1. Gradnja, rekonstrukcija kapitalskih gradbenih objektov, kot tudi njihova preobremenjenost ureja ta kodeks, drugi zvezni zakoni in sprejeti v skladu z njimi z drugimi regulativnimi pravnimi akti Ruske federacije.
2. Vrste gradbenih del, rekonstrukcija, prenova kapitalske gradnje, ki vplivajo na varnost kapitalskih objektov, morajo izvajati le posamezni podjetniki ali pravne osebe, ki so izdala samoregulativna organizacija certifikata Vstop v takšne vrste dela. Druge vrste gradbenih del, rekonstrukcija, prenova kapitalskih objektov lahko izvajajo vsi posamezniki ali pravni subjekti.
3. Obraz, ki se ukvarja z gradnjo, rekonstrukcijo, prenova kapitalskega sklada (v nadaljnjem besedilu: gradnja), je lahko razvijalec ali posameznika ali pravna oseba, ki jo privablja razvijalec ali tehnična stranka. Gradbena oseba organizira in usklajuje gradnjo, rekonstrukcijo, prenovo ciljev kapitala, zagotavlja skladnost z zahtevami projektne dokumentacije, tehničnih predpisov, varnostnih tehnik v procesu teh del in je odgovoren za kakovost opravljenega dela in njihovo skladnost z zahtevami projektne dokumentacije. Gradbena oseba ima pravico do izpolnjevanja določenih vrst gradnje, rekonstrukcije, prenovitve konstrukcije kapitala neodvisno, ob upoštevanju skladnosti take osebe z zahtevami iz dela 2 tega člena, in (ali) z vključitvijo drugih ljudi, pomembnih za te zahteve.
3.1. V primeru, da je delo na področju organizacije gradnje, rekonstrukcije, prenove kapitalske gradbeništva (v nadaljnjem besedilu - delo na področju gradnje), vključeno v odstavek 4 člena 55.8 tega kodeksa tega kodeksa, oseba, ki izvaja Gradnja takšnega obnovitvenega cilja mora imeti certifikat za samoregulativno organizacijo za sprejem na delo na področju gradnje.
3.2. V primeru izdaje dovoljenja za individualne faze gradnje, rekonstrukcije, lahko razvijalec ali tehnični kupec vpleteni na podlagi pogodbenih pravnih oseb kot oseb, ki opravljajo določene faze gradnje, rekonstrukcije kapitalskega gradbenega sklada.
4. Pri izvajanju gradnje, rekonstrukcije, prenove kapitalskega gradbenega sklada, gradnjo gradnje na podlagi pogodbe z razvijalcem ali tehničnim strankam, mora razvijalec ali tehnični stranki pripraviti zemljišče za gradnjo in predmet Konstrukcija kapitala za obnovo ali prenovo, kot tudi prenos na obraza, ki izvaja gradnjo, inženirske raziskovalne gradiva, projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje. Če morate več kot šest mesecev ustaviti delo ali njihovo suspenzijo, mora razvijalec ali tehnični kupec zagotoviti ohranjanje kapitalskega gradbenega sklada.
5. V primeru, v skladu s tem kodeksom pri izvajanju gradnje, rekonstrukcija objektov iz kapitala zagotavlja nadzor državne gradnje, razvijalca ali tehnične stranke vnaprej, vendar najpozneje sedem delovnih dni pred gradnjo Gradnja, rekonstrukcija predelave kapitala, je treba poslati komisarjem za izvajanje državnega nadzora gradbenega nadzora, Zvezni izvršilni organ, izvršilnega organa konstitutivnega subjekta Ruske federacije ali pooblaščene organizacije, ki izvaja državno upravljanje atomske Energija in javna uprava pri izvajanju dejavnosti, povezanih z razvojem, proizvodnjo, odstranjevanje jedrskega orožja in jedrskih elektrarn vojaških namenov, (nadalje tudi - državni nadzorni nadzor) obvestilo o začetku takih del, na katere so naslednji dokumenti so priloženi:
1) kopijo dovoljenja za gradnje;
2) projektno dokumentacijo v celoti in v primeru izdaje dovoljenj za ločeno fazo gradnje, rekonstrukcija v količini, ki je potreben za izvajanje ustrezne faze gradnje;
3) kopijo dokumenta na področju pojavnosti upokojitve iz rdečih linij;
4) Splošne in posebne revije, v katerih se opravi delo;
5) Pozitivni zaključek Pregled projektne dokumentacije V primeru, da je projektna dokumentacija kapitalskega sklada, je predmet strokovnega znanja v skladu s členom 49 tega kodeksa.
5.1. Gradbena oseba ima pravico, da ne predloži dokumentov, predvidenih v odstavkih 1 in 5 dela 5 tega člena. V tem primeru nadzorne nadzorne organe za izgradnjo države neodvisno zahtevajo določene dokumente (informacije, ki jih vsebuje) v organu, ki je izdala gradbeno dovoljenje.
6. Gradbena oseba mora izvajati gradnjo, rekonstrukcijo, prenovo objekta kapitala v skladu z nalogo razvijalca ali tehnične stranke (v primeru gradnje, rekonstrukcije, prenova na podlagi pogodbe), projektne dokumentacije, \\ t Zahteve mestnega načrtovalnega načrta zemljišča, zahteve tehničnih predpisov in hkrati zagotoviti varnost dela za tretje osebe in okolje, izpolnjevanje zahtev glede varnosti dela, ohranjanje objektov kulturne dediščine. Gradbena oseba je potrebna tudi za zagotovitev dostopa do ozemlja, na katerem gradnja, rekonstrukcija, preobremenjenost ciga kapitala, predstavniki razvijalca ali tehnične stranke, državni gradbeni nadzorni organi, jim zagotavljajo potrebno dokumentacijo, za izvajanje nadzora gradnje , da se zagotovi izvršilna dokumentacija, za obveščanje razvijalca ali tehnične stranke, predstavnikov organov za nadzor državnih stavb o času dokončanja dela, ki so predmet preverjanja, da se zagotovi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in ne začnejo nadaljevati z delom Pred pripravo aktov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti zagotovite nadzor nad kakovostjo uporabljenih gradbenih materialov.
7. Odstopanje parametrov predmeta konstrukcije kapitala iz projektne dokumentacije, ki ga je treba razkriti med gradnjo, obnovo, prenovo takega predmeta, je dovoljeno le na podlagi na novo odobrenega razvijalca ali. \\ T Tehnični kupec projektne dokumentacije po ustreznih spremembah na način, ki ga je določila pooblaščena vlada Ruske federacijske zveze.
8. V primeru odkrivanja predmeta z znaki predmeta kulturne dediščine, v procesu gradnje, rekonstrukcije, remonte, mora gradbena oseba prekiniti gradnjo, obnovo, obnovo, obvestiti temelje takega predmeta Organi, ki jih predvideva zakonodaja Ruske federacije o predmetih kulturne dediščine.
9. Zahteve za pripravo zemljišč za gradnjo in predmet gradnje kapitala za obnovo, prenovo, sestavo in postopek vodenja izvršilne dokumentacije, obliko in postopka za izvajanje skupnih in posebnih revij, ki vodijo evidenco o delu, \\ t Postopek za izvajanje gradnje, rekonstrukcije, prenovljenosti postopka za ohranjanje cilja konstrukcije kapitala se lahko določi z regulativnimi pravnimi akti Ruske federacije.
Prenesite PDF.
Natisni stran.
Ponujamo se, da se seznanite s 52. členom kodeksa urbanističnega načrtovanja iz poglavja 6 "Izvajanje gradnje, rekonstrukcije, prenove kapitalskega sklada". Informacije so pomembne za leto 2016. Če menite, da je člen 52 Mestna koda je zastarela in ni pomembna, vas prosimo, da o tem pišete v uredniški odbor prek obrazca
Project.
Zvezni zakon
O spremembah kodeksa urbanističnega načrtovanja Ruske federacije
Člen 1.
Na kodeksu urbanističnega načrtovanja Ruske federacije (seja zakonodaje Ruske federacije, 2005, n 1, čl. 16; 2006, N1, čl. 21; N 52, čl. 5498; 2008, N 20, Čl. 2260; N 30,. 3604, 3616; 2009, N 48, čl. 5711; 2010, N 48, čl. 6246; 2011, N 13, čl. 1688; N 27, čl. 3880; n 30, čl . 4563, 4572, 4590, 4591, 4594; N 49, čl. 7015, 7042; 2012, N 31, čl. 4322) Naslednje spremembe:
1) V členu 48:
a) v delu 5.2. Zadnji predlog za izključitev;
b) klavzula 1 del 12 za dodajanje besed "in informacije o dodatkih na posebno nevarne, tehnično težke ali edinstvene predmete.";
2) V členu 52:
a) v delu 3 se beseda "fizično" nadomesti z besedami "posamezni podjetnik";
b) Del 8 dodajte besede "in razvijalec ali tehnično stranko, v primeru dela po pogodbi.";
3) V členu 53:
a) v delu 2:
Beseda "fizična" se nadomesti z besedami "posamezni podjetnik";
Po besedah \u200b\u200b"in pravne osebe" dodajte besede ", ki niso pogodbenice po pogodbi za izgradnjo gradnje". ";
b) Dodajte del 2.1 naslednje vsebine: \\ t
"2.1. V primeru, da delo na področju vodenja gradnje nadzora razvijalca ali tehnične stranke ali jih privlačijo na podlagi pogodbe, vključene na seznam tega kodeksa, določene v odstavku 4 člena 55.8 tega kodeksa, mora imeti oseba, ki izvaja nadzor gradnje, mora imeti Potrdilo o sprejemu na delo na izvajanju nadzora gradnje izvajanja. ";
4) Klavzula 3 dela 2 člena 54 se spremeni: \\ t
3) izpolnjevanje zahtev delov 2, 3, 3.1 člena 52, delov 2, 2.1 člena 53, del 3 člena 55.8 tega kodeksa. ";
5) Klavzula 1 dela 55,5 za dodajanje besed ", kot tudi druga pravila za izvajanje teh del, namenjenih preprečevanju škode.";
6) V členu 55.13:
a) v delu 2 po besedah \u200b\u200b"pri sprejemanju članov samoregulativne organizacije", dodajte besede ", ko obravnavajo vloge za spremembo potrdila o sprejemu v primeru, ko namerava članica organizacije samoregulativnih organizacij, Potrdilo o sprejemu v druge vrste dela, ";
b) Dodajte dele 3-5 od naslednje vsebine:
"3. Nadzor nad dejavnostmi svojih članov v smislu skladnosti z zahtevami standardov samoregulacijskih organizacij, pravila samoregulacije, pa tudi zahteve za izdajo potrdil o sprejemu po izdaji izdaje potrdila o sprejemu se izvaja s specializiranim organom samoregulativne organizacije za nadzor.
4. Obravnavanje primerov kršitev članov samoregulativne organizacije pri izvajanju njegovih dejavnosti standardov, pravila samoregulativne organizacije, zahteve za izdajo potrdil o sprejemu, kot tudi obravnavo pritožb O ukrepih članov samoregulativne organizacije, ki ga izvaja specializirani organ za obravnavo uporabe ukrepov za člane samoregulativne organizacije disciplinske izpostavljenosti.
5. Specializirani organi samoregulativne organizacije, ki so navedeni v delih 3, 4 tega člena, se oblikujejo in so odgovorni za stalno kolegialno upravljanje organa samoregulativne organizacije. Te specializirane organe se lahko oblikujejo izmed predstavnikov članov samoregulativne organizacije, zaposlenih v samoregulativni organizaciji, kot tudi strokovnjaki in strokovnjaki, ki niso delavci samoregulativne organizacije. Navedeni specializirani organi samoregulativne organizacije lahko vključujejo člane stalne kolegije veje samoregulativne organizacije, vendar ne več kot tretjina skupnega števila članov specializiranega organa. Specializirani organi ne morejo vključevati osebe, ki opravlja funkcije izvršilnega organa samoregulativne organizacije. "
2. člen.
Ta zvezni zakon začne veljati na dan uradne publikacije.
Predsednik
Ruska federacija
Člen 1.
1a) Sprememba je namenjena odpravi obstoječih protislovij z uredbo vlade Ruske federacije št. 87, odstavek 1 759. člena Civilnega zakonika Ruske federacije, Ch.6 in 7, odstavek 4 člena 48, \\ t 3. del 44. člena Ruske federacije;
1b) Sprememba je namenjena vključitvi v pojasnjevalno opombo k oblikovalski dokumentaciji informacij o pripadnosti predmeta, ki je posebej nevaren, tehnično kompleksnih ali edinstvenih predmetov. Na ozemlju podjetij, ki pripadajo zlasti nevarnih in tehnično težkih, upravnih, gospodinjskih in drugih neproizvodnih objektov, ki niso posebej nevarni, tehnično zapleteni ali edinstveni. V skladu z obstoječimi pojasnili Ministrstva za regionalni razvoj Rusije, v primeru, da projektna dokumentacija navaja, da ti objekti niso posebej nevarni, tehnično težko, nato pri opravljanju dela zahteva potrdilo o sprejemu na delo na "preprostih" predmetov, to je z nižjimi zahtevami za gradbene organizacije. Občinski in državni odjemalci pri umeščanju pogodb bodo veliko lažji za razvoj zahtev za ponudnika, ki ga vodi projektna dokumentacija;
2a) Sprememba je namenjena omejevanju pravice posameznika za opravljanje funkcij gradbene osebe. Kot splošno pravilo, gradbena oseba, v skladu z delom 3.1 člena 52 zakonika, mora imeti potrdilo o sprejemu na delo na organizaciji gradnje, zato je lahko samo posamezni podjetnik. V primeru, v skladu z delom 3.1 člena 52 zakonika in na podlagi klavzule 2 Odredba Ministrstva za regionalni razvoj 31. decembra 2009 št. 624, gradbena oseba ne bi smela imeti potrdila o sprejemu v Dela na organizaciji gradnje (pri opravljanju dela po individualnih stanovanjskih objektih, itd), še vedno ne more izvesti kompleksa dela na organizaciji gradnje, vključno z izvajanjem nadzora gradnje, kot posameznika, vendar mora biti registrirano kot posamezni podjetnik;
2B) Sprememba je namenjena vzpostavitvi obveznosti osebe, ki izvaja gradnjo, obveščanje razvijalca ali kupca, da bi našli znake predmeta kulturne dediščine. V takem primeru stroške, vključno s finančnimi, nosijo razvijalca ali tehnične stranke. Torej, prej ugotavlja, več priložnosti, ki jih je morala izogniti neučinkovite porabe sredstev;
Sprememba je namenjena omejevanju pravice posameznikov za izvajanje nadzora gradnje. Kontrola gradnje je najpomembnejša komponenta zagotavljanja varnosti in kakovosti gradbenih zmogljivosti. V zvezi s tem, da bi izboljšali kakovost in učinkovitost nadzora gradnje, mora biti nadzor gradnje v skladu z nekaterimi zahtevami zanesljivosti, stabilnosti, izkušenj, strokovnosti, kot tudi osebje in logistično podporo. Poleg tega je ob upoštevanju zahtev za nadzor nad krepitvijo vlade Ruske federacije z dne 21.06.2010 št. 468, je izvajanje nadzora gradnje s strani posameznikov neučinkovito;
Namen predloga spremembe je izboljšati pravne norme, ki urejajo odnose na področju nadzora gradnje.
Vhodne norme bodo omogočile oznako Gradicode Ruske federacije v skladu s poglavjem 37 Civilnega zakonika Ruske federacije, in opozoriti "navzkrižje interesov": Splošni izvajalec - nadzor stranke Construction, ki odpravlja možnost opravljanja ta dela iste osebe, zagotavljanje večstopenjskega nadzora gradnje, ki ga predvideva odločba vlade Ruske federacije od 06/21/2010 št. 468. Sprejetje take besede bo omogočilo spremembo v odloku vlade Ruske federacije z dne 03.24.2011 št. 207 v smislu odstranitve omejitev za strokovnjake, ki izvajajo nadzor gradnje (zdaj jih ni mogoče napovedati drugim vrstam dela);
3b) Vzpostavitev po analogiji z delom 2 člena 47, del 4, da postane 48 in del 2 52. člena Urbanističnega kodeksa Russian Federacije Odgovornosti razvijalca ali tehnične stranke, ki neodvisno izvaja nadzor gradnje, dokaze o sprejemu delo na izvajanju nadzora gradnje;
4) Sprememba je namenjena širjenju predmeta državnega nadzora gradnje. Pomanjkanje navedbe dela 3.1 člena 52, dela 2 člena 53, del 3 člena 55.8 ne omogoča privabljanja oseb, ki opravljajo delo na organizaciji gradnje in izvajanju nadzora gradnje brez pričevanja sprejema, kot tudi ne izpolnjujejo Z zahtevami SRO za izdajo potrdila o sprejemu na upravno odgovornost v skladu s členom 9.5.1 Upravnega zakonika.
5) Sprememba je namenjena širjenju vsebine koncepta "standardov samoregulativne organizacije". V skladu z delom 1 člena 1 Zveznega zakona z dne 27.12.2002 št. 184-FZ "o tehnični predpisi" z zakonom o tehnični predpisi, odnosi, ki se pojavljajo v razvoju, sprejetju, uporabi in izvrševanju obveznih ali prostovoljnih zahtev za proizvode ali so povezani z njimi procesi oblikovanja (vključno z raziskavami), proizvodnja, gradbeništvo , namestitev, nastavitev, delovanje, shranjevanje, transport, izvajanje in odstranjevanje. Odnosi, ki izhajajo iz gradbene varnosti, na primer, vprašanja, povezana z zaščito dela, izgradnjo gradbenih del, niso predmet ureditve in nadzora s samoregulativnimi organizacijami. Hkrati je v skladu z deli 3, 6 52. člena GNK ene od funkcij gradnje gradnje, je zagotoviti varnost dela na gradbeništvu, rekonstrukciji, prenosu predmeta gradnje kapitala, \\ t Zagotavljanje varnosti gradnje za tretje osebe. Ker bi morala gradbena oseba v skladu z delom 3.1 člena 52 DDC imeti potrdilo o sprejemu na delo na organizaciji gradnje, ki ga izda samoregulativna organizacija, spremljanje skladnosti z izvajanjem določene funkcije mora biti predmet regulacije in nadzora s sro.
6a) Predlog spremembe določa obveznost spremljanja skladnosti s subjektom podjetniških dejavnosti zahtev za izdajo potrdil o priznanju ne le v njeni začetni izročitvi, nato pa vsaj enkrat na leto, pa tudi pri spremembi potrdila o sprejemu zagotavljanje sprejema v druge vrste dela;
6b) Sprememba je namenjena urejanju dejavnosti specializiranih organov sro. Zakon "o samoregulativnih organizacijah" predvideva ustanovitev dveh vrst specializiranih organov v pooblastilu za nadzor dejavnosti članov in organa o obravnavi primerov disciplinske odgovornosti. Oblikovanje teh organov je nujno potrebno v dejavnostih sro. Vendar pa vprašanje ostaja na sestavi teh organov in njihovo lokacijo v nadzornem sistemu sro. Za učinkovito delo teh organov je nujno, da predstavniki članov sro, sro zaposleni, drugi strokovnjaki in strokovnjaki, ki lahko pritegnejo SROS. Takšna sestava bo zagotovila stalno delovanje in učinkovitost teh organov, ki je nemogoče doseči v primeru oblikovanja organov samo od predstavnikov članov sro, ki delajo na socialni osnovi. Hkrati se izogibanje zlorabam predvideva omejitev sodelovanja v teh specializiranih organih članov stalnega kolegialnega nadzornega organa SRO in prepoved udeležbe v teh teles zaposlenih izvršilnega organa SRO.
1. Gradnja, rekonstrukcija kapitalskih gradbenih objektov, kot tudi njihova preobremenjenost ureja ta kodeks, drugi zvezni zakoni in sprejeti v skladu z njimi z drugimi regulativnimi pravnimi akti Ruske federacije.
2. Delo na pogodbah za gradnjo, rekonstrukcijo, prenovo kapitalskih objektov, sklenjenih z razvijalcem, tehničnim strankam, osebi, odgovorne za delovanje stavbe, objektov, regionalnega operaterja (v nadaljnjem besedilu - gradbena pogodba), je treba prenesti Samo posamezni podjetniki ali pravne osebe osebe, ki so člani samoregulativnih organizacij na področju gradnje, rekonstrukcije, prenove kapitalskih gradbenih objektov, razen če ta člen ni drugače. Izvajanje dela na gradbeništvu, rekonstrukciji, prenova kapitalskih objektov za takšne sporazume zagotavljajo strokovnjaki za gradbeništvo (glavni inženirji projektov). Delo na pogodbah za gradnjo, obnovo, prenovo kapitalskih objektov, sklenjenih z drugimi osebami, lahko izvajajo posamezni podjetniki ali pravni subjekti, ki niso člani takih samoregulativnih organizacij.
2.1. Posamezni podjetniški ali pravni subjekt, ki niso člani samoregulativnih organizacij na področju gradnje, rekonstrukcije, prenovo kapitalskih objektov, lahko opravljajo delo v okviru gradbenih pogodb, sklenjenih z razvijalcem, tehničnim strankam, osebe, odgovorno za Delovanje stavbe, objektov, regionalnega operaterja, v primeru, da znesek obveznosti za vsako od takih pogodb ne presega treh milijonov rubljev.
2.2. Članstvo v samoregulativnih organizacijah na področju gradnje, rekonstrukcije, prenovo kapitalskih gradbenih zmogljivosti so potrebni: \\ t
1) Državna in občinska enotna podjetja, vključno z državnimi in občinskimi vladami, državami in občinskimi institucijami v primeru sklenitve gradbene pogodbe z zveznimi izvršilnimi organi, državne družbe, ki izvajajo regulativno uredbo na zadevnem območju, državni organi Predmeti Ruske federacije, lokalnih oblasti, na katerih podjetja, institucije ali v primeru podjetij, institucije tehničnih funkcij stranke v imenu teh zveznih izvršilnih organov, državnih družb, državnih organov ustanovnih subjektov Ruske federacije \\ t , lokalne vlade;
2) Komercialne organizacije, v zakonskem (delniškem) kapitalu, katerih delež državnih in občinskih enotnih podjetij, državnih in občinskih avtonomnih institucij je več kot petdeset odstotkov, v primeru sklepa s strani takšnih komercialnih organizacij iz gradbenih pogodb s temi podjetji, institucije , pa tudi zveznih organov izvršilnih organov, državne korporacije, državni organi sestavnih subjektov Ruske federacije, lokalne vlade, ki so predvidene v odstavku 1 tega dela in v katerih ta podjetja, institucije ali v primeru Komercialne organizacije izpolnjujejo funkcije tehnične stranke v imenu teh podjetij, institucij, zveznih izvršilnih organov, državnih družb, državnih organov ustanovnih subjektov Ruske federacije, lokalnih oblasti;
3) Pravne subjekte, ki so jih ustanovile javne pravne osebe (z izjemo pravnih oseb, predvidenih v prvem odstavku tega dela), v primeru sklenitve gradbenih pogodb s temi pravnimi osebami na uveljavljenih področjih dejavnosti (na območjih, \\ t Takšne pravne osebe se oblikujejo za izvajanje dejavnosti.), pa tudi komercialne organizacije, v zakonsko določenem (delniškem) kapitalu, katerih delež teh pravnih oseb je več kot petdeset odstotkov, v primeru sklepa s strani takšnih komercialnih organizacij gradbenih pogodb s temi pravnimi osebami ali v primeru funkcij funkcij tehnične stranke v imenu določenih pravnih oseb;
4) Pravne osebe v zakonskem (delniškem) kapitalu, katerih delež javnih pravnih oseb je več kot petdeset odstotkov, v primeru sklenitve pogodb o gradbeništvu z zvezdnimi izvršilnimi organi, državni organi sestavnega dela Subjekti Ruske federacije, lokalnih oblasti, na uveljavljenih področjih dejavnosti, katerih pravne osebe izvajajo zakonske dejavnosti, ali v primeru funkcij tehničnega kupca, ki jih določajo pravni subjekti v imenu teh zveznih izvršilnih organov, \\ t Državni organi ustanovnih subjektov Ruske federacije, lokalnih oblasti, pa tudi komercialne organizacije, v pooblaščenem (delniškem) kapitalu, ki je delež teh pravnih subjektov več kot petdeset odstotkov, v primeru sklepa s strani takšnih komercialnih organizacij Pogodbe o gradbeništvu s temi zveznimi izvršilnimi organi, \\ t Organi države ustanovnih subjektov Ruske federacije, lokalnih oblasti, pravnih subjektov ali v primeru takih komercialnih organizacij nalog tehničnega kupca v imenu teh zveznih izvršilnih organov, državni organi konstitutivnih subjektov Ruska federacija, lokalne oblasti, pravne osebe;
5) Posamezniki, ki izvajajo gradnjo, obnovo, prenovo posamezne stanovanjske stavbe, pa tudi osebe, ki se ukvarjajo z gradnjo, rekonstrukcijo, prenovo predmetov, določenih v odstavkih 1 - 3 dela 17 51. člena tega zakonika.
3. Obraz, ki se ukvarja z gradnjo, rekonstrukcijo, prenovo kapitalskega gradbenega sklada (v nadaljnjem besedilu: gradnja), je lahko razvijalec ali posamezni podjetnik ali pravna oseba, ki je sklenila gradbeno pogodbo. Gradbena oseba zagotavlja skladnost z zahtevami projektne dokumentacije, tehničnimi predpisi, varnostnimi tehnikami v postopku teh del in je odgovorna za kakovost opravljenega dela in skladnost z zahtevami projektne dokumentacije.
3.1. Razvijalec ima pravico izvajati gradnjo, obnovo, prenovo kapitalskih gradbišč neodvisno, pod pogojem, da je član samoregulativne organizacije na področju gradnje, rekonstrukcije, prenove kapitalskih objektov, razen če tega ni drugače določeno Člen, ali z vključevanjem drugih oseb v okviru pogodbe o gradbeništvu.
3.2. V primeru izdaje dovoljenja za nekatere faze gradnje, rekonstrukcije kapitalskih objektov, posameznih podjetnikov ali pravnih subjektov, ki so člani samoregulativne organizacije na področju gradnje, rekonstrukcije kapitalskih objektov (razen če ta člen ni drugače določeno ) Lahko ga privablja razvijalec ali tehnična stranka na podlagi pogodbe o gradbeni pogodbi za izvajanje določenih faz gradnje, rekonstrukcijo ciljev gradnje kapitala.
4. Pri implementaciji gradnje, rekonstrukcije, prenovi kapitalskega gradbenega objekta na podlagi pogodbe o gradbeništvu z razvijalcem ali tehničnim strankam, osebo, odgovorno za delovanje stavbe, objektov, regionalnega operaterja, se morajo te osebe pripraviti zemljišča za gradnjo in (ali) predmet gradnje kapitala za obnovo ali prenovo, kot tudi prenos na posamezni podjetnik ali pravni subjekt, s katerim takšna pogodba, materiale in rezultate inženirskih raziskav, projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja. Če morate več kot šest mesecev ustaviti delo ali njihovo suspenzijo, mora razvijalec ali tehnični kupec zagotoviti ohranjanje kapitalskega gradbenega sklada.
5. V primeru, v skladu s tem kodeksom pri izvajanju gradnje, rekonstrukcija objektov iz kapitala zagotavlja nadzor državne gradnje, razvijalca ali tehnične stranke vnaprej, vendar najpozneje sedem delovnih dni pred gradnjo Gradnja, rekonstrukcija predelave kapitala, je treba poslati komisarjem za izvajanje državnega nadzora gradbenega nadzora, Zvezni izvršilni organ, izvršilnega organa konstitutivnega subjekta Ruske federacije ali pooblaščene organizacije, ki izvaja državno upravljanje atomske Energija in javna uprava pri izvajanju dejavnosti, povezanih z razvojem, proizvodnjo, odstranjevanje jedrskega orožja in jedrskih elektrarn vojaških namenov, (nadalje tudi - državni nadzorni nadzor) obvestilo o začetku takih del, na katere so naslednji dokumenti so priloženi:
1) kopijo dovoljenja za gradnje;
2) projektno dokumentacijo v celoti in v primeru izdaje dovoljenj za ločeno fazo gradnje, rekonstrukcija v količini, ki je potreben za izvajanje ustrezne faze gradnje;
3) kopijo dokumenta na področju pojavnosti upokojitve iz rdečih linij;
4) Splošne in posebne revije, v katerih se opravi delo;
5) Pozitivni zaključek Pregled projektne dokumentacije V primeru, da je projektna dokumentacija kapitalskega sklada, je predmet strokovnega znanja v skladu s členom 49 tega kodeksa.
5.1. Gradbena oseba ima pravico, da ne predloži dokumentov, predvidenih v odstavkih 1 in 5 dela 5 tega člena. V tem primeru nadzorne nadzorne organe za izgradnjo države neodvisno zahtevajo določene dokumente (informacije, ki jih vsebuje) v organu, ki je izdala gradbeno dovoljenje.
6. Gradbena oseba je dolžna zgraditi, rekonstruirati, remotiti cilj gradnje kapitala v skladu z nalogo razvijalca, tehnične stranke, osebe, odgovorne za delovanje stavbe, objektov ali regionalnega operaterja (v zadevi gradnje, rekonstrukcije, prenove na podlagi pogodbe o gradbeništvu), projektno dokumentacijo, zahteve za gradnjo, rekonstrukcija kapitalskega gradbenega objekta, določena na dan izdaje dovoljenja za izdajo zemljišč za izgradnjo zemljišča, dovoljeno z uporabo zemljišč, omejitve, določene v skladu z zemljiščem in drugo zakonodajo Ruske federacije, zahteve tehničnih predpisov in hkrati zagotoviti varnost dela za tretje osebe in okolje, izpolnjevanje zahtev iz varnost dela, ohranjanje predmetov kulturne dediščine JAZ. Gradbena oseba je dolžna zagotoviti dostop do ozemlja, na katerem je gradnja, rekonstrukcija, prenova predmeta kapitala, predstavniki razvijalca, tehnične stranke, osebe, odgovorne za delovanje stavbe, objektov ali regionalnega operaterja, Nadzorni organi gradnje države, zagotavljajo potrebno dokumentacijo, za izvajanje nadzora gradnje, da se zagotovi vzdrževanje izvršilne dokumentacije, obvestiti razvijalca, tehnične stranke, osebo, odgovorno za delovanje stavbe, objektov ali regionalnega operaterja predstavniki držav, ki gradijo nadzorni organi, o časovnem načrtu dokončanja, ki so predmet preverjanja, zagotavljajo odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in ne začnejo nadaljevati pripraviti aktov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, zagotoviti nadzor nad kakovostjo uporabljenega gradbeni materiali.
7. Odstopanje parametrov predmeta konstrukcije kapitala iz projektne dokumentacije, ki je bilo razkrito med gradnjo, obnovo, prenovo takšnega predmeta, je dovoljeno le na podlagi na novo odobrenega razvijalec, \\ t Tehnični kupec, oseba, ki je odgovorna za delovanje stavbe, objektov ali operaterja regionalnega projektnega dokumentacije, po ustreznih spremembah v njem na način, ki ga je pooblaščena vlada Ruske federacije, ki jo je ustanovil Zvezni izvršilni organ.
8. V primeru odkrivanja predmeta z znaki predmeta kulturne dediščine, v procesu gradnje, rekonstrukcije, remonte, mora gradbena oseba prekiniti gradnjo, obnovo, obnovo, obvestiti temelje takega predmeta Organi, ki jih predvideva zakonodaja Ruske federacije o predmetih kulturne dediščine.
9. Zahteve za pripravo zemljišč za gradnjo in predmet gradnje kapitala za obnovo, prenovo, sestavo in postopek vodenja izvršilne dokumentacije, obliko in postopka za izvajanje skupnih in posebnih revij, ki vodijo evidenco o delu, \\ t Postopek za izvajanje gradnje, rekonstrukcije, prenovljenosti postopka za ohranjanje cilja konstrukcije kapitala se lahko določi z regulativnimi pravnimi akti Ruske federacije.
1. Uvedba takšne norme je tudi nova mestna zakonodaja. Druga pomembna točka je utrditi položaj, ki ga gradnja, rekonstrukcija gradbenih zmogljivosti in prenova takih predmetov ureja na zvezni ravni. Pred tem je bilo predvideno sprejeti teritorialne in regionalne standarde gradnje.
Gradnja, rekonstrukcija, prenova kapitalskih objektov, razen za primere, ki jih zagotavlja GRK Ruske federacije, je treba izvesti izključno na podlagi gradbenega dovoljenja in skladnosti s tehničnimi predpisi (pred uvedbo - zahteve Regulativnih pravnih aktov Ruske federacije), sicer bo objekt kapitala v skladu s čl. 222 Civilnega zakonika Ruske federacije, da je nepooblaščena gradnja.
2 - 3. Del 2 in 3 členov določata krog posameznikov, ki jih je mogoče zgraditi. Takšni ljudje so lahko sami razvijalec in ga privlači (ali njegova pooblaščena oseba - stranka) na pogodbeni osnovi posameznika ali pravne osebe. Hkrati se te osebe lahko gradijo le pod pogojem njihove skladnosti z zahtevami zakonodaje Ruske federacije, ki se naložijo osebam, ki izvajajo takšne dejavnosti.
Zakonodaja Ruske federacije je vzpostavila takšno zahtevo za osebe, ki lahko izvedejo gradnjo in obnovo, kot licenco. Poleg tega je določena zahteva doživela pomembne spremembe. V skladu z odstavkom 1 čl. 17 Zveznega zakona 8. avgusta 2001 N 128-FZ "O licenciranju nekaterih vrst dejavnosti" je bila predmet licenciranja dejavnosti za izgradnjo stavb in struktur I in II ravni odgovornosti v skladu z državnim standardom. Hkrati so bile ravni odgovornosti stavb in struktur vzpostavljene v skladu z GOST 27751-88 "Zanesljivost gradbenih struktur in razlogov. Glavne določbe za izračun, "odobrena z resolucijo stavbe države ZSSR od 25. marca 1988, N 48 (C Jih ni. Dat 21, 1993). V skladu s pravili obračunavanja stopnje odgovornosti stavb in struktur pri oblikovanju struktur, ki jih je odobrila resolucija stavbe države ZSSR 19., 1981 N 41, je stopnja odgovornosti stavb in struktur določena z velikostjo bistvenega materiala in socialne škode, ko dosežejo mejne države. Postopek za licenciranje gradbenih dejavnosti je bil ustanovljen z uredbo o licenciranju dejavnosti za izgradnjo stavb in struktur I in II ravni odgovornosti v skladu z državnim standardom, ki ga je odobrila odločba vlade Ruske federacije 21. marca 2002 N 174 (kakor je bil spremenjen z Uredbo vlade Ruske federacije 3. oktobra 2002. N 731).
———————————
Sz rf. 2002. N 12. Umetnost. 1149, N 41. Umetnost. 3983.
Zvezni zakon 2. julija 2005 N 80-фз je spremenil zakon "o licenciranju nekaterih vrst dejavnosti", v skladu s katerim je gradnja stavb in struktur, ki je predmet licenciranja, razen sezonskih ali pomožnih struktur. Seznam del in storitev na določenih dejavnostih je treba določiti z določbami o licenciranju takih dejavnosti.
Spremembe z dne 2. julija 2005, zvezni zakon "o licenciranju nekaterih dejavnosti", ki so predvideni od 1. januarja 2007. Licenciranje gradnje stavb in objektov.
Hkrati bi morala biti odpravo licenčnih gradbenih dejavnosti povezana s prehodom na druge metode državne ureditve ustreznih področij gospodarske dejavnosti:
- razvoj samoregulacije z ustvarjanjem samoregulativnih organizacij v ustrezni dejavnosti in jih pooblastil z ustreznimi pooblastili za nadzor pravilne kakovosti gradbenih del;
- sprejetje številnih tehničnih predpisov na področju gradnje.
V zvezi s tem je treba sprejeti zvezni zakon o samoregulativnih organizacijah, o odobritvi ustreznih tehničnih predpisov, da se ustrezne spremembe kodeksa urbanističnega načrtovanja Ruske federacije. Trenutno delo na spreminjanju in sprejetje teh zveznih zakonov ni zaključeno.
V zvezi s tem je država DUMA 22. decembra 2006 sprejela zvezni zakon "o priznavanju posameznih določb zakonodajnih aktov Ruske federacije", v skladu s katerim je bilo obdobje izdajanja dovoljenj za gradnjo stavb in struktur razširjeno do 1. julija 2007.
V primeru, da je gradnja, rekonstrukcija, prenovi, ki ga izvaja specializirana organizacija, ki jo privablja razvijalec (ki ga je odobril s strani stranke) na pogodbeni osnovi, odnos med razvijalcem (stranke) in privlači pogodbeno osebo, ki jo ureja oseba civilno zakonodajo. To je lahko pogodba o gradbeni pogodbi, investicijska pogodba itd. Poleg tega lahko razvijalec (stranka) privablja specializirane organizacije za opravljanje posameznih gradbenih ali montažnih del. Protokol Ministrstva za notranje zadeve Rusije z dne 20. februarja 1996 N 6 je odobrila zagotovljena jamstva in jamstva.
Ruski državni graditelj 24. februarja 1999 je odobril približen strokovni kodeks graditeljev MDS 12-6.2000, ki določa etične temelje in temeljna pravila poklicnih dejavnosti, ki jih izvajajo ustrezni strokovnjaki za naložbe in gradbene dejavnosti v Ruski federaciji . Namen tega kodeksa je ohraniti visoko raven usposobljenosti in strokovnosti strokovnjakov na področju gradnje kapitala, ki zagotavlja prestiž strokovne pripadnosti, ki zagotavlja vestno izpolnjevanje strokovnih funkcij in obveznosti strokovnjakov za družbo, državo, stranko in kolegi. Določbe zakonika so prostovoljna obveznost vsakega strokovnjaka za družbo, njihov poklic in sodelavce.
———————————
Gosstroy Rf. M., 1999.
4 - 6. Članek komentarjev določa obveznosti razvijalca (stranke) in gradbene osebe (4. del - 6). Poleg zahtev, ki jih določa ta člen, med gradnjo, obnovo, prenovo, gradbena oseba mora izpolnjevati tudi zahteve drugih zveznih zakonov. Na primer, čl. 15 zveznega zakona z dne 21. julija 1997 N 117-FZ "O varnosti hidrotehničnih objektov" zagotavlja obvezno zavarovanje za izgradnjo hidravličnega konstrukcijskega tveganja civilne odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz povzročanja škode za življenje, zdravje posameznikov, premoženja Posamezniki in pravni subjekti kot posledica nesreč hidrotehnične strukture.
———————————
Sz rf. 1997. n 30. Umetnost. 3589.
5. del članka ima seznam dokumentov, ki jih pošljejo organom državnega nadzora gradnje na začetku gradnje, rekonstrukcije, prenove.
Zvezni zakon 31. decembra 2005 N 210-FZ "O spremembah kodeksa urbanističnega načrtovanja Ruske federacije" je iztekel, da se v primeru izdaje dovoljenja za ločeno stopnjo gradnje, rekonstrukcije zahtevajo oziroma na nadzor državne gradnje Organ ne vse projektne dokumentacije Predmet kapitala, vendar le projektne dokumentacije v količini, ki je potreben za izvajanje ustrezne faze gradnje.
Zvezni zakon 18. decembra 2006 N 232-Fz "O spremembah kodeksa urbanističnega načrtovanja Ruske federacije in posameznih zakonodajnih aktov Ruske federacije", seznam dokumentov, poslanih organom, ki so pooblaščeni za izvajanje državnega gradbenega nadzornika, je Dopolnjen tudi s pozitivnim sklepom državnega pregleda projektne dokumentacije v primeru, da je projektna dokumentacija kapitala gradbenega sklada predmet državnega izpita v skladu s čl. 49 GRK Ruske federacije.
Splošne in posebne revije se pošljejo tudi organom za nadzor gradnje držav, v katerih se opravi delo. Po mnenju Snip od 12-01-2004 "Organizacija gradnje", ki ga je odobrila rešitev ruskega državnega državnega sistema 19. aprila 2004 N 70, je generalna revija dela glavni glavni proizvodni dokument, ki odraža tehnološko zaporedje, roke , kakovost izvajanja in pogoje za proizvodnjo gradbenega in montaža dela. Glavni namen revije je zagotoviti sledljivost menedžerjev, izvajalcev in rezultatov del, ki določajo moč, stabilnost in zanesljivost stavbe (strukture).
Generalni dnevnik del se izvaja v gradnji (rekonstrukcija) posameznih ali skupin istega tipa, hkrati v gradnji stavb (struktur), ki se nahajajo znotraj istega gradbišča. Splošni Journal Delo vodi oseba, ki je odgovorna za proizvodnjo del na objektu (odgovorni proizvajalec dela), in ga napolni s prvim delom dela v objektu osebno ali naroči podrejeni inženiring in tehnične delavce. Specializirane gradbene in instalacijske organizacije vodijo posebne revije dela, ki so odgovorne osebe, ki opravljajo ta dela. Ob koncu dela se posebna revija prenese na organizacijo, ki je odgovorna za proizvodnjo del v objektu (General Contractor). Generalna revija bi morala biti oštevilčena, položena, okrašena z vsemi podpisi na naslovni strani in je vezana s pečatom organizacije, ki jo je izdala. Z pomanjkljivostjo v dnevniku lokacije se zažene nov dnevnik del z naslednjo številko, kar se zabeleži na naslovni strani. Ko je končana z izgradnjo objekta, so skupni in posebni dnevniki dela predstavljeni organizaciji gostiteljici (organ) in po sprejetju predmeta se prenesejo na trajno skladiščenje kupcu (razvijalec) ali na njegovih navodilih operativne organizacije ali uporabnika. Z reševanjem organa arhitekturnega in gradbenega nadzora je dnevnik dovoljen v obliki elektronskega dokumenta. Hkrati je treba zagotoviti zanesljivo zaščito pred nepooblaščenim dostopom, kot tudi opredelitev podpisov odgovornih uradnikov.
7. del 7 komentalnega člena določa, da je odstopanje parametrov konstrukcijskega cilja iz kapitala iz projektne dokumentacije dovoljeno le na podlagi na novo odobrenega razvijalca ali stranke projektne dokumentacije po tem, ko ustrezne spremembe v njem na način, ki ga predpisuje vlada Ruske federacije. Pred vzpostavitvijo določenega sklepa s strani vlade Ruske federacije, pri spremembi projektne dokumentacije, se taka dokumentacija pošlje na preučitev pregleda, razen v primerih, ko projektno dokumentacijo v skladu s čl. 49 GRK Ruske federacije ni predmet državnega strokovnega znanja.
8. Del 8 komentarnega člena vzpostavlja obveznosti gradbene osebe v primeru odkrivanja predmetov z znaki območij kulturne dediščine v ploskvi Land. Poleg tega je v tem primeru gradbena oseba dolžna ravnati v skladu z zahtevami, določenimi s čl. 37 zveznega prava 25. junija 2002 N 73-FZ "o predmetih kulturne dediščine (spomeniki zgodovine in kulture) narodov Ruske federacije." Torej, v skladu z delom tre 3 tega člena, v primeru sprejetja ukrepov za odpravo tveganja uničenja ugotovljenega predmeta z znaki predmeta kulturne dediščine, se lahko opuščeno delo vrne, da napiše pisno dovoljenje ustreznemu varnostnemu organu kulturne dediščine, na recept, od katerih je bilo delo prekinjeno.
———————————
Sz rf. 2002. n 26. Umetnost. 2519.
Znaki predmeta kulturne dediščine so ustanovljeni s čl. 3 določenega zakona. Tako objekti kulturne dediščine vključujejo predmete nepremičnin z deli slikarstva, skulptur, dekorativnih in uporabnih umetnosti, predmetov znanosti in tehnologije ter drugih predmetov materialne kulture, ki izhajajo iz zgodovinskih dogodkov, ki so vrednost od točke Pogled na zgodovino, arheologijo, arhitekturo, urbanistično načrtovanje, umetnost, znanost in tehnologijo, estetiko, etnologijo ali antropologijo, socialna kultura in dokaz o epohi in civilizacijah, resnične vire informacij o nastanku in razvoju kulture.
9. Del 9 komentiranega člena predvideva možnost reševanja regulativnih pravnih aktov Ruske federacije postopka in posameznih vprašanj gradnje, rekonstrukcije, prenove.
Med takimi regulativnimi pravnimi akti je treba opozoriti na Odredbo Ministrstva za obrambo Rusije z dne 27. junija 1996. N 260 "O odobritvi priročnika za vzdrževanje, sedanji in prenova stavb in predmetov Ministrstva za obrambo Ruske federacije ", Snip 12-03-2001" Varnost pri delu v gradbeništvu 1. Splošne zahteve ", ki jih je sprejela resolucija ruske države, ki je bila zgrajena 23. julija 2001 N 80, Snip 12-04-2002" varnost dela v gradbeništvu. DEL 2. Gradbena proizvodnja "(odobrena z resolucijo prevare Rusije 17. septembra 2002 N 123), GOST R 52059-2003" Gospodinjske storitve. Storitve za popravilo in gradnjo stanovanj in drugih zgradb. SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI "(sprejet s sklepom državnega standarda Rusije z dne 28. maja 2003 N 162-ST), Snip 1.04.03-85" Norme trajanje gradnje in se je začela v gradbeništvu podjetij, zgradb in objektov " (s spremembo leta 1991), oddelčne gradbene standarde vzhodnega Kazahstana Regija 58-88 (P) "predpisi o organizaciji in vodenju rekonstrukcije, popravila in vzdrževanja stavb, kapitalskih družbeno-kulturnih objektov", odobrenih. Vrstni red državne arhitekture Rusije na drugi državi ZSSR, 23. november 1988 N 312, GOST R ISO 9000-2001 "Sistemi vodenja kakovosti. Glavne določbe in slovar ", ki jih je sprejela resolucija državnega standarda Rusije 15. avgusta 2001 N 332-St (s spremenjeno in dodano. Dtar 7. julija 2003), itd.
———————————
Bilten regulativnih aktov zveznih izvršnih organov. 2001. n 38.
Ima obvezno naravo v smislu zahtev čl. 46 zveznega zakona iz decembra 27, 2002 N 184-FZ "o tehničnih predpisih".
Stroyzdat. M., 1990.
M.: IPC "Založniški standardi", 2003.
Posebej je treba opozoriti, da od 1. januarja 2005 odobri resolucija ruske države stavbe 19. aprila 2004 N 70 Snip 12-01-2004 "Organizacija gradnje". Navedeni dokument je priporočilo in določa prostovoljno uporabo splošnih pravil za vzdrževanje gradnje, rekonstrukcije, postopkov za kakovost gradnje in obnove in ocenjevanja skladnosti gradnje nepremičnin z zahtevami projektne dokumentacije in pogojev pogodbe. Ti odtenek določajo tudi priporočila za pripravo zemljišča, gradbene platforme, druge pripravljalne dejavnosti za gradnjo, rekonstrukcijo, remont.
———————————
Registracija v gradbeništvu in stanovanjskih in komunalnih storitvah. 2004. n 3.
Poleg tega je treba opozoriti, da je treba zagotoviti želeno zanesljivost in varnost gradbenih predmetov, ki jih je treba uporabiti ustrezne kakovostne gradbene materiale. Pravila za potrditev ustreznosti novih materialov, proizvodov, struktur in tehnologij za uporabo v gradbeništvu, ki jo je odobrila odločba vlade Ruske federacije od 27. decembra 1997 N 1636. V skladu z navedenimi pravili se primernost novih proizvodov za prošnjo za oblikovanje in gradnjo potrjuje s tehničnim potrdilom, ki se izda ob upoštevanju obveznih zahtev gradnje, sanitarne, požarne, industrijske, okoljske, kot tudi druge varnostne standarde odobreno v skladu z veljavno zakonodajo. Za uporabo novih izdelkov pri gradnji novih proizvodov brez tehničnega spričevala, ki so se krive osebe vključene v odgovornost, ki jo določa zakonodaja Ruske federacije.
———————————
Sz rf. 1998. n 1. Umetnost. 138.
1. Pravna ureditev gradnje ne vključuje le norm RF GDC. Zahteve za pripravo zemljišč in kapitalskih gradbenih zmogljivosti za gradbena dela, sestava in postopek za izvajanje izvršilne dokumentacije, obliko in postopek za izvajanje skupnih in posebnih revij, postopek za gradbena dela, postopek za ohranjanje kapitala gradbeništvo Objekt lahko določimo z drugimi regulativnimi pravnimi akti (9. del 9). Na primer, pri izvajanju gradbenih del je treba tehnične predpise upoštevati v skladu s tehničnimi predpisi o varnosti stavb in struktur 30. decembra 2009 N 384-FZ. V skladu s tem zakonom s sklepom vlade Ruske federacije 21. junija 2010 je N 1047-P odobrila seznam nacionalnih standardov in ureditev pravil (deli takih standardov in osnutki pravil), kot posledica vloge Od katerih so zahteve tega zveznega prava skladne z obvezno podlago. Seznam vrst dela, ki se lahko izvedejo le v prisotnosti potrdila o sprejemu, ki ga je izdal ARSRO, ki ga je odobril Sklep Ministrstva za regionalni razvoj Rusije, 30. decembra 2009 N 624 "O odobritvi seznama Vrste dela na inženirskih raziskavah, pri pripravi projektne dokumentacije, gradnje, rekonstrukcije, objektov za gradnjo kapitala, ki vplivajo na varnost kapitalskih gradbenih objektov. " Postopek za izvedbo izvršilne dokumentacije med gradnjo je določen v naročilih Rostechnadzorja, 26. decembra 2006 N 1128 "O odobritvi in \u200b\u200bizvajanju zahtev za sestavo in postopek za izvajanje izvršilne dokumentacije med gradnjo, rekonstrukcijo, prenovo kapitala in. \\ T Zahteve, naložene na dejanja izpitov, modelov, oddelkov inženirskih in tehničnih podpornih omrežij "in z dne 12. januarja 2007 N 7" O odobritvi in \u200b\u200buveljavitvi postopka za izvajanje skupnega in (ali) posebnega revije za izvajanje dela v gradbeništvu , rekonstrukcija, prenova gradbenih zmogljivosti ". Pravila za vodenje ohranjanja kapitalskega gradbenega sklada odobri Uredba vlade Ruske federacije 30. septembra 2011 N 802.
2. Del 2 - 6, 8 komentarnega člena določa postopek za izvedbo gradnje, rekonstrukcije, prenove. Razvijalec ali druga oseba, ki jo je pritegnil Sporazum (posamezni podjetnik ali pravna oseba) (del 3), je lahko gradbena oseba. Obvezno mora imeti potrdilo o sprejemu, izdano za delo samo za izpolnitev dela, določenega na seznamu, ki ga je odobril Sklep Ministrstva za regionalni razvoj Rusije od 30. decembra 2009 N 624 (2. in 3. del). Ta seznam vrst dela je izčrpen in ne predmet širitve. Vendar pa obstajajo situacije, v katerih organi nadzora gradnje države priznavajo drugačno razlago določene norme.
Primer: Po mnenju inšpekcijskega pregleda je izvajanje nadzora gradnje povezano z delom, ki vpliva na varnost kapitalskih objektov, v zvezi s katerimi je oseba, ki izvaja nadzor gradnje, potrebna za pridobitev certifikata HRSRO na sprejem na delo o organizaciji gradnje. Na podlagi tega je bil razvijalec pritegnil upravno odgovornost. Sodišče je menilo, da delo na področju izvajanja nadzora gradnje s strani razvijalca (z izjemo izvajanja nadzora gradnje v gradbeništvu, rekonstrukciji in prenosu predmetov uporabe atomske energije) niso bili vključeni na seznam vrst tipov Delo, aplikacija. Sklep Ministrstva za regionalni razvoj Rusije 30. decembra 2009 N 624 (za razliko od predhodno aktivnega seznama, ki ga je odobril sklep ministra za regionalni razvoj Ruske federacije 9. decembra 2008 N 274), in priznal privlačnost Za upravno odgovornost nezakonitega (glej dekret arbitražnega sodišča West -Sibirsk okrožje z dne 11. aprila 2016 v zadevi A45-15692 / 2015).
Razvijalec ali tehnična stranka ima pravico, da pritegne izvajalce, da izvede gradbena dela na stopnjah (del 3.2).
Odgovornosti gradbene osebe so (h. 3, 6, 8):
- organizacija in usklajevanje gradbenih del;
- zagotavljanje skladnosti z zahtevami projektne dokumentacije, tehničnih predpisov;
- odgovornost za kakovost gradbenih del;
- Odgovornost za skladnost gradbenih del projektne dokumentacije. Odstopanje parametrov predmeta konstrukcije kapitala iz oblikovalskih rešitev, ki vplivajo na strukturne in druge značilnosti zanesljivosti prestolnice kapitala in njegovimi deli vodi v odgovornost v skladu z 2. del čl. 9.4 Upravna kodeksa Ruske federacije (glej Resolucijo FAS zahodnega Sibirskega okrožja od 31. januarja 2014 v zadevi št. A75-1623 / 2013);
- Izvajanje gradbenih del v skladu z nalogo razvijalca ali tehnične stranke, načrt načrtovanja zemljišča. Če ta dajatev ni izpolnjena, se zahteva ne sme izvesti, da se stavba v skladu z gradnjo v skladu z zahtevami urbanističnega načrtovalnega načrta zemljišča, temveč je prav tako zanikal izdajanje dovoljenja za komisijo objekt v obratovanje (glej resolucijo FAS East Sibirski okrožje 19. marca 2014 zadeva N А33-8765 / 2013);
- zagotavljanje varnosti dela za tretje osebe in okolje;
- izpolnjevanje zahtev glede varnosti dela;
- izpolnjevanje zahtev za ohranjanje predmetov kulturne dediščine;
- zagotavljanje dostopa do ozemlja, na katerem se izvajajo gradbena dela, predstavniki razvijalca ali tehnične stranke, organov državnega nadzora gradnje in zagotavljanje potrebne dokumentacije;
- izvajanje nadzora gradnje;
- zagotavljanje izvajanja izvršilne dokumentacije. V primeru kršitve te dolžnosti se lahko gradbena oseba privablja na upravno odgovornost v skladu z delom 1 čl. 9.4 Upravna koda (glej Resolucijo FAS zahodnega Sibirskega okrožja 17. januarja 2011 v zadevi A46-7409 / 2010). Opozoriti je treba, da ta stopnja ne naloži dajatve izvajalca, da prenese izvršilno dokumentacijo naročniku in ne določa, da se sestava izvršilne dokumentacije prenese (glej Resolucijo FAS Volga-Vyatsky okrožje 29. novembra , 2013 v zadevi št. A43-23909 / 2012). Vendar pa lahko taka dajatev zagotovi pogodba o gradbeništvu (glej Resolucijo FAS v okrožju Volga 26. marca 2012 v zadevi A12-11142 / 2011);
- obvestilo o razvijalcu ali tehničnih strank, predstavniki nadzornih organov državnega gradnje o času dokončanja dela;
- zagotavljanje odprave pomanjkljivosti, ki jih je opredelil organ;
- dajatev ne nadaljuje nadaljevati dela, preden pripravi organ državnega nadzora gradbenih aktov, da se odpravi opredeljene pomanjkljivosti;
- zagotavljanje nadzora nad kakovostjo rabljenih gradbenih materialov. Kršitev te zahteve lahko povzroči upravno odgovornost v okviru dela 1 čl. 9.4 Upravni kodeks Ruske federacije in v primeru ustvarjanja te grožnje za škodovanje življenja ali zdravja državljanov, okolja, življenja ali zdravja živali in rastlin - v skladu z 2. deloma čl. 9.4 Upravna koda (glej Resolucijo arbitražnega sodišča Zahodnega Sibirskega okrožja od 12. julija 2016 v zadevi št. A75-15526 / 2015);
- dolžnost, da prekine gradbena dela v primeru odkrivanja objektov z znaki predmeta kulturne dediščine, v procesu gradnje. Takšni znaki so ustanovljeni v čl. 3 FZ "na predmetih kulturne dediščine (spomeniki zgodovine in kulture) narodov Ruske federacije." V primeru dvoma, v zgodovinski vrednosti ugotovljenega predmeta gradnje, se lahko gradnja prekine, da se ohrani celovitost predmeta in izvedbo zgodovinskega in kulturnega strokovnega znanja (glej sklep FA FAS okrožja Urala 26. februarja 2009 V primeru št. A60-15401 / 2008-C5). O odkritju predmeta kulturne dediščine je treba obvestiti organe, ki jih predvideva zakonodaja Ruske federacije o predmetih kulturne dediščine.
Primer: Izvajalec ni obvestil upravljavca v času, zaradi česar je bila pomembna škoda, ki je bila povzročena predmet kulturne dediščine. Urad Ministrstva za kulturo Ruske federacije po inšpekcijskem pregledu je izdala naročilo za začasno ustavitev dela, ki lahko poslabša stanje objekta kulturne dediščine, prekine njegovo celovitost in varnost. Hkrati se uvedejo omejitve za odpravo razlogov, ki so povzročili škodo za objekte kulturne dediščine, pred razvojem in usklajevanjem državnih organov, ki so pooblaščeni na področju varstva objektov kulturne dediščine, programov za zagotavljanje varnosti kulturne dediščine V gradbenem območju in dejavnosti za ohranjanje kulturnih objektov dediščine (glej Resolucijo FAS severno Kavkaza okrožja od 30. aprila 2014 v zadevi št. A32-18079 / 2013).
Odgovornosti razvijalca ali tehnične stranke so povezane (h. 4 in 5):
- priprava zemljišča za gradnjo in predmet gradnje kapitala za obnovo ali prenovo. Neizpolnitev te dajatve je osnova za osvoboditev gradbene osebe, od odgovornosti za zamudo v smislu gradbenega in montaža dela, saj se je zgodilo zaradi razlogov, objektivno ni odvisno od tega (glej resolucijo devete arbitraže Sodišče za pritožbe z dne 8. septembra 2015 Zadeva A40-192617 / 2014);
- Prenos na izvajalca materialov inženirskih raziskav in projektne dokumentacije. Za neizpolnitev te obveznosti je razvijalec lahko pritegnil upravno odgovornostjo v skladu z delom 1 čl. 9.4 Upravna koda (glej Resolucijo tretjega arbitražnega sodišča z dne 6. julija 2011 v zadevi št. A33-2166 / 2011). Neizpolnjevanje te dajatve je osnova za osvoboditev gradbene osebe, od odgovornosti za zamudo v smislu gradbenega in montaža dela (glej Resolucijo devetega arbitražnega sodišča za pritožbe z dne 13. januarja 2015 v zadevi A40-80186 / 14);
- Prenos na izvajalca gradbenega dovoljenja. Hkrati se lahko obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja dodeli gradbeni pogodbi (glej sklep FAS Vzhodnega Sibirskega okrožja 18. oktobra 2007 v zadevi št. A19-10081 / 07-36; Resolucija Arbitražno sodišče skrajnega vzhodnega okrožja od 14. julija 2016 v zadevi št. A73-13521 / 2015). Kljub dejstvu, da je obveznost pridobitve razvojnega dovoljenja zaupana razvijalcu, in oseba, ki izvaja gradnjo, je mogoče kaznovati.
Primer: del 1 Umetnost. 9.5 Upravnega zakonika Ruske federacije zagotavlja upravno odgovornost za gradnjo, obnovo, prenovo objektov za gradnjo kapitala brez gradbenega dovoljenja, če je bil potreben prejem takšnega dovoljenja. Objektivna stran tega kaznivega dejanja je ukrepanje za ukrepanje pri izgradnji predmeta v odsotnosti gradbenega dovoljenja. Zato je predmet tega kaznivega dejanja ni le razvijalec ali stranka, ampak tudi oseba, ki neposredno izvaja gradnjo kot izvajalca ali splošnega izvajalca. Zato izvajalec ne bi smel začeti graditi predmetov, ne da bi prejel dovoljenje za njihovo gradnjo od stranke (razvoj) (glej Odločbo predsedstva Ruske federacije 19. aprila 2011 v zadevi št. A40-19954 / 10- 94-110);
- zagotavljanje ohranjanja predmeta gradnje kapitala. Ohranjanje je kompleks dejavnosti, ki omogočajo ohranitev moči, stabilnosti in zanesljivosti gradbenih del. V primeru, ko se med inšpekcijskim pregledom razkrivajo kršitve zahteve za ohranjanje kapitalskega gradbenega sklada, lahko razvijalec privablja na upravno odgovornost v okviru dela 1 čl. 9.4 Upravna koda (glej Resolucijo Moscow District Arbitražno sodišče z dne 21. januarja 2016 v zadevi št. A40-100895 / 2015). Stroški ohranjanja objekta so dodeljeni naročniku.
Primer: Stranka je bila izdana, da zadovolji zahteve za izterjavo stroškov ohranjanja objekta, ki je v tem primeru dodeljena stranki, kljub dejstvu, da gradnja objekta ni bila izvedena več kot eno leto ( Glej definicijo vas Ruske federacije z dne 21. novembra 2011 N VAM- 14354/11).
Za izvedbo ohranjanja kapitalskega gradbenega sklada, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, saj kakršna koli gradbena in montažna dela ni izvedena, v čl. 51 GRK Ruske federacije take fundacije ni bila ugotovljena (glej sklep prvega arbitražnega sodišča za pritožbe z dne 4. decembra 2014 v zadevi št. A43-20935 / 2014);
- Napredno (sedem delovnih dni pred začetkom gradbenega dela), smer začetka gradbenih del z uporabo dokumentov, katerega seznam je definiran v delu 5.1 članka komentarjev, organom državnega nadzora gradnje . Dokumente lahko zahteva nadzor državne gradnje v okviru medresorske interakcije. Neizmerka obvestila o začetku gradbenega dela je sestava upravnega prekrška, predvidena v delu 2 čl. 9.5 Upravna koda. Na podlagi dela 1 čl. 4.5 Upravna kodeksa Ruske federacije Zastaralni rok za kršitev zakonodaje o dejavnostih urbanističnega načrtovanja je eno leto od datuma upravnega odkrivanja kaznivega dejanja (glej dekret devetega arbitražnega sodišča za pritožbe z dne 26. oktobra 2015 v zadevi št. 116468/15).
3. del 7 komentalnega člena omogoča odstopanje parametrov predmeta kapitalske gradnje (višina, število nadstropij, površine, prostornina itd.) Iz projektne dokumentacije, če je potreba po odstopanju razkrita v procesu gradnje, \\ t rekonstrukcija, prenova takega predmeta. Razlogi, ki so povzročili potrebo po odstopu na parametre predmeta gradnje kapitala iz projektne dokumentacije, bi morali biti objektivni, neodvisni od volje razvijalca (glej Odlok predsedstva Oboroženih sil Ruske federacije 11. novembra 2015 N 301-PEK15). V tem primeru je treba projektno dokumentacijo spremeniti in odobriti razvijalec ali tehnična stranka. Opozoriti je treba, da mora kupec usmeriti spremenjeno projektno dokumentacijo za strokovno znanje o ponovnem stanju (glej rusko Ministrstvo za regionalno razvojno mesto 15. septembra 2011 N 25264-DS / 11 "o preučitvi projektne dokumentacije") . V primeru gradbenih del na projektni dokumentaciji, ki nima pozitivnega sklepa o pregledu organa, potem ko se spreminja v smislu tehničnih rešitev, upravna odgovornost prihaja v okviru 2. del čl. 9.4 Upravna koda (glej Resolucijo arbitražnega sodišča East Sibirskega okrožja 2. decembra 2015 v zadevi št. A19-1024 / 2015). Drugo merilo odgovornosti je lahko zavrnitev izdajanja dovoljenja za komisijo predmeta zagona (glej Resolucijo FAS East Sibirski okrožje od 23. marca 2009 v zadevi A74-1579 / 08).
4. Od 1. julija 2017, ki ga Zvezni zakon 3. julija 2016, N 372-FZ v komentiranih spremembah se izvedejo. Sprejetje tega zakona je posledica potrebe po izboljšanju zakonodaje o urbanističnem načrtovanju v zvezi z opredelitvijo številnih kršitev v dejavnostih GDSRO glede skladnosti z zahtevami za izdajo potrdil o sprejemu na delo, ki vpliva na varnost kapitalskih gradbenih zmogljivosti in \\ t Pravila za nadzor dejavnosti članov sro. V zvezi s tem se spremenijo zahteve za osebe, ki sodelujejo pri gradbenih delih. Razvijalec, tehnični kupec, oseba, ki je odgovorna za delovanje stavbe, objektov, regionalnega operaterja, lahko pritegne samo posameznike, ki so člani Grsro. Hkrati bodo gradbena dela zagotovljena z gradbenimi strokovnjaki (glavni projektni inženirji) (2. del). Osebe, ki niso članice GDSR, lahko izvedejo gradbena dela po pogodbah z zgoraj navedenimi fazami, pod pogojem, da znesek obveznosti za vsako takšne pogodbe ne presega 3.000.000 rubljev (del 3.1). Poleg tega je zakonodajalec opredelil seznam oseb, ki ne zahtevajo članstva v GRSO za gradbena dela (del 3.2). Osebe, ki niso razvijalci, tehnične stranke, osebe, odgovorne za delovanje stavbe, objektov, regionalnih operaterjev, se lahko vključijo v gradnjo izvajalcev, ki niso člani GDSR. Odpravljena je obveznost razvijalca (izvajalca) o organizaciji in usklajevanju gradbenih del (del 3). Obveznosti gradbene osebe, potrebo po izpolnjevanju zahtev za odstranljivo uporabo zemljišča in omejitve njegove uporabe (del 6). Ugotovljeno je, da pravica razvijalca neodvisno izvaja gradnjo, če je član GDSRO (del 3.1).
1. Gradnja, rekonstrukcija kapitalskih objektov, kot tudi njihova večja popravila urejajo sedanji, drugi zvezni zakoni in sprejeti v skladu z drugimi regulativnimi pravnimi akti Ruske federacije (škoda. Zvezni zakon 18. julija 2011 N 243-FZ - Montaža prirojene Ruske federacije, 2011, N 30, čl. 4591).
2. Vrste gradbenih del, rekonstrukcija, kapitalski trg gradbenih zmogljivosti, ki imajo varnost varnosti kapitalskih gradbenih objektov, morajo biti v celoti izpolnjevati posamezni podjetniki z Osuridične osebe, ki so izdale samoregulativne prenose na sprejem v takšne vrste dela. Druge vrste v gradbeništvu, rekonstrukciji, prenovo kapitala gradbeništva se lahko izvajajo z Lubimfizičnimi pravnimi osebami (kakor je bil spremenjen z zveznim zakonom julija 22. julija 2008, N 148-FZ - seja zakonodaje zakonodaje, 2008, N 30 , Čl. 3604).
3. Obraz, ki se ukvarja z gradnjo, rekonstrukcijo, kapitalskimi trgi kapitala gradbeništva (v nadaljnjem besedilu: gradnja), je lahko razvijalec z osvobojenim in tehničnim strankam na podlagi fizične ali pravne osebe . Oseba, zagotavljanje, organizira in usklajuje delo na gradnji, rekonstrukciji, prenosu predmeta kapitalske stavbe, zagotavlja skladnost z zahtevami projektne dokumentacije, tehnične predpise, varnostno opremo določenega dela in je odgovorna za kakovost delo in njihovo skladnost z zahtevami projektne dokumentacije. Razvili z gradnjo gradnje, rekonstrukcije, prenove kapitalske konstrukcije, ob upoštevanju skladnosti s takšnimi napravami, predvidenimi v 2 iz tega člena in (ali) z vključitvijo Od tistih, ki so pomembne za te zahteve oseb (kot je bila spremenjena z Zvezni, 27. julijem 2010 N 240-FZ - sejo zakonodaje, 2010, N 31, čl. 4209; Zvezni zakon, 28. december 2011, št. 337- FZ - Skupščina ustanovitve Ruske federacije, 2011, N 49, čl. 7015).
3-1. V primeru, da je delo na organizaciji gradnje, rekonstrukcije, prenove predmeta izgradnje kapitala (v nadaljnjem besedilu: gradbeništvo), vključeno v odstavek 4 55-8 člena 55-8 te kope, je oseba, ki se ukvarjajo z gradnjo takih Proizvodnja kapitala-kapitala bi morala imeti samoregulativni prenos na sprejem na delo za organizacije (del 3-1, ki ga je uvedel zvezni zakon 272010. N 240-FZ, je sestanek zakonodajalne federacije, 2010, N 31, čl. 4209 ).
3-2. V primeru izdaje dovoljenja za ločevanje stopenjskih profesiracij, prenovo razvijalca ali tehničnega urada, ki je vključen na podlagi pogodbe za legalizacijo kakovosti oseb, ki izvajajo posameznike izgradnje, rekonstrukcijo kapitala; N 31, čl. 4209; V rdeči barvi, 28. november 2011 N 337-FZ - seja kongenitalne Ruske federacije, 2011, N 49, čl. 7015).
4. Pri izvajanju gradnje, rekonstrukcije, prenove kapitalske gradbeništva, oseba, na podlagi pogodbe z razvijajočo hišo, razvijalcem ali tehničnim strankam, da pripravi zemljišče za gradnjo in objektno paket kapitala za obnovo ali kapitalski vpliv, kot tudi prenos obraz, ki izvaja gradnjo, materiali inženirskih raziskav, projektne dokumentacije, gradnja je dovoljena. Če je potrebno ustanoviti delovati ali izterjati več kot šest mesecev, mora razvijalec Iltechnical stranke zagotoviti ohranjanje predmetov predmetov predmeti 282011. N 337-FZ je sestanek zakonodaje zakonodaje, 2011, N 49, člen 7015).
5. V primeru, da v skladu s tem načrtovalnim sistemom Gradbeništvo, je rekonstrukcija predmeta kapitala predvidena z državnim gradbenim nadzorom, ki je vnaprej razvila tehnično stranko, vendar ne kasneje v sedmih delovnih dneh do začetka začetka, \\ t Rekonstrukcija kapitalske gradnje bi morala poslati federatorizacijo izvajanja državnega gradbenega inženiringa zveznega izvršilnega organa, regulativnih organov konstitutivnega subjekta Ruske federacije, objektno organizacijo, ki izvaja uporabo atomske energije in državne uprave Izvajanje dejavnosti, povezanih z razvojem, proizvodnjo, odstranjevanjem jedrskega orožja in jedrskih elektrarn; dokumenti (v rdeči barvi. federalzacon iz julija 18, 2011 n 243-FZ - Srečanje ustanovitve Ruske federacije, 2011, N 30, čl. 4591; Zvezni zakon 28. novembra 2011 N 337-FZ - SKUPITEV ZDRAVILA RUSKE FEDERACIJE, 2011, N 49, UMETNOST. 7015; Zvezni zakon 2. julija 2013 N 188-FZ - Srečanje skrivnosti Ruske federacije, 2013, N 27, čl. 3480):
1) kopijo dovoljenja za gradnje;
2) Projektna dokumentacija v pobudi in v primerih izdaje ločene faze gradnje, rekonstrukcije v višini izvajanja ustreznega dekoderja
(škoda. Zveznega zakona 31. decembra 2005 N 210-FZ -Saparation Ruske federacije, 2006, N1, čl. 21);
3) kopijo dokumenta na deponiranju vrstic deleža registriranega;
4) Splošne in posebne revije, v katerih se izvede računovodstvo;
5) Pozitiven sklep dokumentacije o projekciji izpita Če je projektna dokumentacija instrumenta za šolstvo strokovnjaka v skladu s členom 4 Kodeksa industrije (odstavek 5 uvaja Zvezni zakon št. 232-FZ od decembra 182006, N 232 -Fz. Zvezni zakon št. 337-FZ je sestanek zakonodaje ruske uspešnosti, 2011, N 49, člen 7015).
5-1. Oseba gradnje je upravičena do nepredvidenih dokumentov, ki jih določa odstavka1 in 5 5-tega člena. V tem primeru organe nadzora državnih področij neodvisno zahtevajo določena poročila (informacije, ki jih vsebuje) v organu, izdajanje razvoja (del 5-1 so uvedli zvezni zakoni 1. julija 2011 N 169-FZ - FZ - FZ - Srečanje zakonodaje, 2011, N 27, čl. 3880; kakor je bil spremenjen z zveznim zakonom 28. novembra 2011 N 337-FZ - seja zakonodaje Ruske federacije, 2011, N 49, čl. 7015) .
6. Oseba, ki izvaja gradnjo, je dolžna izvajati, rekonstruirati, prenovo objektne graditve v skladu z nalogo razvoja opreme stranke (v primeru gradnje, rekonstrukcije, prenova na podlagi sporazuma) , Projektna dokumentacija, zahteve načrtovalca načrtovanja mestnega načrtovanja, zahteve tehničnih predpisov in hkrati za tretje osebe in okolje, izpolnjevanje varnostnih zahtev dela, varnost predmetov kulture. Gradbena oseba zagotavlja tudi dostop do ozemlja, v katerem je gradnja, rekonstrukcija, večja popravila gradbeništva kapitala, predstavniki razvijalca Orchazor, organov za gradnjo držav, da jim zagotovijo potrebno dokumentacijo, zagon, za zagotovitev Ta izvršilni dokumenti se ohranijo, obvestijo razvijalca ali tehnične stranke, predstavnike v državni lasti nadzor nad prenehanjem dokončanja del, ki so predmet preverjanja, zagotavljajo, da se zagotovi pomanjkanje pomanjkanja in se ne začnejo nadaljevati pred pripravo aktov Odprava pomanjkljivosti, zagotovitev nadzora nad kakovostjo uporabljenih gradbenih materialov (kakor je bil spremenjen z zveznim zakonom 28. novembra 2011, N337-FZ - Srečanje zakonodaje Ruske federacije, 2011, N49, čl. 7015 ).
7. Zavrnitev parametrov najhitrejšega konstrukcije odškodnine, katerih nujnost je bila razkrite v predelavi, rekonstrukciji, prenovi takega objekta, dovoljeno na podlagi na novo odobreno razvijalec ali tehnike za projektno dokumentacijo po Uvod v nekonvencionalne spremembe na način, ki ga je določila komisarka, potresene federacije zvezne organizacije (kakor je bila spremenjena z zveznim zakonom 23. julija 2008.N 160-FZ, je sestanek zakonodaje Ruske federacije, 2008, N30, čl. 3616; Zvezni zakon 28. novembra 2011 N 337-Fz -sreparationsSponi iz Ruske federacije, 2011, N 49, člen 7015).
8. V primeru odkrivanja predmeta z znaki kulturne dediščine, v procesu gradnje, rekonstrukcije, prenove, osebe, določbe, bi morala prekiniti gradnjo, obnovo, kapitalske trge, obvestiti o odkritju takega predmeta organ, ki ga zagotavlja lastništvo Ruske federacije na objektculturenogonastia.
9. Zahteve za pripravo zemljišč za gradbeno in kapitalsko gradnjo, oblikovanje, prenovo, sestavo in postopek za izvajanje dokumentacije o izpolnjevanju, obliko in postopek za izvajanje skupne zaščitene osredotočenosti, v katerem se delo izvaja, postopek Za izvajanje gradnje, rekonstrukcije, kapitala, postopek ohranjenosti za ohranjanje kapitalske gradnje. Namestitev regulativnih pravnih aktov Ruske federacije.
