končni izračun za delo, opravljeno na objektu, opravi stranka najkasneje do dni po popolnem zaključku njegove gradnje, vključno z odpravo ugotovljenih napak, na podlagi sprejetja predpisanega predmeta na predpisanem načinu .

13.4. Stroški opravljenega dela plača stranka izvajalca na izvajalcu, nameščen na predmet v oddelku 2 tega sporazuma, s zavezo za vse tiste, ki so bile predhodno proizvedene na njem, kot tudi ob upoštevanju pravice stranke, Spreminjanje pogodbene cene v skladu z odstavkom 17.7 tega sporazuma.

13.5. Če izvajalec opravi delo faze ali celotnega predmeta kot celote na dneh predhodno uveljavljenega obdobja, vendar ne več kot na dan, ki je določen do datuma podpisa Zakona o sprejetju, se stranka zavezuje, da bo plačala Izvajalec na nagrado v višini% stroškov dela, ki je bil sprejet v skladu z Zakonom o sprejetju, ali vseh del na splošno.

13.6. Prihranki iz izvajanja dogodkov, ki morajo graditi stroške, je razdeljena med izvajalca in stranko v naslednjih delnic: izvajalec%, stranka%.

14. Lastništvo

14.1. Po podpisu sprejemanja objekta, del predmeta ali faze dela stranke prejme predmet ali del predmeta pod njegovo zaščito in nosi tveganje morebitnega uničenja ali poškodbe predmeta ali njegovega dela, ki je bil sprejet .

14.2. Uporaba stranke ali lastnika, katerih interesi predstavljajo stranko, za svoje potrebe ali potrebe dela predmeta objekta, ki se gradnja, ki na splošno ni dokončana, dovoljena s soglasjem z izvajalcem ali po tem del predmeta za delovanje na predpisanem načinu. Ti odnosi v njihovem nastanku se izdajo z dodatnim sporazumom s tem sporazumom.

14.3. Pred dobavo objekta je izvajalec odgovoren za tveganje naključnega uničenja in škode, razen za primere, povezane z okoliščinami višje sile.

14.4. Izvajalec nima pravice prodati ali posredovati gradnje ali zgrajenega predmeta ali ločenega dela, kot tudi projektno dokumentacijo za njeno gradnjo ali ločenega dela svoje tretje osebe brez pisnega dovoljenja stranke. V primeru zavrnitve stranke za nadaljevanje financiranja gradnje pogodbenega objekta je upravičeno dopolniti predmet na lastnih stroških, ki privablja sredstva drugim vlagateljem in izvajati predmet po lastni presoji. Hkrati je nadomestilo za stranko porabilo svoja sredstva za izgradnjo predmeta, ob upoštevanju nadomestila za njegove dodatne stroške, povezane z predčasno odpovedjo pogodbe o pobudi kupca.

15. Zavarovanje konstrukcijskega objekta

15.1. Izvajalec se zavezuje, da bo sklenil celovito zavarovalno pogodbo za gradbena in montažna tveganja in odgovornost (vključno s škodo tretjim osebam) med gradnjo in montažo dela v objektu.

15.2. Izvajalec je dolžan predložiti dokaze strank o sklenitvi celovitega zavarovanja gradbenih in montažnih tveganj in odgovornosti za gradbena in montažna dela (kopija zavarovalne police), ki navaja podatke zavarovalnice, znesek zavarovalnega zneska, opredeljen Kot stroški gradnje in instalacijskega dela, ki ga izvajalec izvajajo po pogodbi (stroški na poglavjih 1-8 Konsolidirani ocenjeni izračun iz stroškov gradnje), na sedanji ravni cen v času zavarovanja in zavarovalnih stroškov, ki ne sme presegati % zavarovalnega zneska.

15.3. Stranka povrne svoje stroške za plačilo zavarovalnih premij z mesečnimi enakimi delnicami v obdobju, ko je bila zavarovalna pogodba sklenjena, če stroški plačila zavarovalnih premij niso vključeni v pogodbeno ceno, dogovorjeno med stranko in izvajalcem, da opravljajo delo pod Ta sporazum.

15.4. Zavarovanje je sprejelo in plačalo s strani stranke predmeta objekta, pa tudi celoten predmet opravlja stranko, ki je lastnik tega dela predmeta ali, oziroma, objekt kot celote.

15.5. Zavarovanje ne izvzame stranke in izvajalca iz obveznosti, da sprejme potrebne ukrepe, da se prepreči nastanek zavarovalnega dogodka.

16. Odgovornost lastnine

16.1. Stranka za kršitev pogodbenih obveznosti plača izvajalca:

  • za zamudo pri prenosu izvajalca gradbišča, dokumentacije, opreme, materialov in izdelkov - kazni (kazen) v višini% skupnih stroškov izgradnje za vsak dan zamude in za zamudo večja kot mesec% skupnih stroškov gradnje po tekočih cenah za vse naslednje dni pred dejanskim izpolnjevanjem obveznosti;
  • za prenos na namestitev opreme, ki ni na voljo - globa (kazen) v višini% stroškov opreme za vsak dan zamude njegove naprave;
  • za zamudo pri sprejemanju sprejetja dokončane gradnje ali za ohranitev predmetov v dnevih od datuma prejema obvestila izvajalca o predstavitvi dostave - kazni (kazni) v višini% pogodbene cene predmeta za vsak dan zamude, vendar ne več kot odstotek pogodbene cene;
  • za zamudo pri izračunih za gradnjo in montažo - kazen v višini vrednosti dela, ki se plača za vsak dan zamude, od dneva po predstavitvi računa.

16.2. Izvajalec v nasprotju s pogodbenimi obveznostmi plača stranki:

  • za konec gradnje predmeta po uveljavljenem obdobju krivde izvajalca - globe (kazen) v višini% pogodbene cene predmeta za vsak dan zamude. Po odladenju pri zagotavljanju predmeta v preteklih dneh izvajalec plača globo v višini do% pogodbene cene za vse poznejše dni pred dejanskim izpolnjevanjem obveznosti;
  • za pozno osvoboditev gradbišča iz premoženja, ki mu pripada mu - fino (kazen) v količini rubljev za vsak dan zamude;
  • za kršitev rokov za izvajanje nekaterih vrst dela (razbijanje urnika dela) - globa v višini vrednosti te vrste dela. V primeru, da izvajalec zagotovi pravočasno dostavo predmeta, je določena kazen nadomestila;
  • za zamudo pri odpravi napak v gradbenih delih in strukturah pred roki, ki jih predvideva dejanje pogodbenic, in v primeru izvajalca - enosmerne akt - globa (kazen) v višini% stroškov dela in modelov za vsak dan zamude.

16.3. Poleg sankcij za neizpolnjevanje obveznosti po pogodbi, krivico povrne drugo pogodbenico, ki je posledica neizpolnitve obveznosti iz tega sporazuma, razkrit odškodnine, vključno z zamujenim delom prizadete stranke.

16.4. Neuspešno, kot tudi odškodnine, ne razbremeni strank iz izpolnjevanja svojih obveznosti v naravi.

17. Spremenite pogoje izvajanja pogodbe

17.1. Zastopanje stranke v nepravilno urejeni dokumentaciji je enaka njegovi neuspehu. Izvajalec ni odgovoren za kakovost delovnih risb, specifikacij in druge dokumentacije, ki jo posreduje stranka. Ko se ugotovijo pomanjkljivosti v njih, izvajalec to poroča stranki v dneh od odkrivanja. Stroški, ki izhajajo iz tega razloga izvajalca v zvezi z odpravo opravljenega dela, plača stranka, ki presega uveljavljene stroške dela.

17.2. Napake, ki jih opravi izvajalec pri opravljanju dela, se popravi na lastnih stroških v pogojih, dogovorjenem s stranko.

17.3. Če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu pravočasno, bo privedla do zamude pri izgradnji objekta, izvajalec ima pravico podaljšati obdobje gradnje za zadevno obdobje in izvzetje za to obdobje od plačila v redu za širitev zagona objekta. V tem primeru morajo stranke sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečevanje dodatnih stroškov. Če ima izvajalec dodatne stroške, ki jih povzroči neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje obveznosti s strani stranke, potem je takoj dolžan pisma po meri z obvestilom o predstavitvi, da kupec obvesti znesek teh stroškov, ki potrjujejo svoje dokumente, na podlagi Od katerih stranke priložijo pogoje in obliko njihovega okrevanja.

17.4. V primeru neskladnosti s kakovostjo opreme in materialov za dostavo strank je ta dolžan zagotoviti zamenjavo v smislu, dogovorjenih z izvajalcem.

17.5. Slabosti gradbenega objekta, ki je priznala, da ne s krivdo izvajalca, se odpravijo z njim za posebno plačilo s strani stranke v rokih, ki jih pogodbenice določijo v dodatnem sporazumu o teh delih. Izvajalec ima pravico, da zavrne izvajanje takšnih del, če odprava pomanjkljivosti ni neposredno povezana s tem, da se izvajalec ne more izvajati v razlogih, neodvisnem od njega.

17.6. V primeru namestitve opreme, ki ga izvajalec prilagaja, ko ga sprejme za namestitev, ali odkrivanje napak v opremi med postopkom namestitve ali preskušanja, je izvajalec dolžan takoj obvestiti stranko in sodelovati pri pripravi ustreznega akta. Priprava akta in predstavitev zahtevkov za proizvajalca ali dobavitelja opreme je dolžnost stranke. Stranka je dolžna reciklirati opremo na dan zaradi izvajanja zakona. Pri prepoznavanju napak je stranka dolžna pravočasno odpraviti ali zamenjati opremo, v skladu s izvajalcem. S soglasjem strank lahko ta dela za ločeno plačilo izvaja izvajalec, ki ga je treba v tem primeru izdati z dodatnim sporazumom.

17.7. V primeru, da bo stranka odkrila slabo izvedena dela, je izvajalec dolžan sam in brez povečanja vrednosti v roku, o katerem so se dogovorile stranke

v obrazu, ki delujejo na podlagi v nadaljnjem besedilu Pogodbenik", Na eni strani in v obrazu, ki delujejo na podlagi, v nadaljnjem besedilu" \\ t Stranka", Na drugi strani, v nadaljnjem besedilu" stranke ", je zaključil ta sporazum, kasneje" \\ t Pogodba", Nespremenjeno:

1. Predmet Sporazuma

1.1. Stranka odneha, izvajalec pa prevzame splošno pogodbo za izgradnjo odobrenega projekta.

1.2. Izvajalec se zavezuje, da bo izpolnil vsa dela, določena v odstavku 1.1 tega sporazuma, s strani in sil privabljenih organizacij podizvajalk v skladu z odobrenim oblikovanjem in oceno dokumentacije, ob upoštevanju možnih sprememb v obsegu dela.

1.3. Izvajalec se zavezuje, da bo dokončal gradnjo in posredoval objekt, pripravljen za delo, na predpisan način.

2. Stroški dela

2.1. Stroški dela po tem sporazumu so določeni z pogodbeno ceno, ki ob podpisu pogodbe določa Protokol Sporazuma o Pogodbi (Dodatek št.) In je rubljev.

3. Pogoji dela

3.1. Koledar rokov za delo določajo stranke: začetek dela: "" 2014. Konec dela: "" 2014. Skupno trajanje gradnje je dnevi.

3.2. V času podpisa tega sporazuma je datum poteka veljavnosti za določanje sankcij nepremičnin v primerih kršitve gradbenih pogojev.

3.3. Roki za dokončanje nekaterih faz dela se določijo z urnikom dela (Dodatek št.).

4. Obveznosti pogodbenice

4.1. Obveznosti izvajalca. Za izpolnitev dela po tem sporazumu se izvajalec zaveže:

4.1.1. Izvedite vsa gradbena dela v znesku in v času, predvidenem v tem sporazumu, in aplikacijam, ki so ji, in posredujejo predmet stranke v predpisanem obdobju.

4.1.2. Navedite:

  • proizvodnja dela v popolni skladnosti z oblikovanjem in oceno dokumentacije, časovni razpored za proizvodnjo gradbenih predpisov in predpisov;
  • kakovost vsa dela v skladu s projektno dokumentacijo in sedanjimi standardi in specifikacijami;
  • pravočasno odpravo pomanjkljivosti in pomanjkljivosti, ugotovljenih med sprejetjem dela in med garancijskim obdobjem objekta.

4.1.3. Biti odgovoren za pravilno in ustrezno oznako predmeta glede na primarne točke, linije in ravni, pravilnosti položaja, velikosti in obtožb.

4.1.4. Zagotavljanje naših lastnih sil na račun sredstev, ki so predvidene za te namene v konsolidiranem ocenjenem izračunu v skladu z odobrenimi zemljišči, vse začasne strukture.

4.1.5. V skladu z uveljavljenim postopkom, začasne povezave za obdobje dela na gradbišču in povezovanje na novo zgrajenih komunikacij na priključnih točkah v skladu s projektom.

4.1.6. Zagotoviti pri izvajanju gradnje na gradbišču potrebnih ukrepov za varnost, racionalno rabo ozemlja, varstva okolja, zelenih zasaditve in zemljišč, pa tudi za vzpostavitev začasne razsvetljave.

4.1.7. Usklajevanje z državnimi nadzornimi organi za opravljanje dela na objektu in zagotovijo skladnost z njo na gradbišču.

4.1.8. Če se predmet zlahka zabeleži od te stranke na dan.

4.1.9. Izvedite individualni preskus vgrajene opreme in sodeluje pri svojem integriranem testiranju v prisotnosti predstavnika stranke.

4.1.10. Takoj obvestite stranko in preden prejmete navodila, da bi prekinila delo, ko:

  • neprimernost ali slabo kakovost materialov, ki jih zagotavlja stranka, oprema, tehnična dokumentacija;
  • možne škodljive posledice za stranke, da izpolnijo svoja navodila o načinu izvajanja dela;
  • druge okoliščine, grožnje ali moč rezultatov opravljenega dela, ali ustvarjanje nezmožnosti dokončanja njegovega zaključka.

4.1.11. Izvajalec ni upravičen uporabljati materialov in opreme, ki jih zagotavlja stranka med izvajanjem dela, ali za navedbo slednjega, če to lahko privede do kršitve zahtev, potrebnih za varstvo okolja in gradnjo gradbenih del.

4.1.12. Da bi bili odgovorni za stranko za neizvajanje ali nepravilno izpolnjevanje podizvajalcev.

4.1.13. Prenos na stranko lokacije in koordinata katalogov in višine geodetskih znakov, nameščenih med gradnjo koordinat in višine geodetskih znakov, določenih v obdobju gradnje in izvršilno dokumentacijo gradbenega in montaža dela.

4.1.14. Za popolno izpolnjevanje vseh vaših obveznosti iz drugih členov tega sporazuma.

4.2. Obveznosti stranke. Za izvajanje tega sporazuma, stranka prevzame:

4.2.1. Prenos izvajalca na dan od datuma podpisa tega sporazuma o ACTU (Dodatku), ki ga je podpisal izvajalec in stranka, za obdobje gradnje objekta in pred njenim zaključkom, gradbišče (tehnične zmogljivosti Za namestitev opreme), primerno za delo dela.

4.2.2. Prenos izvajalca na dan od datuma podpisa te pogodbe o zasnovi in \u200b\u200boceni dokumentacije, ki jo je stranka odobrila za proizvodnjo dela, v času časa in v sestavi, določenem v Dodatku št. Premeščena dokumentacija je treba pripraviti v skladu z zahtevami gradbenih standardov in pravil, prenesti državni pregled in odobrena na predpisan način.

4.2.3. Prenos izvajalca v mesecih od datuma podpisa tega sporazuma, seznam izvršilne dokumentacije v skladu z zahtevami, ki je potreben za sprejem predmeta v kopijah.

4.2.4. Sprejemanje in plačilo del izvajalca, na način, predpisan v oddelkih 2, 5 in v skladu s časovnim razporedom plačila za delo (Dodatka št.) Tega sporazuma.

4.2.5. Da bi privabili delo, ki se nanaša na odprtje podzemnih komunikacij, operativne organizacije, in ko ta dela izpolnjuje izvajalec s soglasjem - za pridobitev dovoljenja operativne organizacije in zagotovi njen nadzor nad izvajanjem teh del.

4.2.6. Izvajati revizijo pred-montaže opreme ali privabiti specializirano organizacijo za to na lastne stroške.

4.2.7. Sklenite sporazume:

  • z naročalnimi organizacijami in naročijo na začetno delo na čas, v obsegu in na način, predpisan v prilogo številke k temu sporazumu;
  • na področju energije in razpoložljivosti vode izgradnje predmeta;
  • o namestitvi opreme z izzivom izziva za njeno proizvodnjo.

4.2.8. Tehnični nadzor.

4.2.9. V celotnem obdobju dela (gradnja) zagotovite stalen režim financiranja.

4.2.10. Za popolno izpolnjevanje vseh vaših obveznosti iz drugih členov tega sporazuma.

5. Dostava in sprejemanje dela

5.1. Stranka dodeli svojega predstavnika na gradbeništvu, ki iz svojega imena s strani izvajalca sprejema delo, ki se izvaja na akt o sprejemu.

5.2. Sprejetje rezultata opravljenega dela se izvede po izpolnitvi vseh obveznosti, ki jih določa ta sporazum, v skladu z uveljavljenim postopkom, ki deluje na dan podpisa.

5.3. Komisija izvede Komisija, ki jo je ustvarila stranka, kot del njegovega zastopnika, predstavnika projektne organizacije, izvajalca, državnemu nadzoru, arhitekturnem in gradbenem nadzoru (nadzor). Sodelovanje v določeni komisiji in pooblastila predstavnikov lokalnih oblasti se izvajajo v skladu z zakonodajnimi akti subjektov federacije ali lokalnih oblasti.

5.4. Izvajalec prenaša stranko v dneh pred sprejetjem dokončanega izgradnje predmetov izvršilne dokumentacije na seznamu, prenese na stranko naročnik v skladu z obveznostmi stranke po tem sporazumu, s pisnim potrditvijo skladnosti dejansko opravljene prenesene dokumentacije.

5.5. Dodatni pregled dela, ki ga je prejel stranko ali vsa dela kot celote, ga opravi stranka, če je to potrebno na lastne stroške.

5.6. Pri najemu dela na stranko, je izvajalec dolžan obvestiti o zahtevah, ki jih je treba upoštevati za učinkovito in varno uporabo rezultatov dela, pa tudi posledice neskladnosti z ustreznimi zahtevami za sam kupca in druge osebe.

5.7. Stranka nima pravice prepovedati izvajalca, da izvede stroške gradnje, če njihovo izvajanje ne škoduje tehničnim in operativnim značilnostim predmeta, ki ga predvideva projekt.

6. Kakovostna jamstva na sodnem delu

6.1. Zagotovanja kakovosti veljajo za vse oblikovalske elemente in delo, ki ga izvajalec opravlja po pogodbi.

6.2. Garancijsko obdobje za normalno delovanje objekta in inženirskih sistemov, opreme, materialov in dela, vključenih v njej, je nastavljeno na mesece od datuma podpisa dejanj sprejemanja aktov objekta.

6.3. Če so napake, ki jih dovoljuje krivda izvajalca, najdemo med delovanjem garancije objekta, je izvajalec dolžan odpraviti na lastne stroške in skladen s stranko. Če želite sodelovati pri pripravi akta, določitev napak, usklajevanje naročila in časovni razpored njihove odprave, je izvajalec dolžan poslati svojega predstavnika najkasneje do dni od datuma prejema pisnega obvestila stranke. Garancijsko obdobje v tem primeru se podaljša glede na obdobje odprave napak.

6.4. Ta jamstva ne veljajo za primere namerne škode na predmet stranke in tretjih oseb, pa tudi v primeru kršitve pravil delovanja s strani stranke ali tretjih oseb.

6.5. Če izvajalec ne pripravi ali podpisuje Zakona o zaznanih napakah, stranka predstavlja enostranski akt na podlagi kvalificiranega pregleda, ki ga privlači na lastne stroške.

7. Nudenje gradbenih materialov in opreme

7.1. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil gradnjo instrumenta iz zahtevka 1.1 gradbenih materialov, izdelkov in struktur, inženirske (tehnološke) opreme v skladu s tehnično dokumentacijo, v višini in odredbi, določenem v Dodatku št. Te pogodbe.

7.2. Stranka se zavezuje, da bo zagotovila gradnjo gradbenih materialov iz odstavka 1.1 z gradbenimi materiali, proizvodi in strukturami, inženirstvom in tehnološkim opremo v pogojih, dogovorjenih z izvajalcem, v skladu s tehnično dokumentacijo, v višini in postopku, določenem v Dodatku Ne. Na ta sporazum.

7.3. Pred prenosom izvajalca na zakon, stranka na lastne stroške sprejema sprejetje naslovljenih materialov in opreme, naslovljeno nanj, njihovo razkladanje, shranjevanje in zaščito. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil sprejem, razkladanje in shranjevanje materialov in opreme, ki so ga sprejele, in prihajajo na predmet.

7.4. Vsi materiali, dobavljeni za gradnjo in opremo, morajo imeti ustrezne certifikate, tehnične potne liste in druge dokumente, ki potrjujejo njihovo kakovost. Kopije teh potrdil itd. Zagotoviti je treba na drugi strani več kot dnevi pred delom dela, ki se izvaja z uporabo teh materialov in opreme.

7.5. Oprema za pošiljanje strank v namestitvi je dolžna spremljati svojo dokumentacijo proizvajalca, ki je potreben za vgradnjo.

7.6. Izvajalec je odgovoren za varnost vseh določenih in prenese na njega na akt v namestitvi za izvajanje Pogodbe o materialih in opremi pred podpisom akta sprejema dela.

7.7. Vsaka stranka je odgovorna za skladnost materialov in opreme, ki jo dobavi ta stranka, specifikacija projekta, državni standardi in specifikacije.

7.8. Izvajanje materialov in struktur, ki jih izvajalec ne uporablja pri izgradnji tega objekta in ga plača stranka, izvaja stranka.

8. Gradbena stran

8.1. Stranka istočasno s kopijo zakona o pravici do uporabe Zemlje prenaša izvajalca do dovoljenja za izpust krajev za shranjevanje rezerve tal in plodna plast tal, ki je potrebna za reklamacijo zemljišč, prekomerne tal in gradbene smeti, kamnolomov za pridobitev ali razvoj manjkajoče zemlje.

8.2. Ustvarjanje geodetskega centra za gradnjo in geodejske meritve deformacij temeljev, struktur stavb (struktur) in njihovi deli v procesu gradnje so odgovorne stranke, ki ni nič manj kot za koledarske dni pred gradnjo gradbenih del, Prenese izvajalca za tehnično dokumentacijo Zakona o geodetskem centru podlago za določeno, na ozemlju znakov te podlage, s preučitvijo njih v naravi. Sestava in obseg geodetske podlage morata izpolnjevati zahteve regulativnih dokumentov o gradnji.

8.3. Proizvodnja geodeskega dela v procesu gradnje, geodetski nadzor natančnosti geometrijskih parametrov stavb (struktur) je vključen v obveznost izvajalca.

8.4. Če v proizvodnji dela na gradbišču, bo izvajalec našel fizične in ne podnebne ovire (tla trdnih kamnin, ki jih zagotavlja projekt ali drugi pogoji) ali umetne ovire (podzemne komunikacije ali druge ovire, ki niso predvidene za Po projektu), izvajalec takoj pisno obvesti predstavnika stranke. Predstavnik stranke po študiji teh pogojev in ovir v sodelovanju z izvajalcem bo določil znesek takšnih dodatnih stroškov. Stranka se zavezuje, da bo te stroške poleg pogodbene cene plačala.

8.5. Izvajalec na lastnih stroških izvaja vsebino in čiščenje gradbišča in ozemlja, ki meji neposredno nanj.

8.6. Izvajalec se zavezuje, da bo ta čas od datuma podpisa Zakona o sprejetju gradnje objekta zunaj gradbišča, ki pripada izvajalcu, gradbeni stroji, oprema, oprema, orodja, gradbeni materiali, začasne strukture in drugo premoženja. Izvajalec gradnje smeti izvažajo na kraje, ki jih določi stranka.

9. Časopis za delo

9.1. Od začetka dela in pred njihovim zaključkom izvajalec vzdržuje revija dela v ruskem jeziku. Oblika revije se strinja s strani stranke, izvajalec, ustreza tipični interdisciplinarni obliki št. (6, ki ga je odobrila rešitev Odbora državnega statistika Rusije 30. oktobra 1997 št. 71A in predstavlja prilogo št. Ta sporazum. Vsak vnos v reviji je podpisan s strani izvajalca in predstavnik stranke.

9.2. Če stranka ni zadovoljna s tečajem in kakovostjo del, ki jih uporabljajo materiale ali zapisov snemalnika, potem je dolžan navesti njegovo utemeljeno mnenje v delovnem listu, kar kaže na rok za odpravo odstopanj. Izvajalec izvaja direktorja predstavnika stranke v določenem obdobju, o katerem je izvajalec dolžan narediti znamko o izvršitvi v delovnem listu.

10. Varnostne dejavnosti

10.1. Zaščita objekta v pripravi izvajalec na račun stranke. Zaščita konstruiranega objekta, sprejetega na Zakonu Delovne komisije in pripravljeno za državno komisijo, izvaja stranka.

10.2. Zaščita materialov, izdelkov, struktur, opreme, ki jih je stranka poslala na vgradnjo materialov, strukture na gradbišču, zagotavlja izvajalca na račun stranke.

10.3. Stroški okrepljene varnosti gradbenih objektov z varnostnimi organizacijami Ministrstva za notranje zadeve so vključeni na seznam drugih del in stroškov, ki jih plača stranka.

11. Nadzor in nadzor stranke za izvedbo pogodbe

11.1. Stranka ima pravico nadzorovati in nadzorovati napredek in kakovost opravljenega dela, skladnost s časovnim razporedom njihovega izvajanja (urnik), kakovost uporabljenih materialov.

11.2. Stranka za izvajanje nadzora in nadzora nad gradnjo je upravičena do dogovora o zagotavljanju storitev za spremljanje in nadzor predmeta in kakovosti dela, opravljenega z ustrezno inženirsko organizacijo ali posameznikom, ki je licenciran za to vrsto dejavnosti. Kupec pisno pisno o tem izvajalcu na dan po zaključku take pogodbe. Obvestilo kaže seznam oseb, ki bodo v imenu stranke spremljale in nadzorovale organizacijo in ime organizacije, če je pogodba sklenjena z inženirsko organizacijo.

11.3. Inženirska organizacija v imenu pisnega naročila stranke izvaja tehnični nadzor in nadzor nad skladnostjo s izvajalcem razporeda za izvajanje in kakovostjo dela ter preveri skladnost materialov in opreme, ki jih uporabljajo in pogoji. \\ T pogodbena in projektna dokumentacija. Inženirska organizacija ima pravico neoviranega dostopa do vseh vrst dela v vsakem času v celotnem obdobju gradnje.

11.4. Izvajalec vodi delovni dnevnik v skladu z zahtevami iz oddelka 9 tega sporazuma, ki odraža celoten potek dejanskega dela dela, pa tudi vsa dejstva in okoliščine, povezane s proizvodnjo dela v odnosih in izvajalcu stranke . Stranka redno, enkrat na dan, preglede in njegov podpis potrjuje vnose v reviji.

11.5. Izvajanje nadzora nad delom, niti stranko niti inženirska organizacija, ki jo je najela, ne posegata v operativno in gospodarsko dejavnost izvajalca.

11.6. Pri zagotavljanju predujmovanja izvajalec predstavlja poročilo o uporabi sredstev, prejetih v obliki predplačil: kopije plačilnih dokumentov, pogodbe za dajanje naročila.

12. Skrita gradbena dela

12.1. Predstavnik stranke mora biti sprejet, ki ga je treba zapreti. Izvajalec nadaljuje z naknadnim delom šele po sprejetju s strani stranke skritega dela in priprava dejanj preučevanja teh del. Pisalec v pisni obliki vnaprej obvesti predstavnika stranke o potrebi po izvedbi vmesnega sprejetja dela, opravljenega za zaprte, odgovorne strukture in sisteme, hidravlične preskuse in laboratorijske študije, vendar najpozneje do koledarskih dni pred začetkom tega sprejetja . Če se predstavnik stranke ne zdi, ni navedenega obdobja vmesnega sprejetja opravljenega dela, ki je zaprt, odgovorne strukture in sistemov, izvajalec predstavlja enostranski akt in meni, da je delo sprejeto, in odgovornost za kakovost opravljenega dela Izvajalec ni odstranjen. Odprtje dela v tem primeru na zahtevo stranke je na njegovi odhodki.

12.2. V primeru, da je bil predstavnik stranke opravljen na delo dela pripomb o opravljenem delu, ki ga je treba zapreti, jih izvajalec ne sme zapreti brez pisnega dovoljenja stranke, razen v neuspehu zastopnika stranke za sprejem (glej odstavek 12.1 tega sporazuma). Če se zaprtje dela izvede brez potrditve zastopnika stranke (predstavnik stranke ni bil obveščen o tem ali obveščen z zamudo), se izvajalec zaveže, da bo odprl kateri koli del skritega dela, ki ni prejel sprejetja Stranka, glede na njena navodila in jo obnovite.

12.3. Pripravljenost prejetih odgovornih struktur, skritih del in sistemov potrjuje podpis predstavnika stranke in dejanja izvajalca preučevanja struktur in skritih del in akti hidravličnega preskusa (vključno s preskusi za tesnost in tlak) in sprejemanje vsakega sistema ločeno.

13. Plačilo dela in vzajemnih naselij

13.1. Stranka je najpozneje en dan po tem, ko jih podpiše dejanje sprejetja zaradi pogodbe o zaključeni fazi dela, ki se zavezuje, da bo izvajalcu plačal stroške stranke, ki jo je stranka sprejela na delovnem delu.

13.2. Izračuni za materiale in proizvode, ki jih prenaša izvajalec kupcev, so izdelani po cenah njihove pridobitve, ob upoštevanju stroškov prevoza in izdatki kupca na obdelovancu in shranjevanju teh materialov in izdelkov ali se prenašajo z zakonom, ne da bi plačali plačilo Preneseni materiali in konstrukcije. Stranka ima stroške vrednosti, ki se prenese na izvajalca materialov pri plačilu računov za opravljeno delo.

13.3. Končni izračun za delo, opravljeno na objektu, opravi stranka najkasneje do dni po popolnem zaključku njegove gradnje, vključno z odpravo ugotovljenih napak, na podlagi sprejetja predpisanega predmeta na predpisanem načinu .

13.4. Stroški opravljenega dela plača stranka izvajalca na izvajalcu, nameščen na predmet v oddelku 2 tega sporazuma, s zavezo za vse tiste, ki so bile predhodno proizvedene na njem, kot tudi ob upoštevanju pravice stranke, Spreminjanje pogodbene cene v skladu z odstavkom 17.7 tega sporazuma.

13.5. Če izvajalec opravi delo faze ali celotnega predmeta kot celote na dneh predhodno uveljavljenega obdobja, vendar ne več kot na dan, ki je določen do datuma podpisa Zakona o sprejetju, se stranka zavezuje, da bo plačala Izvajalec na nagrado v višini% stroškov dela, ki je bil sprejet v skladu z Zakonom o sprejetju, ali vseh del na splošno.

13.6. Prihranki iz izvajanja dogodkov, ki morajo graditi stroške, je razdeljena med izvajalca in stranko v naslednjih delnic: izvajalec%, stranka%.

14. Lastništvo

14.1. Po podpisu sprejemanja objekta, del predmeta ali faze dela stranke prejme predmet ali del predmeta pod njegovo zaščito in nosi tveganje morebitnega uničenja ali poškodbe predmeta ali njegovega dela, ki je bil sprejet .

14.2. Uporaba stranke ali lastnika, katerih interesi predstavljajo stranko, za svoje potrebe ali potrebe dela predmeta objekta, ki se gradnja, ki na splošno ni dokončana, dovoljena s soglasjem z izvajalcem ali po tem del predmeta za delovanje na predpisanem načinu. Ti odnosi v njihovem nastanku se izdajo z dodatnim sporazumom s tem sporazumom.

14.3. Pred dobavo objekta je izvajalec odgovoren za tveganje naključnega uničenja in škode, razen za primere, povezane z okoliščinami višje sile.

14.4. Izvajalec nima pravice prodati ali posredovati gradnje ali zgrajenega predmeta ali ločenega dela, kot tudi projektno dokumentacijo za njeno gradnjo ali ločenega dela svoje tretje osebe brez pisnega dovoljenja stranke. V primeru zavrnitve stranke za nadaljevanje financiranja gradnje pogodbenega objekta je upravičeno dopolniti predmet na lastnih stroških, ki privablja sredstva drugim vlagateljem in izvajati predmet po lastni presoji. Hkrati je nadomestilo za stranko porabilo svoja sredstva za izgradnjo predmeta, ob upoštevanju nadomestila za njegove dodatne stroške, povezane z predčasno odpovedjo pogodbe o pobudi kupca.

15. Zavarovanje konstrukcijskega objekta

15.1. Izvajalec se zavezuje, da bo sklenil celovito zavarovalno pogodbo za gradbena in montažna tveganja in odgovornost (vključno s škodo tretjim osebam) med gradnjo in montažo dela v objektu.

15.2. Izvajalec je dolžan predložiti dokaze strank o sklenitvi celovitega zavarovanja gradbenih in montažnih tveganj in odgovornosti za gradbena in montažna dela (kopija zavarovalne police), ki navaja podatke zavarovalnice, znesek zavarovalnega zneska, opredeljen Kot stroški gradnje in instalacijskega dela, ki ga izvajalec izvajajo po pogodbi (stroški na poglavjih 1-8 Konsolidirani ocenjeni izračun iz stroškov gradnje), na sedanji ravni cen v času zavarovanja in zavarovalnih stroškov, ki ne sme presegati % zavarovalnega zneska.

15.3. Stranka povrne svoje stroške za plačilo zavarovalnih premij z mesečnimi enakimi delnicami v obdobju, ko je bila zavarovalna pogodba sklenjena, če stroški plačila zavarovalnih premij niso vključeni v pogodbeno ceno, dogovorjeno med stranko in izvajalcem, da opravljajo delo pod Ta sporazum.

15.4. Zavarovanje je sprejelo in plačalo s strani stranke predmeta objekta, pa tudi celoten predmet opravlja stranko, ki je lastnik tega dela predmeta ali, oziroma, objekt kot celote.

15.5. Zavarovanje ne izvzame stranke in izvajalca iz obveznosti, da sprejme potrebne ukrepe, da se prepreči nastanek zavarovalnega dogodka.

16. Odgovornost lastnine

16.1. Stranka za kršitev pogodbenih obveznosti plača izvajalca:

  • za zamudo pri prenosu izvajalca gradbišča, dokumentacije, opreme, materialov in izdelkov - kazni (kazen) v višini% skupnih stroškov izgradnje za vsak dan zamude in za zamudo večja kot mesec% skupnih stroškov gradnje po tekočih cenah za vse naslednje dni pred dejanskim izpolnjevanjem obveznosti;
  • za prenos na namestitev opreme, ki ni na voljo - globa (kazen) v višini% stroškov opreme za vsak dan zamude njegove naprave;
  • za zamudo pri sprejemanju sprejetja dokončane gradnje ali za ohranitev predmetov v dnevih od datuma prejema obvestila izvajalca o predstavitvi dostave - kazni (kazni) v višini% pogodbene cene predmeta za vsak dan zamude, vendar ne več kot odstotek pogodbene cene;
  • za zamudo pri izračunih za gradnjo in montažo - kazen v višini vrednosti dela, ki se plača za vsak dan zamude, od dneva po predstavitvi računa.

16.2. Izvajalec v nasprotju s pogodbenimi obveznostmi plača stranki:

  • za konec gradnje predmeta po uveljavljenem obdobju krivde izvajalca - globe (kazen) v višini% pogodbene cene predmeta za vsak dan zamude. Po odladenju pri zagotavljanju predmeta v preteklih dneh izvajalec plača globo v višini do% pogodbene cene za vse poznejše dni pred dejanskim izpolnjevanjem obveznosti;
  • za pozno osvoboditev gradbišča iz premoženja, ki mu pripada mu - fino (kazen) v količini rubljev za vsak dan zamude;
  • za kršitev rokov za izvajanje nekaterih vrst dela (razbijanje urnika dela) - globa v višini vrednosti te vrste dela. V primeru, da izvajalec zagotovi pravočasno dostavo predmeta, je določena kazen nadomestila;
  • za zamudo pri odpravi napak v gradbenih delih in strukturah pred roki, ki jih predvideva dejanje pogodbenic, in v primeru izvajalca - enosmerne akt - globa (kazen) v višini% stroškov dela in modelov za vsak dan zamude.

16.3. Poleg sankcij za neizpolnjevanje obveznosti po pogodbi, krivico povrne drugo pogodbenico, ki je posledica neizpolnitve obveznosti iz tega sporazuma, razkrit odškodnine, vključno z zamujenim delom prizadete stranke.

16.4. Neuspešno, kot tudi odškodnine, ne razbremeni strank iz izpolnjevanja svojih obveznosti v naravi.

17. Spremenite pogoje izvajanja pogodbe

17.1. Zastopanje stranke v nepravilno urejeni dokumentaciji je enaka njegovi neuspehu. Izvajalec ni odgovoren za kakovost delovnih risb, specifikacij in druge dokumentacije, ki jo posreduje stranka. Ko se ugotovijo pomanjkljivosti v njih, izvajalec to poroča stranki v dneh od odkrivanja. Stroški, ki izhajajo iz tega razloga izvajalca v zvezi z odpravo opravljenega dela, plača stranka, ki presega uveljavljene stroške dela.

17.2. Napake, ki jih opravi izvajalec pri opravljanju dela, se popravi na lastnih stroških v pogojih, dogovorjenem s stranko.

17.3. Če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu pravočasno, bo privedla do zamude pri izgradnji objekta, izvajalec ima pravico podaljšati obdobje gradnje za zadevno obdobje in izvzetje za to obdobje od plačila v redu za širitev zagona objekta. V tem primeru morajo stranke sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečevanje dodatnih stroškov. Če ima izvajalec dodatne stroške, ki jih povzroči neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje obveznosti s strani stranke, potem je takoj dolžan pisma po meri z obvestilom o predstavitvi, da kupec obvesti znesek teh stroškov, ki potrjujejo svoje dokumente, na podlagi Od katerih stranke priložijo pogoje in obliko njihovega okrevanja.

17.4. V primeru neskladnosti s kakovostjo opreme in materialov za dostavo strank je ta dolžan zagotoviti zamenjavo v smislu, dogovorjenih z izvajalcem.

17.5. Slabosti gradbenega objekta, ki je priznala, da ne s krivdo izvajalca, se odpravijo z njim za posebno plačilo s strani stranke v rokih, ki jih pogodbenice določijo v dodatnem sporazumu o teh delih. Izvajalec ima pravico, da zavrne izvajanje takšnih del, če odprava pomanjkljivosti ni neposredno povezana s tem, da se izvajalec ne more izvajati v razlogih, neodvisnem od njega.

17.6. V primeru namestitve opreme, ki ga izvajalec prilagaja, ko ga sprejme za namestitev, ali odkrivanje napak v opremi med postopkom namestitve ali preskušanja, je izvajalec dolžan takoj obvestiti stranko in sodelovati pri pripravi ustreznega akta. Priprava akta in predstavitev zahtevkov za proizvajalca ali dobavitelja opreme je dolžnost stranke. Stranka je dolžna reciklirati opremo na dan zaradi izvajanja zakona. Pri prepoznavanju napak je stranka dolžna pravočasno odpraviti ali zamenjati opremo, v skladu s izvajalcem. S soglasjem strank lahko ta dela za ločeno plačilo izvaja izvajalec, ki ga je treba v tem primeru izdati z dodatnim sporazumom.

17.7. V primeru, da bo stranka odkrila slabo izvedena dela, je izvajalec dolžan sam in brez povečanja vrednosti v pogodbenicah, o katerih se pogodbenici dogovorita, da bodo ta dela zagotovile njihovo pravilno kakovost. Hkrati, če stranka verjame, da bo določen popravek slabega dela znatno povečal čas gradnje, vendar je odstopanje kakovosti sprejemljivo za to in ne krši varnostnih zahtev poznejšega delovanja objekta, \\ t Nato ima pravico plačati znesek, ki je manj določen za to delovno delo, vendar se razlikuje od ne več kot stroške določanja teh slabo opravljenih dela na doseganju regulativne kakovosti, določene v projektu, ali zmanjšajo pogodbeno ceno ustrezno, če je delovna faza niso opredeljene. Če izvajalec ne izpolni, ima stranka pravico, da popravi slabo izvedena dela, da bi pritegnili drugo organizacijo na račun izvajalca.

17.8. Presegajo izvajalce za obseg oblikovanja in stroške dela, ki ni potrjena z ustreznim dodatnim soglasjem strank, ki se je zgodil v skladu z krivdo izvajalca, ki ga izvajalec plača na lastnih stroških, pod pogojem, da jih ne povzročajo neizpolnjevanje svojih obveznosti stranke.

17.9. Če je izvajalec neizpolnjevanje izvajalca povezan z stavko pri organizaciji izvajalca, mora slednji to nemudoma poročati stranki, in stranke morajo sprejeti dodatni sporazum o postopku za izvedbo dela v tem primeru.

17.10. V primeru, da je stranka vzpostavila potrebo po konstruiranju gradbenega predmeta, se stranka zavezuje, da bo izvajalcu v celoti izpolnila, dokler se prekinitev dela prekine iz trenutka njihove prekinitve, in poleg tega, da bi nadomestila vse izgube, ki jih povzroča. \\ T Ohranjanje objekta, vključno z zamudili koristi. Če izvajalec daje pozitiven odziv na uradno pismo kupca z zahtevo za opravljanje dela na ohranjanju predmeta, se pogodbenici zavezujeta, da se dogovorita o naročilu, rokih in stroških ohranjanja gradbenega objekta in utrditev teh Sporazumi v dodatnem sporazumu, v skladu s katerimi je izvajalec na način in je določen v njem, je zavezan, da bo pravilno izvedla ohranitev cilja gradnje, in stranka se zavezuje, da bo plačala za ohranitveno delo.

18. Pogoji višje sile

18.1. Stranke so oproščene odgovornosti za delno ali popolne neizpolnitve obveznosti po tem sporazumu, če je bila posledica naravnih pojavov, ukrepov zunanjih objektivnih dejavnikov in drugih okoliščin sile, v teh okoliščinah, če te okoliščine neposredno vplivajo na izvajanje tega sporazuma.

18.2. Če je bila zaradi okoliščin višje sile, je bila gradnja pomembna, po mnenju ene od strank, škode, potem je ta stranka dolžna obvestiti drugega dnevnega mandata, po kateri so stranke Potrebno je razpravljati o izvedljivosti nadaljnjega nadaljevanja gradnje in sprejeti dodaten sporazum z obveznimi navedbo novih rokov, postopka za vzdrževanje in stroške dela, ki od njenega podpisa postane sestavni del te pogodbe, ali sproži Postopek za prenehanje pogodbe.

18.3. Če se po mnenju strank na delo, se lahko nadaljuje na način, ki deluje v skladu s to pogodbo, pred začetkom okoliščin višje sile, rok za izpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma, se podaljša sorazmerno čas, v katerem \\ t Okoliščine višje sile in njihove posledice so delovale.

19. Druge spremembe

19.1. V skladu s spremembami zakonodajnih in regulativnih aktov, ki poslabšujejo položaj pogodbenic v primerjavi s svojim pogojem v času sklenitve tega sporazuma in vodil do dodatnih stroškov časa in denarnih sredstev, ki delujejo na dan začetka delovanja sprememb v zakonodajnem in Regulativni akti, sporazumi o pogojih in stroških gradnje morajo biti primerni, pogodbenici pa jih pogodbenice prilagodita in se konsolidira z dodatnim sporazumom, ki je postala sestavni del tega sporazuma od njegovega podpisa.

19.2. Pri spreminjanju stopnje inflacije med gradnjo v primerjavi z začetkom dela se pogodbenici dogovorita o spremembi stroškov dela, če je taka sprememba potrebna po mnenju ene strani. Sprememba vrednosti je zapisana z dodatnim dogovorom strank, ki so postale sestavni del tega sporazuma od njegovega podpisa.

20. Spremembe Pogodbe

20.1. Stranka ima pravico do sprememb obsega dela, ki je po njegovem mnenju potrebna, vendar ne spreminjajo projekta, da je v gradnji. Če morate po mnenju stranke spremeniti, je dolžan poslati pisni nalog, obvezno za izvršitev za izvajalca, ki navaja:

  • povečanje ali zmanjšanje obsega določenega dela, vključenega v ta sporazum;
  • odpravite določeno delo;
  • spremembo narave, kakovosti ali določenega dela;
  • opravite določeno dodatno delo, ki je potrebno za dokončanje gradnje.
Če takšne spremembe vplivajo na stroške ali čas dokončanja gradnje, izvajalec nadaljuje s svojim izvajanjem šele po podpisu strank z ustreznim dodatnim sporazumom, ki je postal sestavni del tega sporazuma od njegovega podpisa.

20.2. Stranka je upravičena do sprememb tehnične dokumentacije, pod pogojem, da dodatni stroški, ki jih ta strošek ne presegajo% dogovorjene pogodbene cene, in ne spreminja narave dela, predvidenega v tej pogodbi, preden take spremembe. Hkrati se prilagodi pogodbena cena in časovna razporeditev dela, določena s pogodbo. Spremembe tehnične dokumentacije sprememb v višini več kot odstotek stroškov dela na podlagi pogodbe se izvajajo z medsebojnim soglasjem strank in se izda z dodatnim sporazumom, in dodatne ocene se dogovorijo stranke, \\ t ki je sestavni del tega sporazuma.

20.3. Cena Pogodbe se lahko spremeni z medsebojnim soglasjem strank, ki je zapisana z dodatnim sporazumom, ki je postal sestavni del tega sporazuma od njegovega podpisa.

20.4. Roki za začetek in konec dela se lahko spremenijo z medsebojnim dogovorom strank, ki je zapisana z dodatnim sporazumom, ki je postal sestavni del tega sporazuma od njegovega podpisa.

20.5. Spremembe proizvodnje del, pogojev dostave materialov in opreme s strani stranke, če lahko vplivajo na trajanje gradnje in njene stroške, se opravijo na podlagi dodatnega soglasja strank, ki pojasnjuje pogodbeno ceno in gradnjo Čas in sestavni del tega sporazuma od njegovega podpisa.

20.6. Vsak sporazum med strankami, ki vključuje nove okoliščine, ki jih ta sporazum ni predviden, se šteje za veljavno, če ga stranke pisno potrdijo v obliki dodatnega sporazuma ali protokola.

21. Reševanje sporov med strankami

21.1. Stranke, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma, so dovoljene s pogajanji, ki izhajajo iz sporazumov, niso nujno evidentirani z dodatnim soglasjem strank (ali protokola), ki je postala sestavni del tega sporazuma od takrat podpis.

21.2. Če obstaja spor med stranko in izvajalcem, je treba spora glede pomanjkljivosti opravljenega dela ali njihovih vzrokov in nezmožnosti reševanja tega sporja o pogajanjih na zahtevo katere koli stranke, je treba imenovati strokovnega znanja. Stroške, ki jih nosi stranka, ki zahteva imenovanje strokovnega znanja. V primeru kršitev v izvajalcu so pogoji pogodbe ali vzročne zveze med dejanji izvajalca in ugotovljenih pomanjkljivosti, stroški pregleda, ki jih imenuje stranka, izvajalec. V primeru, da je izpit imenovan s sporazumom med pogodbenicama, stroški opravljajo obe pogodbenici enako.

21.3. Če po eni od strank ni mogoče rešiti spor med pogodbenicama na način v skladu z odstavki. 21.1 in 21.2 tega sporazuma, nato pa ga dovoljuje arbitraža ali drugo sodišče na predpisan način.

22. Prenehanje pogodbenih razmerij

22.1. Stranka ima pravico odpovedati pogodbo v primerih:

  • zamude v izvajalcu so začele gradnjo več kot en dan iz razlogov, neodvisno od stranke;
  • sistematično kršitev izvajalca časa gradbenega in montaža dela, ki je povečala povečanje obdobja gradnje več kot na dnevih;
  • neupoštevanje izvajalcev zahtev za kakovost dela, če je popravek ustreznih slabo izvedenih del vključuje zakasnitev gradnje več kot za dni;
  • preklic licenc za gradbene dejavnosti, druge države državnih organov v okviru veljavne zakonodaje, odvzema izvajalca za proizvodnjo dela.

22.2. Izvajalec ima pravico odpovedati pogodbo v primerih:

  • finančni neuspeh stranke ali zamude izračunov za delo, ki je izvedeno več kot za dni;
  • ustavi s strani kupca izgradnje iz razlogov, ki niso odvisni od izvajalca za obdobje, ki presega dni;
  • stranka se spremeni v projektno dokumentacijo, ki povečuje stroške gradnje več% dogovorjene pogodbene cene.

22.3. Postopek za prenehanje pogodbe je vsebina Dodatka št. Te pogodbe.

22.4. Po zaključku garancijskega obdobja za ta objekt gradnje ob upoštevanju vseh njenih obnovitve se pogodbenici zavezujeta, da bodo podpisali dvostranski protokol o odsotnosti medsebojnih medsebojnih zahtevkov med seboj. Ta protokol prav tako evidentira, da se stranki od podpisa protokola medsebojno izvzamejo iz izpolnjevanja vseh obveznosti po tem sporazumu.

23. Posebni pogoji

23.1. Vsak sporazum med strankama, ki vključuje nove okoliščine, ki jih ne predvideva ta sporazum, se šteje za veljavno, če ga stranke pisno potrdijo v obliki dodatnega sporazuma.

23.2. Pogodbenici se zavezujeta, da se ne razkrijeta, ne smejo prenesti in ne dati nobenih informacij, ki jih vsebujejo dokumente, ki jih izdajo skupne dejavnosti pogodbenic, v okviru tega sporazuma tretjim organizacijam in osebam v okviru tega sporazuma, sicer kot pri tem \\ t pisno soglasje obeh strank. Izvajalec nima pravice do objave oglaševanja v zvezi z objektom v okviru gradnje, v medijih brez pisnega dovoljenja stranke.

23.3. Vsako obvestilo o tej pogodbi je dano v pisni obliki v obliki telenax, faksa sporočil, e-poštnih pisem ali s priporočeno pošto prejemniku na svojem pravnem naslovu. Obvestilo se obravnava na dan pošiljanja sporočila telex ali faksimila ali na dan po pošiljanju pisma po pošti.

23.4. Pri izvajanju tega sporazuma se stranke vodijo regulativni akti in norme zakonodaje Ruske federacije.

23.5. Vse vloge, navedene v pogodbi, so sestavni del.

24. Pravni naslovi in \u200b\u200bbančne podrobnosti strank

Pogodbenik

StrankaJur. Naslov: Poštni naslov: Inn: PPC: Banka: Dirke / Ocena: Corr. / Račun: Plaža:

V obdobju gospodarskih težav mnogi delodajalci raje sklenejo nujne pogodbe o zaposlitvi z osebjem, da bo ob koncu dela sposobni delati z zaposlenim. Delodajalci vedo, da je delovna koda priznava sklenitev pogodbe za čas izpolnjevanja določenega dela, vendar ne vem, kako bi bilo prav, in v praksi obstaja veliko napak.

V tem članku bomo obravnavali postopek za sklenitev nujno pogodbe o zaposlitvi z delavci, sprejetih za izvajanje jasno določenega dela, če je njegova dopolnitev ni mogoče določiti z datumom posebnega.

Pri sklenitvi nujne pogodbe o zaposlitvi je delodajalec dolžan vključiti dva obvezna pogoja, povezana z nujno naravo naročila: \\ t

1) izraz nujne pogodbe o zaposlitvi;

2) Okoliščine, ki so bile podlaga za sklenitev nujne pogodbe o zaposlitvi.

Naloga delodajalca je najvišja jasno registrirana te pogoje, saj v odsotnosti enega od pogojev ali dvojne razlage v pogodbi, bo zaključek nujne pogodbe priznan nerazumno, dokument pa se šteje za nedoločen čas .

Razmislimo o zaključku nujne pogodbe o zaposlitvi na tej podlagi na primeru naše prakse.

Stranka, ki se je uporabljala za nas, ki je specializirana za izvajanje splošnega gradbenega in električnega dela na pogodbenih pogodbah. Predmeti gradnje (delo) stranke so bili v različnih regijah države in so bili odstranjeni iz vodje organizacije. Podjetje je vstopilo v delavce, ki so vezane na zaposlene, in po koncu dela na teh objektih, je prišlo do težav z zaposlenimi, saj so morali prevesti v novo delovno mesto, ki je pogosto močno odstranjen iz trenutne lokacije, ali za pogajanja o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, za katero ni vse dogovorjeno osebja. Pogosto je morala stranka za izvedbo postopka za zmanjšanje zaposlenih, ki določa plačilo zaposlenih obstoj, kar pomeni, da ima velike finančne, kot tudi stroške časa.

Na primer, srednja plača Masona v podjetju stranke je bila 40.000 rubljev, 10 Mason je delal na enem od gradbenih predmetov. Po zaključku projekta je morala naročnik prekiniti pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi, vključno z zidarji, saj jih ni bilo mogoče prevesti na druge predmete. Trije Masonics zapustijo stranke sporazuma. Vsak je bil izplačan izhodni dodatek v višini povprečne plače 40.000 rubljev. Preostalih sedem Masonicsov se ni strinjalo, da bo pogodbo o zaposlitvi prenehalo odpovedati pogodbenicam, delodajalec pa jih je zavrnil, da bi zmanjšal državo. Ob istem času, v času uradnega obvestila o odpovedi (dva meseca), delodajalec izplača plačo v višini 80.000 rubljev. (40 000 RUB. × 2). Poleg plače, delavci prejeli prost dan za uporabo v višini dveh povprečnih mesečnih plač 80.000 rubljev. (40 000 RUB. × 2). Tudi trije zidarji so dodatno plačali povprečne mesečne plače 40.000 rubljev. Tretji mesec, kot so registrirali v Centru za zaposlovanje dva tedna po odpovedi in niso bili zaposleni. Tako so stroški podjetja znašali 1.360.000 rubljev. (40 000 RUB. × 3 + 7 × 80 000 RUB. + 7 × 80 000 RUB. + 3 × 40 000 RUB.). Upoštevajte, da je ta znesek povezan z odpuščanjem samo masonics in samo iz enega predmeta. Stroški za odpust delavcev so v celotnem podjetju dosegli šotor milijonov.

Naročnik je vedel, da obstaja možnost sklenitve nujne pogodbe o zaposlitvi, vendar ni vedela, kako uporabiti takšen sporazum v zvezi z vrsto dejavnosti družbe. Organizacija nas je pozvala k pomoči. Vprašanje je bilo, kako predlagati pogodbo za določeno vrsto dela (kar je utemeljitev, da izberejo za nujne pogodbe), če ni znan točen datum zaključka dela. Hkrati je imela družba vrste dela, katerih izvajanje je bilo zaključeno prej kot konec celotnega dela na objektu, na primer monolitsko delo (za monografijo), opeke (za zidanje), električno delo (za Električne inštalacije itd.

Utemeljitev nujnih pogodbe o zaposlitvi je bila določena z ustanovitvijo določeno v odstavku. 8 h. 1 člen. 59 Delovnega zakonika Ruske federacije, in sicer sklenitev nujne pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi, ki je priznala, da opravlja očitno posebno delo v primerih, ko njegov zaključek ni mogoče določiti z določenim datumom. Ta osnova vam omogoča, da zaključite nujno pogodbo o zaposlitvi za čas gradnje, saj v tem primeru pogodbo o zaposlitvi vnaprej ni znano in določi datum zaključka gradnje. V tem primeru je treba v pogodbi o zaposlitvi določiti njegovo nujno naravo in odražati posebno vrsto zaračunanega dela, da izpolni, kateri je zaposleni sprejet.

Zato je v pogodbi o zaposlitvi z zaposlenim, ki je bil sprejet za izvajanje gradbenih del, je treba navesti, da se dokument sklene med gradnjo predmeta. Tudi v pogodbi o zaposlitvi, lahko določite značilnosti tega predmeta (ime, gradnja naslov).

V zgornjem primeru je organizacija sklenila civilnopravni sporazum za izgradnjo predmeta z drugo pravno osebo. Pogodba se registrira faze gradnje, od katerih vsaka zahteva izpolnjevanje očitno določenega dela. Njen zaključek ne more določiti datum posebnega, in zaposleni bodo sprejete posebej za opravljanje določenega dela. Faze gradnje se mora končati z zakonom opravljenega dela, in ker v tem primeru ni datumsko določeno zaključka pogodbe o zaposlitvi, je potrebno, da se veže na dokončanje pogodbe o zaposlitvi v trenutku podpisa akta o sprejemu opravljenega dela (na primer, montaže, varjenje, itd). Izkazalo se je, da bo datum konca pogodbe o zaposlitvi pravno dejstvo - trenutek podpisa Zakona o sprejemu dela, ki se zaključi faza konkretnega gradnje.

V skladu z 2. deloma čl. 79 delovnega zakonika Ruske federacije sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ob izpolnjevanju določenih del se zaključi po koncu tega dela. V zvezi s tem je v pogodbi o zaposlitvi, je treba navesti obdobje veljavnosti "do akta o podpisu zakona o sprejemu dela na podlagi pogodbe št. Tako bo datum poteka določi.

Kot smo videli z zgledu, smo za stranko opredelili možno možnost zaporne kazni o nujne pogodbe o zaposlitvi in \u200b\u200bmu pomagali pri reševanju problema. Pred tem je imela stranka vedno razmišljati o tem, kako prekiniti pogodbe o zaposlitvi z delavci, ko so gradbeni objekti, že končana. Pogajanja z osebjem niso bila vedno v korist delodajalca, saj je veliko zaposlenih zavrnilo. delovne pogodbe so se končali s sporazumom med strankama s plačilom odškodnine, kot mnogi zaposleni strinjali, da zaprete šele, ko jim to plačati določeno vsoto, in so bili primeri, ko zaposleni morali zmanjšati koristi obstoj na njih, katerih velikost lahko doseže do pet plače. Odločitev, ki je bila predlagana za stranko, ki jih naše podjetje olajšave zanj od dodatnih stroškov, tako denarne in začasna.

Nadzor pogodbe št. _________

Za opravljanje dela na gradnjo objekta

(S trdno oceno; pogoj za zagotavljanje materialov s strani izvajalca in stranke; pogoj za odnos med strankama v obdobju gradnje)

________________ "____" _______________ 200____

Pravimo ____ v prihodnje "stranke", v obraz ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, na drugi strani pa je bil sklenjen ta sporazum:

Pogodbenici sta se strinjali, da imajo ti pojmi naslednji pomen, razen če pogoji iz tega sporazuma ne sledi: \\ t

Objekt - stanovanjska _____- nadstropje _________ Hiša na _____ Apartmaji se nahajajo na: _________________________________.

Koncept "materialov" vključuje vse možne materiale, opremo, strukture, izdelke za gradbena dela.

Pojem "tehnično dokumentacijo" vključuje osnutek zasnove objekta, delavci risbe in drugi odobreni v skladu z zahtevami iz ruske zakonodaje Ruske federacije.

1. Predmet Sporazuma

1.1. Izvajalec se zavezuje, da opravlja svojo lastno ali privlači delo in način dela na gradnjo objekta v skladu s pogoji iz tega sporazuma, je naloga stranke, tehnične dokumentacije in ocene v rokih, določenih v načrtu gradnjo urnik, in kupec zaveže, da ustvarite izvajalca za potrebne pogoje za delo, jih sprejemajo rezultate (pripravljen za uporabo stanovanjske stavbe) in plačati ceno, ki jih ta sporazum povzroča.

1.2. Pravica izvajalca na ozemlju Ruske federacije in mesto, predvideno v tem sporazumu, gradbenih in montažnih del je potrjena z naslednjimi dokumenti: Licenca številka ____ iz »____" ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

Pravica akta stranke kot stranko v okviru tega sporazuma potrjena: dovoljenje za gradnjo št ______ iz »____" ___________ ______, izdano ___________________________________________________________________________.

1.3. Tehnično dokumentacijo in ocene zagotavlja stranka.

1.4. Načrt razpored dela št.1 in razpored prenosa s strani naročnika iz materialov št 2 so zbrani s strani izvajalca.

1.5. Tehnična dokumentacija, ocene, grafi (str. 1.3), je treba uskladiti s strankami najpozneje ___ dni od datuma podpisa tega sporazuma. Usklajevanje tehnične dokumentacije in ocen je izdan z Zakonom št. 3.

Grafi (str. 1.3) podpišejo stranke najkasneje ______ dni po usklajevanju tehnične dokumentacije in ocen.

1.6. Sestava in vzdrževanje tehnične dokumentacije sta navedena v Zakonu št. 3.

1.7. Tehnična dokumentacija, ocene in grafi so sestavni del tega sporazuma.

OPOMBA. Sestavni del te pogodbe bo tudi vse druge dokumente, ki so jih stranke podpisale (pooblaščeni predstavniki pogodbenic), ki bodo navedeni kot priloge k temu sporazumu.

1.8. Izvajalec se zavezuje, da bo dokončal gradnjo in prešla objekt, pripravljen za delovanje, kot je določeno v tej pogodbi in roki.

1.9. Se zavezuje strank za obdobje gradnje in druge s tem povezane delo zagotoviti uporabo izvajalcu po gradnji stanovanjske stavbe zemljišče od ______ ha na naslovu: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Pogoji dela

2.1. Izpolnjevanje gradbenih del, predvidenih v tem sporazumu, in dobavo končnega predmeta s strani stranke izvaja izvajalec pravočasno do "____" ___________ ______

2.2. Roki za dokončanje določenih stopenj dela so določeni z načrtovanim razporedom proizvodnje dela št. 1.

3. Stroški dela

3.1. Stroški dela vzpostavljajo ocene, ki je sestavni del tega sporazuma. Stroški gradnje 1 kvadratnih metrov. Skupna površina objekta je znesek v rubljev, kar ustreza ______ ameriških dolarjev po stopnji centralne banke Ruske federacije na ______ število mesecev, ki sledi mesecu podpisa strank pogodbenic sprejetja in prenos gradbenega objekta. Ta strošek vključuje nadomestilo za vse stroške izvajalca.

3.2. Končni izračun za delo, opravljeno na objektu, se opravi na podlagi Zakona o usklajevanju, ki ga pogodbenice podpišejo najpozneje ______ dni po popolnem zaključku gradnje, vključno po odpravi opredeljenih pomanjkljivosti, na podlagi akta sprejemanja objekta delovanja. Pri določanju vrednosti izpolnjenega objekta se upošteva dejanski obseg celotnega povišanega območja, določenega v pomoči ZTI.

3.3. Cena, določena v odstavku 2.1, ne vključuje naslednjega dela: \\ t

- naprava zunanjih električnih instalacij in električnih omrežij;

- zunanje naprave telefonije, radia, televizije, alarma in avtomatizacije;

- Zunanje naprave, ki zagotavljajo varnost eksplozije, požarno varnost in zaščito pred strelo.

3.4. Stranka navaja predujem v višini, ki jo določa ___________ najkasneje ___________, najpozneje ___________. Preostali del mesečnega plačila, kupec uvaja dokumente, ki potrjujejo količino dela, ki ga izvajalec, ki potrjuje količino dela, kupljenega za gradnjo materialov.

3.5. S stroški stroškov dela, ki jih določa Pogodba, s skupnimi stroški dela, predvidenega v oceni, so stroški dela, ki jih določa besedilo pogodbe, veljajo.

3.6. Cena, določena v odstavku 2.1 tega sporazuma, je trdna in je predmet revizije le v primeru znatnega povečanja vrednosti materialov, kot tudi izvajalci, ki jih zagotavljajo tretje osebe, ki jih ni bilo mogoče zagotoviti sklenitev pogodbe . Če stranka ne izpolni zahteve po povečanju trdne cene naročila ob pojavu zgoraj navedenih okoliščin, ima izvajalec pravico zahtevati prenehanje pogodbe v skladu s čl. 451 civilnega zakonika.

3.7. Prihranke, prejete od uporabe naprednejših tehnologij, zaradi zmanjšanja gradnje, brez poseganja v kakovost dela, je razdeljena med izvajalca in stranko v naslednjih delnic: izvajalec __________%, stranka __________% .

3.8. V primeru predčasnega prenehanja sporazuma na podlagi zakona, drugih pravnih aktov in naročila, se izvajalec zaveže, da bo stranko vrnil predplačilo v del, ki presega dejansko izvedeno v okviru pogodbe o delu, med _________ bančnih dni od datuma, s katerim se v skladu z zakonom, sicer pravni akti ali soglasje pogodbenic, se ta sporazum šteje za zaključenega.

4. Zagotavljanje gradbenih materialov in opreme

4.1. Zagotavljanje gradnje potrebnih materialov izvaja izvajalec.

4.2. Stranka je upravičena do izvajalca z izvajalcem, ki je potrebna za izgradnjo objekta po grafiki št. 2. V tem primeru se stroški dela v skladu s klavzulo 3.1 tega sporazuma zmanjšajo sorazmerno z vrednostjo materiala stranka.

4.3. Vsi materiali, dobavljeni za gradnjo in opremo, morajo imeti ustrezne certifikate, tehnične potne liste in druge dokumente, ki potrjujejo njihovo kakovost.

Oprema za pošiljanje strank v namestitvi je dolžna spremljati svojo dokumentacijo proizvajalca, ki je potreben za vgradnjo.

4.4. Sprejem, razkladanje in shranjevanje materialov, ki prihajajo na predmet (vključno s materiali, ki jih je zagotovila stranka), zagotavlja izvajalca. Sprejetje materialov od stranke, kot tudi dobaviteljev strank, izvajalec izvaja na dvostranskem akt, ki nujno kaže na ime dobavljenega materiala, njegovo število, asortiman, popolnost, kakovost. V primeru odkrivanja kakršnih koli pomanjkljivosti mora izvajalec to navesti v zakonu.

4.5. V primeru neskladnosti z izvajalci oddelka 4.4, ko opredeljuje pomanjkljivosti dobavljenih materialov, izvajalec nima pravice do zahtev za stranko v zvezi s takšnimi pomanjkljivostmi in jih je dolžan odpraviti na lastne stroške. Ta pogoj se ne uporablja za primere, ko preverjanje kakovosti dobavljenega materiala ni mogoče pri zunanjem pregledu.

4.6. Odgovornost za varnost vseh materialov na voljo za izvajanje pogodbe za popolno dokončanje del (vključno s časovno obdobje, v katerem bo izvajalec odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu, razstaviti začasne strukture, kot tudi gradbeništvo izvoz in opremo, ki se nahajajo na gradbišče).

4.7. Stranka, ki jo materialov je odgovorna za njihovo skladnost s specifikacijo projekta, državni standardi in specifikacijami, in je tveganje izgub, povezanih z njihovo neustrezno kakovost, neskladnosti z gradbenimi specifikacijami, državni standardi in specifikacijami.

4.8. Materiali, ki jih je stranka, ki ga izvajalec ni bila uporabljena pri gradnji objekta se izvaja izvajalec na koncu gradnje in zagon na zgrajenih objektih na izraz ________ dni, pod pogojem, da zadnje plačilo v višini ________% cen, ki se izvajajo.

5. Dolžnosti izvajalca

5.1. Izvajalec se zavezuje, da izpolni vse delo o gradnji z ustrezne kakovosti, v mejah znesek in čas, ki jih določa ta sporazum in aplikacij na njem, in mimo objekta naročniku v roku, v stanju, ki zagotavlja normalno delovanje.

5.2. Izvajalec je dolžan zagotoviti:

- proizvodnja dela v popolni skladnosti s tehnično dokumentacijo, ocenami, gradbenimi normami in predpisi;

- pravilno kakovost uporabljenih materialov, skladnost njihove tehnične dokumentacije, državnih standardov in tehničnih pogojev;

- kakovost vsa dela v skladu s tehnično dokumentacijo in obstoječimi normami in specifikacijami;

- pravočasna odprava pomanjkljivosti in napak ugotovljenih pri prevzemu dela in v času garancijske dobe objekta - ____________________________;

- neprekinjeno delovanje inženirskih sistemov in opreme z normalnim delovanjem predmeta v garancijskem obdobju.

5.3. Izvajalec je odgovoren za pravilno in ustrezno oznako predmeta glede na primarne točke, linije in ravni, pravilnega položaja ravni, velikosti in korelacije.

5.4. Izvajalec sam na račun stroškov dela, predvidenega v tem sporazumu, v skladu s predpisi o gradbeništvu in pravilih, vse potrebne začasne strukture gradijo.

5.5. Izvajalec je dolžan zagotoviti med gradnjo izvajanja potrebnih ukrepov za varnost, racionalno rabo ozemlja, varstva okolja, zelenih zasaditve in zemljišč, kot tudi vzpostavitev razsvetljave.

5.6. Izvajalec prav tako dolguje:

- pripraviti razpored za proizvodnjo del in urnik za zagotavljanje materialov s strani stranke za izraz, določen v prvem odstavku odstavka 1.5 tega sporazuma;

- se strinjajo z državnimi nadzornimi organi Postopek za ohranjanje dela v objektu in zagotovitev skladnosti z njo na gradbišču;

- zagotoviti vsebino in čiščenje gradbišča in ozemlja, ki meji na njega;

- vzeti v _________-dnevnem obdobju od datuma podpisa Zakona o sprejetju gradnje objekta zunaj gradbišča, gradbena vozila, opreme, opreme, orodij, gradbenih materialov, začasnih objektov, drugih nepremičnin in gradbenih odpadkov \\ t .

5.7. Izvajalec obvesti stranko za _________ pred začetkom sprejemanja pripravljenosti odgovornih struktur in skritih del s pisnim obvestilom. Izvajalec nadaljuje z naknadnim delom šele po sprejetju s strani stranke skritega dela in priprava dejanj preučevanja teh del. Če se zaprtje dela izvede brez potrditve stranke v primeru, ko ni bilo obveščeno o tem, na zahtevo stranke, je izvajalec dolžan na lastne stroške, da odpre kateri koli del skritega dela v skladu z Naročilo stranke, nato pa ga obnovite na lastne stroške.

V primeru neizgledanega predstavnika stranke je izvajalec eden od izvajalcev, ki ga določi izvajalec, predstavlja enostranski akt. Odprtje dela v tem primeru na zahtevo stranke je na njegovi odhodki.

5.8. Ko je izvajalec zlahka zlahka, mora o tem pisno obvestiti stranko.

5.9. Izvajalec je dolžan takoj obvestiti stranko in pred prejemom navodil od njega, da začasno ustavi delo, ko je zaznan:

- neprimernost ali slabo kakovost tehnične dokumentacije, ki jo zagotavlja stranka;

- morebitne škodljive posledice za stranko izvajanja njenih navodil o načinu izvajanja dela;

- Druge okoliščine, ki ogrožajo rok uporabnosti ali moč rezultatov dela, ki se izvajajo ali ustvarijo nezmožnost dokončanja svojega zaključka pravočasno.

5.10. Izvajalec ni upravičen uporabljati materialov in opreme, ki jih zagotavlja stranka med izvajanjem dela, ali da navedejo slednje, če lahko privede do kršitve zahtev, potrebnih za stranke, da bi ščitilo okolje in varnost gradbenih del .

5.11. Izvajalec, povezan z odprtjem podzemnih komunikacij, izvajalec privablja operativno organizacijo ali s soglasjem operativne organizacije in pod njegovim nadzorom izvajalec opravlja ta dela neodvisno.

5.12. Če se podizvajalci privabljajo na delo podizvajalcev za stranko za neizpolnitev ali nepravilno izpolnjevanje obveznosti, podizvajalci nosijo izvajalca.

5.13. Izvajalec se na čas prenese na čas ________ dni na koncu gradnje do kupca sheme lokacije in katalogov koordinat in višin geodetskih znakov, nameščenih v geodetskih pogonih v obdobju gradnje in shranjen pred njegovim koncem, in izvršilno dokumentacijo o gradnji in Namestitvena dela.

6. dolžnosti kupcev

6.1. Stranka v ________-dnevnem obdobju od datuma podpisa tega sporazuma prenaša izvajalca za izgradnjo objekta, primeren za proizvodnjo dela.

Če mora izvajalec uporabiti ozemlje, ki meji na gradbišče, da se shrani prekomerno zemljo, gradbeni odpadki, itd, vsa potrebna dovoljenja za uporabo sosednjega ozemlja bi morala dobiti stranko.

6.2. Tehnična dokumentacija, ocene v celoti bodisi v znesku, ki je potreben za začetek dela, stranka prenaša izvajalca v ________-dnevni čas od datuma podpisa tega sporazuma.

Prenesena dokumentacija je treba pripraviti v skladu z zahtevami gradbenih standardov in pravil, bi morala prenesti državno strokovno znanje in odobriti na predpisan način.

6.3. Stranka je dolžna sprejeti prevzemanje dela (njene posamezne faze) na čas in na način, ki ga predpisuje Pogodba.

6.4. Stranka je dolžna izvajati tehnični nadzor.

6.5. V postopku, ki ga določa pogodba (odstavek 3.4) in roki za plačilo dela izvajalca.

6.6. Navedite materiale izvajalcu v skladu s pogoji iz klavzule 4.3 na čas, določenem z graf št. 2.

6.7. Pred gradnjo gradnje obstoječih inženirskih komunikacij, ki vstopajo v kraj razvoja.

6.8. Za izvedbo začasne povezave komunikacij za obdobje dela na gradbišču in povezovanje na novo zgrajenih komunikacij na priključnih točkah na predpisanem načinu.

6.9. Popolnoma zunanje inženirske mreže, strukture in uvodne naprave v času, ki je skladna z izvajalcem.

6.10. Oblikovanje sestave Komisije o sprejemu, da opravi zagon Parlamenta in organizira delo te komisije.

6.11. Stranka ima pravico, da privabi druge izvajalce, da opravljajo določena dela. V tem primeru mora stranka preprečiti izvajalca po tem sporazumu v ________.

7. Zaščita objekta

7.1. Zaščita objekta v gradnji do popolnega dokončanja dela (vključno z obdobjem časa, v katerem izvajalec bo odpravila pomanjkljivosti, ugotovljene med sprejetjem, razstavljanjem začasnih objektov, kot tudi izvozno gradbeno opremo in opremo, ki se nahajajo na gradbišču ).

7.2. Objekt je predmet objekta, kot tudi gradbenih materialov, izdelkov, modelov, opreme, gradbene opreme in inventarja na gradbišču in ozemlju, ki meji na njega.

7.3. Stroški izvajalca za varnostne dejavnosti se izvajajo na račun pogodb iz odstavka 3.1.

8. Porazdelitev tveganja med strankami

8.1. Tveganje naključne smrti ali naključne poškodbe gradbenega objekta, kot tudi zasnovano za izgradnjo predmeta gradnje in drugih materialov, opreme, inventarja, vključno s stranko, ki ga je opravil izvajalec, opravlja izvajalca.

8.2. Tveganje naključne smrti gradbenega objekta, kot tudi izvajalca, ki ga je stranka prenesena (deli, strukture), prenesejo na stranko, potem ko prečkajo predmet v delovanje na način, ki ga določa odstavek 9.3.

9. Dostava in sprejemanje dela

9.1. Stranka osebno bodisi prek svojega predstavnika skupaj z izvajalcem, je sprejetje dela, opravljenega na akt o sprejemu.

9.2. Sprejetje dokončane gradnje objekta se izvaja, ko stranke, ki izpolnjujejo obveznosti, ki morajo v skladu s tem sporazumom izpolnjevati pogodbenice do konca gradnje.

9.3. Komisija izvede Komisija, ki jo je ustvarila stranka, kot del njegovega zastopnika, avtor projekta ali predstavnika projektne organizacije, predstavnika pooblaščenega državnega organa in njenih specializiranih storitev, izvajalca, arhitekturnega in gradbenega nadzora (nadzor). Dejanje sprejema odobrijo pooblaščeni državni organi na predpisan način.

10. Garancija za kakovost dela

10.1. Zagotovanja kakovosti veljajo za vse oblikovalske elemente in delo, ki ga izvajalec opravlja po pogodbi.

10.2. Izvajalec zagotavlja doseganje gradnje kazalnikov, določenih v projektni dokumentaciji, in možnost upravljanja objekta v garancijskem obdobju, predvidenem z zakonom in naročilo, in je odgovoren za odstopanje od njih.

10.3. Garancijsko obdobje za normalno delovanje objekta in inženirskih sistemov, opreme, materialov in del, vključenih v njej, je nastavljeno na ________ let od datuma podpisa s strani strank, ki je bila sprejeta dejanje pripravljenega objekta za uporabo. Če bo v obdobju garancijskega obdobja, se zakon ali drugi pravni akt določi za daljše obdobje v primerjavi z garancijsko obdobje, predvideno v tej klavzuli, bo garancijsko obdobje šteje za podaljšano za ustrezno obdobje.

10.4. Če se napake, ki preprečujejo normalno delovanje, odkrijejo med delovanjem garancije objekta, jih izvajalec odpravi na lastne stroške in skladen s stranko. Da bi sodelovali pri pripravi akta, določitvi napak, usklajevanje naročila in časovni razpored njihove odprave, je izvajalec dolžan poslati svojega predstavnika najpozneje ________ dni od datuma prejema pisnega obvestila stranke. Garancijsko obdobje v tem primeru se podaljša glede na obdobje odprave napak.

10.5. Če izvajalec ne pripravi ali podpisuje Zakona o zaznanih napakah, stranka predstavlja enostranski akt na podlagi kvalificiranega pregleda, ki ga privlači na lastne stroške.

Hkrati se izvajalec povrne stroške stranke za pregled.

11. Nadzor in nadzor stranke za opravljanje dela

11.1. Stranka ima pravico spremljati in nadzorovati napredek in kakovost opravljenega dela, skladnost s časovnim razporedom njihovega izvajanja (načrt načrta), kakovost uporabljenih materialov.

11.2. Stranka izvaja tehnični nadzor in spremljanje skladnosti s časovnim razporedom izvajalca za delo in kakovost dela, prav tako pa preveri skladnost materialov, ki jih uporablja izraz in oblikovalska dokumentacija.

11.3. Stranka, predstavniki naročnika imajo pravico neoviranega dostopa do vseh vrst dela v vsakem trenutku v celotnem obdobju gradnje.

11.4. Izvajalec je dolžan ohraniti delo dela dela, ki odraža celoten potek dejanskega dela dela, pa tudi vsa dejstva in okoliščine, povezane s proizvodnjo dela in neposredno vplivajo na izvajanje svojih obveznosti. Stranka (predstavnik stranke, inženir) redno, enkrat v ______ dni preverja in potrjuje vnose v reviji. Izvajalec se zavezuje v ______-dnevnem obdobju, da sprejme ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki jih je določila stranka.

11.5. Pri spremljanju upravljanja dela, stranko, kot tudi predstavniki pooblaščenih predstavnikov NE, ima pravico, da posega v operativne in gospodarske dejavnosti izvajalca.

12. Odnos med pogodbenicama v obdobju gradnje

12.1. Ob upoštevanju dejstva, da je naročnika pripravila tehnično dokumentacijo, je stranka v celoti odgovorna za kakovost delovnih risb, specifikacij in druge dokumentacije, ki se uporablja pri izvajanju gradnje. Pri ugotavljanju dokumentacije, pomanjkljivosti, izvajalec to poroča stranki v ______ dneh od trenutka odkrivanja, in stranka izvede popravek tehnične dokumentacije in se izvaja na podlagi nizko kakovostnih delovnih dokumentov.

12.2. Dodatni stroški in stroški izvajalca, ki ga povzroča popravek napak in slabosti, ki jih je ustvaril med izvajanjem dela, ki ga stranka povrne le, če izvajalec dokazuje, da je na napake in slabosti, ki jih izvajalec za napako stranke.

Napake in slabosti, ki jih je odkril izvajalec ali stranka, so predmet takojšnje odprave.

12.3. Če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu pravočasno, bo privedla do zamude pri izgradnji objekta, izvajalec bo imel pravico zahtevati podaljšanje obdobja gradnje za zadevno obdobje in izvzetje v tem obdobju od plačevanja kazni za zamudo pri zagonu. V tem primeru morajo stranke sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečevanje dodatnih stroškov.

12.4. V primeru predložitve naročniku materiala neustrezne kakovosti ali ne ustrezne tehnične dokumentacije, bo izvajalec imel pravico zahtevati njihovo zamenjavo od stranke v pogojih, o katerih so se dogovorile stranke.

12.5. Če je stranka odkrila slabo opravljeno delo, je izvajalec dolžan sam in brez povečanja stroškov v roku, o katerih se pogodbenici dogovorili, pa v celotnem obdobju, predvidenem v odstavku 2.1 Pogodbe, da bi predelali ta dela, da se zagotovi pravilno kakovost. Če izvajalec ne izpolni, ima stranka pravico, da popravi slabo opravljeno delo, da zahteva od izvajalca, da bi pritegnili drugo organizacijo k temu izvajalcu.

12.6. Preseganje izvajalca projektnega obsega in stroškov dela, ki ni potrjeno z ustreznim dodatnim sporazumom pogodbenic, ki se je zgodilo zaradi krivde izvajalca, ki ga izvajalec na lastne stroške, pod pogojem, da jih ne povzročajo neizpolnjevanje svojih obveznosti stranke.

12.7. Če obstaja potreba po ohranjanju konstrukcijskega objekta, bo izvajalec dolžan izvajati delo na ohranjanju predmeta. Naročilo, roki in stroški ohranjanja konstrukcijskega objekta Pogodbenici se bodo morali uskladiti v dodatnem sporazumu s tem sporazumom.

12.8. Tečaj, predviden v tem sporazumu, vključno s časovnim okvirom, ki je določen v načrtu načrta, je prekinjen od prejema izvajalca, da reši stranko o ohranjanju objekta.

12.9. Po odpravi razlogov, ki so povzročili ohranjanje predmeta, izvajalec nadaljuje gradbena dela najpozneje _________ po prejemu ustreznega obvestila stranke.

13. Odgovornost strank zaradi neizpolnitve obveznosti

13.1. Stranka je odgovorna za škodo, ki jo je druga stranka povzročila neuspeh ali nepravilno izpolnjevanje obveznosti po tem sporazumu. Izgube se povrnejo v celotnem znesku, ki presega kazen (kazen, fina).

13.2. Kazen plača stranka izvajalcu za naslednje kršitve pogodbenih obveznosti, ki jih dovoljuje:

- Za zamudo pri prenosu izvajalca gradbišča, tehnična dokumentacija, ocene, materialov veljajo plačila v višini __________ rubljev za vsak dan zamude;

- za prenos izvajalca za vgradnjo nekomplizijo opreme - kazen v višini ______% stroškov opreme za vsak dan zamude zaradi namestitve;

- za zamudo pri sprejemanju izpolnjenega predmeta nad ______ dnevi od datuma prejema obvestila izvajalca izvajalca, da se predstavi izvršitvi kazni v višini _____ iz pogodbene cene objekta za vsak dan zamude, vendar ne več kot ______% pogodbene cene;

- Za zamudo pri izračunih za gradnjo in montažo, se kazen izplača v višini ______% zneska ustreznega plačila za vsak dan zamude, vendar ne več kot ______% zneska ustreznega plačila.

13.3. Izvajalec strankam plača kazen za naslednje kršitve svojih obveznosti:

- Za kršitev rokov za dokončanje gradnje predmeta se kazen izplača v višini ______% pogodbene cene objekta za vsak dan zamude. Hkrati pa skupni znesek kazni za zamudo objekta ne bo mogel presegati ______% cene dela;

- za pozno osvoboditev gradbišča in ozemlja, ki meji na njega od izvajalca, ki pripada po zaključku premoženja - denarna kazen _______ rubljev za vsak dan zamude, vendar ne več kot ______ rubljev;

- Za kršitev rokov za izvajanje posameznih del (razčlenitev delovnega razporeda) je kazen v višini ____% vrednosti ustrezne oblike (faza) dela plačila.

V primeru, da izvajalec zagotovi pravočasno dostavo predmeta kot celote, je znesek, ki ga izplača izvajalec, predmet nadomestila;

- za zamudo pri odpravi napak v delih in strukturah proti rokom, \\ t

vizualna dejanja strank, in v primeru izvajalca - enosmerne akt, je kazen izplačana v višini ______% stroškov dela in modelov za vsak dan zamude, vendar ne več kot stroški strukture (materiali, oprema) in ustrezno vrsto dela;

- Za izvajanje izvajalca dela slabe kakovosti, se denar izplača v višini ________ rubljev za vsako vrsto dela, ki ga izvajalec, ki ga izvajalec slabo izvaja.

13.4. Plačilo kazni (kazen, fine), kot tudi odškodnine, ne razbremeni strank iz izpolnjevanja obveznosti v naravi.

14. Moč prispevka (višja sila)

14.1. Stranke so oproščene odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti iz tega sporazuma, če je bila neizpolnitev posledica naravnih pojavov, ukrepov zunanjih objektivnih dejavnikov in drugih okoliščin sile, za katere se stranke ne odzivajo in preprečiti škodljive učinke, ki nimajo priložnosti. Rok za izpolnitev obveznosti iz tega sporazuma se posipajo sorazmerno, v katerem so okoliščine višje sile, pa tudi posledice, ki jih povzročajo te okoliščine.

14.2. Če bodo okoliščine višje sile in njihove posledice trajale več kot tri mesece, se bo izvajalec in stranka razpravljala o tem, katere ukrepe je treba sprejeti za nadaljevanje gradnje. Če se stranke ne morejo dogovoriti v ________________ mesecih, ima vsaka stranka pravico zahtevati prenehanje pogodbe.

15. Spremembe tehnične dokumentacije

15.1. Stranka ima pravico do sprememb tehnične dokumentacije, če dodatni stroški, ki jih povzročajo ta stroški, ne presegajo _____% v skupnih stroških gradnje in ne spreminjajo narave dela, ki ga določa ta sporazum. Naročnik ima pravico dati pisni nalog, obvezno za izvajalca, kar kaže:

- povečanje ali zmanjšanje obsega vsakega dela, vključenega v urnik dela in oceno; Odstranite vsako delo;

- sprememba narave ali kakovosti ali obliko katerega koli dela dela;

- Izvedite dodatno delo vseh znakov, potrebnih za dokončanje gradnje.

15.2. Izdelava v tehnično dokumentacijo, načrtovani razpored proizvodnje sprememb v večjem do zneska, določenega v tem sporazumu, se izvaja na podlagi dodatnih ocenjenih, kot so se dogovorili pogodbenici.

15.3. Stroški dela se lahko spremenijo s soglasjem pogodbenic na podlagi dodatnega sporazuma s tem sporazumom.

15.4. Vse spremembe tega sporazuma veljajo le pod pogojem, če se izdajo z dodatnim sporazumom, protokolom ali drugimi pisnimi dokumenti v skladu s pravili, določenimi za pisno obliko pogodb iz člena 434 Civilnega zakonika Ruske federacije in drugih Določbe civilnega zakonika Ruske federacije.

16. Reševanje sporov

16.1. Sporne zadeve, ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma, se pogodbenici dovoljuje prek pogajanj.

16.2. V primeru sporazuma o spornem spisu, ki izhaja iz tega sporazuma, je treba obravnavati pri ___________________________________________________________.

16.3. O vprašanjih, ki jih pogodba ne ureja, se uporablja zakonodaja Ruske federacije.

17. Prenehanje pogodbenih razmerij

17.1. V primerih, ki jih določa pogodba in zakonodaja, se pogodba lahko zaključi zgodaj.

17.2. Stranka ima pravico, da predčasno odpove pogodbo v primerih:

- zamude pri izvajalcu začetka gradnje več kot ________ iz razlogov, ki niso odvisni od stranke;

- sistematična kršitev izvajalca rokov za gradbeno in montažno delo, kar pomeni povečanje obdobja gradnje več kot _________;

- neskladnost z izvajalcem za kakovost dela, če je popravek ustreznih slabih del pomeni zamašitev gradnje več kot _________;

- preklic licenc za gradbene dejavnosti, druge države državnih organov v okviru sedanje zakonodaje, odvzema izvajalca za proizvodnjo dela.

17.3. Izvajalec ima pravico odpovedati pogodbo v primerih:

- finančna nesposobnost stranke ali sistematično zamudo izračunov za opravljeno delo ali zamude pri več kot ____________ dneh;

- ustavi s strani kupca gradnje iz razlogov, ki niso odvisni od izvajalca za obdobje, ki presega ____________, z izjemo primerov ohranjanja gradbenega objekta;

- Spremembe v stroških gradnje več kot _________% v zvezi s spremembami naročnika v tehnični dokumentaciji.

17.4. V primeru, da ena od strank nasprotuje predčasnem prenehanju pogodbe, se prenehanje pogodbe izvede na sodišču.

18. Pravni naslovi in \u200b\u200bpodrobnosti pogodbenic:

Stranka: Izvajalec:

__________________ _________________

__________________ _________________

19. Podpisi strank:

Od stranke: od izvajalca:

_________ /__________/ _________ /__________/